Тендер - Мыло жидкое LAIMA, 5л №293364015

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора_мыло

Договор №

г. Казань « » 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр Республики Татарстан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шихобалова Валентина Викторовича, действующего на основании Устава с одной Стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №________________-TR от «__»________ 2025 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар: Мыло жидкое LAIMA, 5л (далее – товар), в срок согласно п. 3.1 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, технические характеристики, количество и стоимость единицы товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию указанных в договоре товаров на территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование товарных знаков, торговых марок и наименований товаров. Поставщик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений, указанных в настоящем пункте или уплатить предусмотренную договором штраф (ст.431.2 Гражданского кодекса РФ).

1.4. ИКЗ:

2. Цена договора и порядок расчётов

2.1. Цена договора составляет:

Цена договора составляет ______ (______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% в сумме ____________ (___________________) руб. ___ коп./НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством (далее – цена договора). Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Поставщик несет расходы на исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе с учётом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена договора устанавливается в рублях, и в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

2.4. Оплата по договору осуществляется путем безналичного расчёта за счёт средств бюджета Республики Татарстан.

2.5. Оплата цены договора осуществляется Заказчиком в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных или УПД, на основании предоставленного счёта Поставщиком. Счёт-фактура, выставленная в связи с исполнением обязательств Сторон по настоящему договору, должна быть оформлена и представлена Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах. Указанный пункт договора не применяется в случае, если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить существенные условия договора, если по предложению Заказчика увеличивается, предусмотренный договором, количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.

2.7. Средства, излишне выплаченные Поставщику, подлежат возврату Заказчику в 10- дневный срок со дня подписания акта сверки.

2.8. Превышение Поставщиком количества и стоимости товара, произошедшие по его вине либо по инициативе Поставщика, оплачиваются Поставщиком за свой счёт. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий договора Заказчиком.

3. Сроки (периоды), место и порядок поставки товара

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. МСК до 12 час. 00 мин. МСК и с 12 час. 45 МСК мин. до 18 час. 00 мин. МСК, в пятницу до 16 час. 45 мин (время московское).

3.2. Товары поставляются силами Поставщика по адресу Заказчика по адресу:

Республика Татарстан, г. Казань,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, проспект Ямашева, д. 1

3.3. Сборка (монтаж) товара, установка его на объекте Заказчика в случае, если это предусмотрено в технической документации на товар, осуществляется Поставщиком в срок, не превышающий срок поставки товара, указанного в пункте 3.1 договора.

3.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, о чем Сторонами составляется дополнительное соглашение к договору.

3.5. В случае поставки товара не в полном объеме и срок поставки истек, его допоставка может производиться Поставщиком только с согласия Заказчика в срок, не превышающий срок, установленный п. 11.1 договора. Оплата товара в этом случае производится Заказчиком по согласованию с Поставщиком частями после восполнения недопоставленного товара либо после окончательной поставки всей партии товара в сроки и порядке, предусмотренные п. 2.5 договора.

3.6. В случае если в пункте 11.1 договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара, а также внесения в него изменений и дополнений. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется акт сверки обязательств по договору, в котором указываются сведения о прекращении действия договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора. Поставщик обязан подписать акт сверки обязательств. В случае уклонения или отказа Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку.

3.7. В случае если обязательства сторон по договору исполнены меньше суммы, на которую был заключен договор, Стороны на основании акта сверки обязательств по договору подписывают соглашение, в котором указывают сведения о прекращении действия договора, а также сведения о фактически исполненных обязательствах по договору.

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки товаров и оформление результатов такой приемки

4.1. При приемке товара Заказчик проверяет его технические характеристики на соответствие требованиям, установленным Заказчиком в Спецификации товара (Приложение № 1), а также сведениям, указанным в товарной накладной по наименованию и количеству. Приемка товара по количеству должна быть полностью завершена в день доставки.

4.2. Приемка осуществляется представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.3. В день доставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных или УПД в двух экземплярах, счёта, сертификаты и (или) декларации о соответствии товара на русском языке, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, и такие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передаются вместе с товаром.

4.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. В присутствии представителя Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 4.3 договора), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

4.5.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчёта единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в товарной накладной или УПД. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. Одновременно проверяется соответствие наименования, технических характеристик и комплектности товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 4.3 договора).

4.5.3. По итогам проведения приёмки товара Заказчик (приемочная комиссия) вправе принять одно из следующих решений:

а) товары поставлены полностью в соответствии с условиями договора. В этом случае Заказчик (члены приемочной комиссии) составляют и подписывают товарные накладные;

б) выявлены недостатки поставленных товаров по количеству, техническим характеристикам, комплектности, качеству или безопасности требованиям, установленным настоящим договором. Заказчик в данном случае определяет меры и сроки по устранению Поставщиком выявленных замечаний с оформлением акта выявленных недостатков и проводит повторную приёмку товара;

в) товары не поставлены либо товары поставлены с существенными нарушениями условий договора. В случае не урегулирования противоречий и разногласий в претензионном порядке Заказчик, не подписывая товарные накладные, направляет Поставщику мотивированный отказ от принятия результатов поставки товара и принимает меры по расторжению договора в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.5.4. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара, выявленных в ходе приемки товара Заказчик письменно извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

4.5.5. В случае если товар поставлен полностью в соответствии с условиями договора, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.3 договора со дня их получения рассматривает результаты приемки товара (проводит внутреннюю либо независимую экспертизу) и осуществляет приемку товара по качеству, комплектности, а также его проверку на соответствие требованиям, установленным в Спецификации (Приложение № 1), а также подписывает товарные накладные, составленные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах и возвращает второй экземпляр товарной накладной Поставщику. При этом Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.5.6. При выявлении недостатков поставленных товаров Заказчик вправе отказаться от приемки всей партии товара либо ее части в случае, если Поставщик:

– передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации либо технические характеристики товара не соответствуют требованиям, установленным в Спецификации (Приложение № 1);

– передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1). Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и в сроки, установленные п. 4.5.4 договора уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Заказчик обязан возвратить его Поставщику. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и(или) его возвратом подлежат возмещению Поставщиком.

4.5.7. При наличии претензий о несоответствии товара по качеству и комплектности, а также в случае передачи товара в количестве меньшем или большем, чем определено в Спецификации либо функциональные и(или) технические характеристики товара не соответствуют требованиям, установленным в Спецификации товара (Приложение № 1), Заказчик в течение дня, в котором обнаружены нарушения должен уведомить Поставщика устно (по телефону), по факсу или по электронной почте о выявленных недостатках, а в срок, установленный п. 4.5.4 договора направить в адрес Поставщика извещение о выявленных недостатках, с указанием даты, места и времени прибытия представителя Поставщика для составления и подписания акта выявленных недостатков. Извещение направляется Заказчиком нарочно, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телефону, либо электронной почте. Адресом электронной почты для получения сообщений является: , номером телефона для получения сообщений является: .

4.5.8. Выявленные недостатки товара, препятствующие его приемке в целом или отдельного его этапа на дату исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренную договором, оформляются Заказчиком с участием Поставщика в акте, с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений. В случае неприбытия Поставщика либо представителя Поставщика для составления и подписания акта выявленных недостатков либо отказа указанных лиц от его подписания, Заказчик подписывает акт выявленных недостатков с проставлением в нем соответствующей отметки и направляет его в адрес Поставщика в сроки и порядке, предусмотренных п. 4.5.4 настоящего договора.

4.5.9. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке товаров, указанных в акте выявленных недостатков Поставщик обязан представить Заказчику разъяснения относительно поставленных товаров (в случае несогласия с причинами отказа от подписания акта и выявленными недостатками) либо устранить выявленные недостатки (в случае согласия с ними) и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком товарные накладные или УПД в 2 (двух) экземплярах) для принятия Заказчиком товара.

4.5.10. В случае если Заказчику будет передан товар ненадлежащего качества, в том числе комплектующий товар (товар, который имеет недостатки, из-за которых он не соответствует требованиям, установленным в настоящем договоре), то Заказчик вправе потребовать по своему выбору от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– безвозмездного устранения недостатков товара в срок, установленный п. 3.1 договора (приведение качества товара в соответствие с предъявляемыми к нему требованиями);

– возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.5.11. В случае если Заказчику передается товар с существенными недостатками качества, то есть, такими недостатками, которые устранить либо невозможно, либо их устранение представляет определенные затруднения, то Заказчик по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора или потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору без взимания с Заказчика дополнительной платы, в срок, установленный п. 3.1 договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, как в ходе приемки товара, так и в течение гарантийного периода, если гарантийный срок установлен в настоящем договоре.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом документации (п. 5.4.1), подтверждающих исполнение обязательств по договору (отдельного этапа поставки товара по договору).

5.1.3. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Поставщиком при поставке товаров, срокам, установленным в договоре, и качества товара, требованиям, установленным договором без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что товар не будут поставлен в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Поставщику требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.

5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным п. 7.5.1 настоящего договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку товара по товарной накладной или УПД, а также провести внутреннюю экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов приемки товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные товары в соответствии с договором.

5.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке товара, и его оформления, подписании Заказчиком товарной накладной по договору на основании представленных Поставщиком документов (п. 5.4.1) либо мотивированного отказа Заказчика от подписания товарных накладных или УПД.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным сторонами товарных накладных или УПД.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик самостоятельно осуществляет контроль за соответствием привлекаемых к выполнению договора субпоставщиков обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, и (или) наличием у привлекаемых к выполнению договора субпоставщиков обязательных лицензий, свидетельств или иных разрешений (допусков) при осуществлении соответствующих видов деятельности, для выполнения которых привлекаются такие субпоставщики. Привлечение субпоставщиков не влечет изменение цены договора и/или объемов поставки по настоящему договору. Перечень товаров, поставленные субпоставщиками, и их стоимость Поставщик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам поставки товара в порядке, установленном настоящим договором.

5.3.4. По согласованию с Заказчиком поставить товар технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

5.3.5. При досрочной поставке товара по договору (отдельного этапа поставки товара по договору) уведомить Заказчика о готовности поставить товар в соответствии с требованиями договора.

5.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки товара в рамках настоящего договора. Получать от Заказчика содействие при поставке товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику по итогам исполнения настоящего договора (каждого этапа договора) следующую документацию:

– счёт на оплату товара;

– товарные накладные или УПД на поставленный товар.

Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации товара (Приложение № 1).

5.4.2. Известить Заказчика о времени и дате поставки товара устно, телефонограммой или по факсимильной связи или иными электронными средствами связи. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

5.4.3. Обеспечить соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего договора, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом настоящего договора, установлено требование об их аккредитации, а также обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения договора. Копии таких документов должны быть переданы Поставщиком Заказчику по его требованию в сроки, установленные п. 5.4.5 договора.

5.4.5. Устранить за свой счёт в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) товара, выявленные в процессе поставки товара, при приемке товара, а также выявленные в течение гарантийного срока (при условии установления гарантийного срока в соответствии с настоящим договором), возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащей поставки товара Поставщиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для поставки товара, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Поставщиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.

5.4.6. По требованию Заказчика предоставлять детализированную информацию о количестве товаров, в том числе с указанием Субпоставщика, поставившего товар, наименование, периода (времени) поставки товара и его количество, в течение 3 рабочих дней со дня обращения Заказчика.

5.4.7. Осуществить возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства в случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и(или) завышения их стоимости.

5.4.8. Гарантировать качество товара в соответствии с условиями договора, возможность безопасного его использования по назначению в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором

5.4.9. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

6.2. В случае невыполнения условий договора одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. Заказчик обязан уплатить Поставщику по его требованию пеню за каждый день просрочки исполнения обязательств Заказчиком по договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения Поставщиком обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора (но не более цены договора), за допущенные нарушения сроков исполнения обязательств (неоплаты, неполной или неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты поставленных товаров).

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп., определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.3.4. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Ответственность Поставщика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом неустойка не может быть оплачена за счёт средств банковской гарантии и денежных средств, внесенных Поставщиком на указанный Заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.4.2. Поставщик обязан уплатить Заказчику по его требованию пени за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в том числе истечения промежуточных сроков (этапа) установленных договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (но не более цены договора), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, в случае нарушения Поставщиком:

а) сроков поставки товара, установленных Заказчиком в пункте 3.1 договора;

б) сроков, установленных Заказчиком для устранения недостатков (дефектов) в товарах, выявленных в процессе поставки, при приемке товара (пункт 5.4.5 договора);

в) сроков предоставления по требованию Заказчика детализированной информации об объеме поставленных товаров (пункт 5.4.6 договора).

6.4.3. Поставщик обязан уплатить Заказчику по его требованию штраф в размере 3 процентов цены договора (этапа) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), определяемого в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе в случае отказа Заказчика от поставки товара с утратой интереса к его поставке, связанного с нарушением Поставщиком условий договора или невозможности исполнения Заказчиком встречного обязательства по оплате договора в связи с закрытием бюджетного финансирования.

6.4.4. Поставщик обязан уплатить Заказчику по его требованию штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп. за каждое допущенное неисполнение обязательств, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе выявленное в течение гарантийного срока), определяемого в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе за допущенные нарушения, связанные с:

а) поставкой товара (результатов поставки товара) с отступлением от условий настоящего договора и (или) с нарушением правил, установленных стандартами, сводами правил и т.д. (пункт 5.4.3 договора);

б) несвоевременным уведомлением Заказчика о смене юридического и (или) почтового адреса, банковских реквизитов (пункт 12.4 договора);

в) предоставлением недостоверных заверений об обладании всеми правами на реализацию указанных в договоре товаров на территории Российской Федерации, а также о наличии у Поставщика необходимой лицензии, аккредитации, разрешения, патента, сертификата (пункт 1.3 договора).

г) отказом осуществить возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства в случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном объеме и(или) завышения их стоимости (пункт 5.4.7 договора).

6.4.5. Поставщик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.6. В случае изменения цены договора в порядке и случаях, установленных настоящим договором, размер неустойки за просрочку исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, определяется исходя из цены договора, установленной дополнительным соглашением, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. При этом размер неустойки, определяемый в порядке, установленном настоящим пунктом договора, применяется к случаям просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также к иному неисполнению или ненадлежащему исполнению Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, возникшим, с даты изменения цены договора.

6.4.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.4.8. Штрафы, пени уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.

6.4.9. Поставщик несет ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счёт Заказчика в порядке, на условиях и в размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4.10. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую настоящий договор, от исполнения своих обязательств.

7. Основания и порядок изменения и расторжения договора

7.1. При исполнении договора изменение его условий по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При этом факт расторжения настоящего договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчётов.

7.3. Расторжение договора по соглашению сторон совершается в письменной форме. В случае расторжения договора по соглашению сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, за вычетом расходов, понесенных в связи с фактическим исполнением обязательств по договору.

7.4. По требованию одной из сторон договор, может быть, расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которая влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

7.5. Расторжение договора допускается в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:

7.5.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях:

а) существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ);

б) неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 ГК РФ);

в) если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар или принадлежности к нему (п. 1 статьи 463, абзац второй ст. 464 ГК РФ);

г) передачи товара в меньшем, чем обусловлено договором, количестве (п. 1 ст. 466 ГК РФ);

д) существенного нарушения требований к комплектности товара (Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика в разумный срок о доукомплектовании товара) (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

е) просрочки поставки товара (п. 3 ст. 511 ГК РФ);

ж) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях:

а) неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты товара, в том числе необоснованного отказа Заказчика от принятия и оплаты товара (п. 4 ст. 486 ГК). В случае возникновения спора бремя доказывания факта оплаты лежит на Поставщике, который ссылается на это обстоятельство;

б) необоснованного отказа Заказчика от принятия товара (п. 3 ст. 484 ГК РФ);

в) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.8. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. Требования к качеству товара и гарантийный срок

9.1. Качество товара:

9.1.1. Поставщик гарантирует поставку товара с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, а также гарантирует устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке товара и в период гарантийного срока.

9.2. Срок гарантии качества:

9.2.1. Гарантийный срок на поставляемый товар – в соответствии с сопроводительными документами.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

9.2.2. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

9.2.3. Под недостатком товара понимается несоответствие товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар такого рода обычно используется, или целям, о которых Поставщик был поставлен в известность Заказчиком при объявлении закупки.

9.3. Сроки и порядок устранения недостатков, выявленных в период гарантийного срока.

9.3.1. Заказчик в случае обнаружения в товаре недостатков по своему выбору вправе потребовать от Поставщика:

– замены на товар этой же марки (этой же модели);

– замены на такой же товар другой марки (модели) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками поставленного товара, имеющего недостатки, при условии, что цена договора не подлежит изменению;

– незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление Заказчиком или третьим лицом.

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись неисправности или недостатки в выполненных работах.

Заказчик, в соответствии со статьей 1095 ГК РФ, вправе потребовать от Поставщика также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

9.3.2. Доставка товара для замены и (или) возврат их Заказчику осуществляются силами и за счёт Поставщика. В случае неисполнения данной обязанности Поставщиком доставка и (или) возврат указанных товаров может осуществляться Заказчиком. При этом Поставщик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.

9.3.3. В пределах гарантийного срока, при наличии претензий о несоответствии товара по качеству, Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней, со дня обнаружения недостатков в товаре должен направить в адрес Поставщика письменное извещение о дате и времени направлении представителя Поставщика для участия в осмотре и(или) отборке товара для экспертизы (при необходимости) и составлении соответствующего акта. Извещение направляется в письменной форме по почте по адресу Поставщика, указанному в договоре, либо нарочно или с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления извещения с использованием почты или нарочно извещение считается полученным стороной в день фактического получения, подтвержденного соответственно отметкой почты или подписью лица, принявшего сообщение на его втором экземпляре. В случае отправления извещения посредством факсимильной связи и электронной почты извещение считается полученным стороной в день его отправки.

9.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты в товаре, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя в срок, установленный в извещении. В случае неприбытия Поставщика либо представителя Поставщика для составления и подписания акта выявленных недостатков либо отказа указанных лиц от его подписания, Заказчик подписывает акт выявленных недостатков и направляет его в адрес Поставщика в сроки и порядке, предусмотренных п. 9.3.3 настоящего договора.

9.3.5. Бремя доказывания качества поставляемого товара лежит на Поставщике. При несогласии Поставщика с выявленными Заказчиком недостатками качества товара, Поставщик вправе отобрать образцы товара для проведения экспертизы качества товара на предмет выявленных недостатков. Экспертиза качества продукции может быть проведена Поставщиком в течение одного месяца с момента отобрания образцов, в противном случае Поставщик утрачивает право оспаривать выявленные недостатки.

9.3.6. В течение гарантийного срока на данный товар Заказчик оставляет за собой право в присутствии Поставщика либо в одностороннем порядке при неявке Поставщика на процедуру отборки товара на экспертизу, произвести отбор части поставленной продукции и направить ее на независимую экспертизу с целью подтверждения его соответствия условиям договора. Выбор организации для экспертизы осуществляется Заказчиком. Если товар, подвергшийся экспертизе, не будет соответствовать требованиям, установленным в договоре Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. В случае подтверждения экспертизой поставки некачественного товара или без проведения экспертизы, но с согласия Поставщика с выявленными Заказчиком недостатками товара во время эксплуатации, Заказчик вправе потребовать по своему выбору от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара либо заменить товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

9.3.7. В случае выявления в течение гарантийного срока брака в товаре, возникшего по вине Поставщика или фирмы-изготовителя, т.е. дефектов, которые существенно влияют на использование товара по назначению и (или) на его долговечность и являются устранимыми, Поставщик обязан по требованию Заказчика за свой счёт безвозмездно устранить недостатки товара (провести текущий ремонт) в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами акта обнаруженных дефектов в товаре либо возместить расходы на их исправление Заказчиком или третьим лицом.

В случае выявления дефектов в товаре, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно Поставщик обязан за свой счёт заменить его на товар, соответствующий требованиям, установленным в Спецификации товара, либо на товар другой марки (модели) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками поставленного товара, в течение срока, установленного Заказчиком в требовании (претензии).

9.3.8. В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания (п. 3.2.7) Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Гарантийные обязательства Поставщика не могут распространяться на естественный износ оборудования, а также на внешние повреждения оборудования, допущенные вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

9.3.9. Отказ Поставщика от проведения гарантийного обслуживания товара и подписании акта, фиксирующего дефекты в товаре, не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных договором, связанные с устранением недостатков в товаре Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд с иском о понуждении Поставщика заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям, установленным договором.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора, вытекающие из него или связанные с ним, должны быть, по возможности, урегулированы в претензионном порядке.

Претензия направляется по адресу, указанному в договоре, если новый адрес не сообщён в письменном виде. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента её получения. Ответ направляется по адресу Стороны, указанному в договоре, если новый адрес не сообщён в письменном виде.

10.2. В случае полного или частичного отказа одной из Сторон удовлетворить претензию либо неполучения от другой Стороны ответа в десятидневный срок считается, что претензионный порядок соблюден, а споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договора вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует по 31 декабря 2025 г. включительно.

11.2. Факт истечения срока действия договора не означает прекращения обязательств, которые возникли в период действия этого договора. Обязательства сторон, в том числе в части оплаты товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего договора, указанного в п.11.1 договора, подлежат исполнению в полном объеме (п.3 ст.425 ГК РФ).

12. Прочие условия

12.1. В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заказчиком устанавливаются следующие единые требования к Исполнителю, а именно:

• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования);

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

• участник не является иностранным агентом.

12.2. Все уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, нарочно или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления сообщений с использованием почты или нарочно сообщения считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты и подписью лица, принявшего сообщение на его втором экземпляре. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты сообщения считаются полученными стороной в день их отправки.

12.3. Уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий договор связывает гражданско-правовые последствия для другой стороны, влекут для этой стороны такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

12.4. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения и при способности таковых отвечать требованиям Заказчика. В случае своей ликвидации Поставщик обязан уведомить Заказчика о начале ликвидации, а Заказчик, получивший такое уведомление, вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

12.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

В случае если содержащиеся в настоящем договоре сведения о юридическом и (или) почтовом адресе и сведения, указанные в банковских реквизитах не совпадают с фактическими, сторона, которая предоставила эти сведения, либо своевременно не известила об их изменении другую сторону, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по ее адресу, указанному в настоящем договоре, а также не вправе ссылаться на сведения, не внесенные в настоящий договор и на недостоверность данных, содержащихся в нем.

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Неотъемлемыми частями договора являются:

Приложение № 1. Спецификация поставляемых товаров.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ от « » 2025 г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

____________/ / _________________

Приложение № 2 к договору

№ от « » 2025 г.

Единые требования

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заказчиком устанавливаются следующие единые требования к Исполнителю, а именно:

• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования);

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

• участник не является иностранным агентом.

Поставщик:

_______________________________/ /

м.п.