Тендер - На поставку дезинфицирующих средств №271334699

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 2.НМЦД.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):г. Оренбург, ул. Невельская, 24, ГАУЗ «ООКБ № 2»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.04.2024 по 02.05.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается - Посмотреть таблицу с данными2._ТЗ - Посмотреть таблицу с данными2._Проект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №_____

г. Оренбург «____» __________ 2024 г.

ГАУЗ «ООКБ № 2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Григорьева Александра Григорьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и

_____________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________, действующего на основании ____________, совместно именуемые стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ___________ от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет поставки 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку дезинфицирующих средств для нужд ГАУЗ "ООКБ №2", именуемый в дальнейшем «Товар», согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Место поставки товара: г. Оренбург, ул. Невельская, 24, ГАУЗ «ООКБ № 2».

2.2. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 20.12.2024 г. Периодичность: в течении 5 (пять) календарных дней с момента получения Заявки Заказчика Поставщиком. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика, а также посредством направления заявки на электронную почту, указанную в договоре.

2.3. Право собственности на каждую партию товара и риски, связанные с этим, переходят Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих Сторон документов, подтверждающих передачу товара.

2.4. Дополнительные условия согласовываются Сторонами.

2.5. Датой поставки является дата получения Товара в месте поставки.

2.6. Право собственности на товар и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товара.

2.7.Поставщик сообщает Заказчику за 2 дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.8. Поставщик предоставляет вместе с товаром следующую документацию:

а.) сертификат соответствия или декларация соответствия (в соответствии с законодательством РФ);

б) свидетельство о государственной регистрации, соответствующее объекту закупки;

в.) товарно-транспортную накладную;

г.) счет-фактуру;

д.)заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида Товара;

е) др. товарно-сопроводительную документацию.

2.9. Приемка продукции осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи продукции Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленной продукции на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.8. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки продукции;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

2.10. Доставка Товара до места поставки осуществляется за счет Поставщика.

3. Цена товара

3.1. Товар поставляется по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на доставку, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена товара выражается в валюте Российской Федерации.

3.4. Сумма настоящего договора составляет ________________________________.

3.5. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования;

4. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

5. Качество поставляемого товара

5.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, разрешен в установленном порядке для применения, его качество соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ и др. нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности товара по п. 1,2,3,5 на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев; по позиции 4 – срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя при соблюдении условий хранения должен составлять не менее 5 лет. .

5.2. Товар, поставляемый по настоящему договору имеет упаковку и маркировку, исключающие повреждение товара в процессе перевозки и хранения, при соблюдении условия хранения. Маркировка товара должна соответствовать данным, указанным в товарно-сопроводительной документации, содержать ссылку на нормативно-техническую документацию (ГОСТы, ТУ), в соответствии с которыми она изготовлена.

5.3. Нарушение требований к упаковке и (или) маркировке товара является основанием для отказа в приемке товара. При этом расходы, связанные с хранением и вывозом непринятого товара, восполнением недопоставки товара возлагаются на Поставщика. Непринятый товар не оплачивается Заказчиком

Весь товар и связанные с ним услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.

5.4. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара.

6. Гарантии и предъявление претензий

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящий товар.

6.2. В случае обнаружения недостачи и (или) ненадлежащего качества отгруженного товара Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- по недостаче - в 10-дневный срок с момента получения товара;

- по качеству - в пределах срока годности товара.

6.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

6.4. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после предъявления мотивированной претензии устранить недостатки и (или) заменить товар ненадлежащего качества за свой счет.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

7.1.1. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки по заявке, указанного в п. 2.2. настоящего договора, но не более 30 (тридцати) процентов от суммы договора, указанной в п. 3.4.

7.1.2. За нарушение сроков оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать с Заказчика пеню в размере 0,01% от суммы поставленной партии Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока оплаты.

7.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

7.6. Заказчик вправе подвергнуть дополнительному контролю поставленную продукцию в контрольной (испытательной) лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Расходы по проведению дополнительного контроля в случае получения неудовлетворительного заключения контрольной (испытательной) лаборатории оплачиваются за счет Поставщика.

7.7. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

7.8. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

7.9. Письма, уведомления, претензии, документы для оплаты оказанных услуг могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю с отметкой о получении.

7.10. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

7.11. Письма, уведомления, претензии, документы для оплаты оказанных услуг направленные почтовыми службами способом, позволяющим подтвердить факт вручения соответствующего уведомления и состав входящих в него документов, Сообщение, направленное адресату в любом случае, считается полученным на 5 (пятый) день после прибытия по адресу, указанному в настоящем Договоре в качестве адреса для направления уведомлений либо месту нахождения Адресата согласно сведениям ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

7.12. «Стороны» обязуются при исполнении настоящего договора поддерживать контакты и принимать все необходимые меры для разрешения споров путем переговоров. При не достижении соглашения споры разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

7.13. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего договора «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

7.14. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8. Форс – мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. договора, каждая Сторона обязана немедленно известить о них другую Сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

8.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п. 8.2., Сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до 31.12.2024 г, а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в Договоре. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить количество закупаемых товаров. При этом изменение цены договора допускается не более чем на 25%.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае неоднократного или однократного грубого нарушения (в т.ч. нарушения срока поставки Товара более чем на 1 сутки, несоответствие поставляемых продуктов ГОСТам) Поставщиком условий Договора.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При отсутствии соглашения между Сторонами в результате переговоров все споры и разногласия будут рассматриваться и разрешаться по существу в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач Должность руководителя

_______________________________ _______________________________________

(Григорьев А.Г.) (ФИО руководителя)

ЭЦП ЭЦП

Приложение №1 к Договору №________от «____» ________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Главный врач Должность руководителя

_______________________________ _______________________________________

(Григорьев А.Г.) (ФИО руководителя)

ЭЦП ЭЦП

2024.1658Документация_аукцион_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Номер закупки № 2024.1658

«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: На поставку дезинфицирующих средств для нужд ГАУЗ "ООКБ №2"

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

Приложение №1

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению заявки:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п.16.1 документации о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.