Тендер - На поставку дезинфицирующих средств №291308808

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦД.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):462415, Оренбургская область, город Орск, улица Новая Биофабрика, дом 77, на промышленный склад, в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.02.2025 по 25.02.2025Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ» (адрес в сети интернет: https://etpgpb.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ» (адрес в сети интернет: https://etpgpb.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается Техническое_заданиеxx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОСТАВКУ ДЕЗИФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел_5 - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Специалист по закупкам

ГАУСО «Орский ДИПИ «Надежда»

_______________/Ж.К. Исикенова/

8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Согласовано:

Тип средств: ___________

Статья расхода: ___________

КВР:_________

Главный бухгалтер

ГАУСО «Орский ДИПИ «Надежда» _________________ С.Н. Бас

ПРОЕКТ_ДОГОВОРАxx

ПРОЕКТ- ДОГОВОР № __________

на поставку дезинфицирующих средств

для нужд ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда»

г. Орск «_____» _____________ 2025г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Орский дом милосердия «Надежда», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Логвиненко Оксаны Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, ______, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда», заключили настоящий договор (далее - договор) для нужд ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда»» о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Датой поставки Товара считается дата получения Товара на складе Заказчика.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.

2. Качество и требования к товару.

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, принятых для данных видов товаров.

2.2. Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцать) месяцев на момент поставки.

2.3. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар и сведения о соответствии стандартам и нормам.

2.4. Товар должен быть поставлен в количестве, качестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.5. Поставка Товара осуществляется в полном ассортименте, согласно заявке Заказчика, в соответствии со Спецификацией.

Заявка осуществляется по звонку Заказчика или в электронной форме (по форме указанной в Приложении № 2).

2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.7. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.

2.8. Доставка каждой партии Товара осуществляется специально оборудованным транспортом, имеющим действующие санитарные паспорта.

2.9. Поставщик гарантирует полное соответствие комплектности поставляемого Товара условиям Договора.

2.10. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет, в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

3. Цена договора, порядок и форма расчетов.

3.1. Сумма настоящего Договора составляет:

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2. Источник финансирования: плата граждан, субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность.

3.3. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчика, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки Товара, пропорционально количеству поставленной партии товара, по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных п. 5.5. настоящего договора.

3.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1 Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик имеет право:

4.2.1. Потребовать замену Товара или отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре несоответствия условиям настоящего Договора.

4.2.2. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств. Сроки обнаружения недостатков переданного товара определяются по правилам, установленным гражданским законодательством.

4.2.3.Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке Товара.

4.2.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

4.2.4. Предъявить письменную претензию Поставщику о качестве Товаре, о поставке недостающего или замене некачественного Товара. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия передается заказным письмом с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, либо электронной почтой.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно поставить Товар по заявке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к пункту доставки.

4.3.3. Передавать Заказчику с каждой поставкой все необходимые документы.

4.3.4. Передать Товар по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

4.3.5. Обеспечить надлежащие условия хранения Товара (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.)

4.3.6. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех аварийных ситуациях (при производстве, хранении, доставке), которые могут привести к потери качества поставляемого Товара.

4.3.7. Обязуется устранить в случае выявления недостатков в качестве поставленного Товара и/или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней от даты передачи Товара Заказчику.

4.3.8. Отражать по заявке Товар только в 1 (одной) товарной накладной, без деления на 2 (две), 3 (три) накладных.

4.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара, указанном в п.3.4 настоящего Договора.

5. Порядок и сроки приемки товара, порядок и сроки оформления результатов приемки товара.

5.1. Доставка Товара, а также ее разгрузка осуществляется силами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, город Орск, улица Новая Биофабрика, дом 77, на склад с 09:00 до 16:00. (время местное).

5.2. Срок поставки товара: с момента подписания настоящего договора до 23.12.2025г.

5.3. Периодичность поставки: партиями, согласно заявке Заказчика, в течении одного рабочего дня с момента направления заявки Поставщику, направленной по электронной почтой по форме указанной в (Приложении № 2).

5.4. Датой поставки считается дата доставки партии Товара на склад Заказчика.

5.5. Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:

- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах;

- оригинал подписанного Поставщиком счета на оплату поставленного товара в 1-м экземпляре или оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре.

- оригинал подписанного Поставщиком универсального передаточного документа в 2-х экземплярах (данный документ подлежит предоставлению взамен товарной накладной и счет-фактуры, в случае применения Поставщиком системы налогообложения, позволяющего применять данный документ)

- свидетельства о государственной регистрации;

- декларация о соответствии.

5.6. Поставленный по заявке Товар должен быть отражен в 1 (одной) товарной накладной, без деления на 2 (две), 3 (три) накладных.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

5.7. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на предмет соответствия Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1);

- проверка правильности оформления комплекта сопроводительных документов на товар;

5.8. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.9. В случае расхождения по количеству и (или) качеству Товара, указанный в товарной накладной и фактически поставленным товаром, составляется акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей

5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки и/или части Товара в случае выявления несоответствия требования по качеству и (или) количества Товара, известив об этом письменной претензией Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней.

Претензия подлежит рассмотрению Поставщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

5.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) количества (далее – некачественный Товар), Товар возвращается Поставщику за счет средств Поставщика и без оплаты некачественного Товара Заказчиком. Поставщик обязуется заменить поставленный Товар ненадлежащего качества в течение 1 (одного) рабочего дня.

5.12. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству считается не поставленным.

5.13. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет в сроки, указанной в письменной претензии Заказчика.

5.14. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.

6. Изменение условий договора.

6.1. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.23.10 Положения о закупке с соблюдением требований статьи 3.1-4 Федерального закона № 223 ФЗ.

7. Действие неопреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

7.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1 За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % процента цены Договора в сумме _____.

8.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в 2,5 % процента цены Договора в сумме _______.

8.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1% стоимости товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы Заказчика.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине одной из Сторон.

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения обязательств.

9.1. В целях заключения договора Поставщик обязан обеспечить исполнение договора предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц.

9.2. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5 % (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 45 копеек.

9.3. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90 (тридцать пять триста шесть) рублей 90 копеек и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

9.4. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 9.3, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пунктом 9.5. с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении закупки, (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.5. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ или в реестре договоров, предусмотренном частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.6. В случае проведения конкурса в электронной форме, аукциона информация, предусмотренная пунктом 24.3.3 Положения о закупке, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании Заказчиком информации, предусмотренной указанным пунктом, недостоверной договор с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора.

9.7. Обеспечение исполнения договора не применяется для казенных учреждений.

9.8. Денежные средства на обеспечение исполнения договора перечисляются по реквизитам:

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Министерство финансов Оренбургской области (ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда» л/с 043.09.00.70)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г. Оренбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КФО 3.

Тип средств 06.04.00.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора по результату аукциона в электронной форме на поставку дезинфицирующих средств.

9.9. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

8) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ.

9.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора – в течение пяти рабочих дней с момента опубликования протокола определения победителя закупки одновременно с подписанным договором.

10. Порядок разрешения споров и расторжение договора.

10.1 Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров как в устной, так и в письменной форме. Ответ на претензию – не более 10 календарных дней с момента получения претензии.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда».

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

11. Электронный документооборот

11.1. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении договора и совершении иных юридически значимых действий по договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленные настоящим пунктом, равнозначным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

- документы, направляемые Заказчику:

• Счета-фактуры, иначе счета;
• Акты сверки расчетов;
• Прочие платежно-расчетные документы;
• Уведомления, претензии, иные документы, связанные с исполнением договора.

11.2. Стороны соглашаются в ходе своей деятельности в рамках договора обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов- фактур. Стороны признают, что полученные первичные электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

11.3. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей.

11.4. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», настоящим Соглашением, регламентом Оператора ЭДО.

11.5. Стороны обязуются применять при осуществлении электронного документооборота технические средства, совместимые с системой ЭДО.

11.6. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

11.7. Стороны в рамках Договора будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами:

- формализованные электронные документы – электронные документы, для которых Российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы (счет-фактура, корректировочный счет-фактура, УПД, корректировочный УПД, товарная накладная.) Указанные документы оформляются Сторонами в формате XML.

- неформализованные электронные документы – электронные документы, формат которых установлен Сторонами Договора и не определен какими-либо российскими нормативно-правовыми актами.

11.8. Датой выставления Стороне Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла Электронного документа/Пакета электронных документов Оператору ЭДО от другой Стороны, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

11.9. Датой получения Стороной Электронного документа/Пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления ей Оператором ЭДО файла Электронного документа/Пакета электронных документов другой Стороной, указанная в подтверждении Оператора ЭДО.

11.10. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, Сторона, направившая документ, составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо другой Стороне в порядке, установленном Оператором ЭДО.

11.11. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется Сторонами при временной технической невозможности отправки документа посредством электронного документооборота. Стороны в течение суток информируют друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, в случае технического сбоя внутренних систем.

12. Антикоррупционная оговорка.

12.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло ли может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Каналы связи ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда»: телефон 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.Срок действия Договора.

13.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 г, в части взаиморасчётов-до полного исполнения обязательств.

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

14.1. В случаях реорганизации, изменения наименования, платежных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________ от ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № __________ от _____________

Кому:

Куда:

Эл. адрес:

Заявка на поставку дезинфицирующих средств

№ ________ от ___________

от ГАУСО «Орский дом милосердия «Надежда»

место доставки: г. Орск, ул. Новая Биофабрика д.77, склад

по договору № ______ от _________

Заявка на __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель: заведующий складом: ___________ /____________/

Документация_аукцион_СМП_2025 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Номер закупки № 2025.108986

«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ "НАДЕЖДА"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: На поставку дезинфицирующих средств

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

РАЗДЕЛ V.

Сведения о запрете, ограничении закупок товаров, (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) ПРИЛАГАЕТСЯ

Приложение №1

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению заявки:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п.16.1 документации о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.