Тендер - Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Да Наличие ароматической отдушки Нет №311712617

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_1_Проект_контракта__п.12_ст.93_44-фз_2025[1].doc
• Приложение_№_2_НМЦК__(1).docx

x - Посмотреть таблицу с данными

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон) и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567 посредством применения НОРМАТИВНОГО МЕТОДА с использованием предельных значений из НПА «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» № 489 от 15.06.2016.

2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с стоимостью Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3. Контракт с победителем закупочной процедуры заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом преимуществ и условий доступа по данному электронному аукциону.

4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, (начальной цены единицы товара, работы, услуги), цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) - Российский рубль.

Поставка жидкого мыла для ГОЛ.

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 02.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000010

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга, г Санкт-Петербург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Композиторов, 22, корпус 2, литера А

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 21897.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 01.10.2025 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 494 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Композиторов,

Д.22 К.2,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

02.10.2025

План-график

28.08.2025

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Извещению о проведении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

Санкт-Петербург «___» __________2025 г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 494 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 494 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черновой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ___________с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка жидкого мыла для городского оздоровительного лагеря (далее - товар) в 2025 году, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение №1), описании объекта закупки (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Идентификационный код закупки:.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена по настоящему контракту составляет ___ рублей ___ копеек, 1 в т. ч. НДС ___ рублей ___ копеек 2 или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, № _____) 3
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, а также расходы на перевозку, проведение погрузочно-разгрузочных работ, доставка товара, и дополнительные расходы по устранению недостатков, выявленных в процессе сдачи-приемки, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта, включены в цену контракта и оплачиваются поставщиком.
2.3. Валютой, используемой для расчётов с Поставщиком, является российский рубль.
2.4. Авансирование по контракту не предусмотрено.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.7. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) товаров, предусмотренных Контрактом.
2.9. Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244, КОСГУ 346.
2.10. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за факту поставки товара, предусмотренный Спецификацией (приложение № 1 к контракту) по казначейской системе оплаты в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 3.3.1 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью, согласно графику приёма поручений на оплату расходов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.11. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.12. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.13. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации (приложение № 2 к контракту) или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
2.13. По окончании исполнения Своих обязательств по Контракту в течение 10 дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 3 к Контракту).

Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.22, корп. 2, литера А (далее - место доставки), в срок (срок поставки товара): в течение 5(пяти) календарных дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.

3.2. Поставщик не менее чем за 1 календарный день до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Время поставки: по рабочим дням с 10:00 до 16:00.

3.3. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем поставки товара, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке товара который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона. Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товаров, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

е) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

3.3.1. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 3.3 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке, согласно п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

К документу о приемке прилагается:

- товарные накладные, оформленные в установленном порядке (копия);

- счет (копия);

- счета-фактуры (для плательщиков НДС), либо универсальный передаточный документ (УПД) (копия).

В счете/счет-фактуре обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к счету/счет-фактуре, номер и дата контракта, по которому осуществлялась поставка Товара;

- Акт сдачи-приемки поставленного товара (скан-образ);

- и иные документы, необходимые для подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.4. Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.6. Для проведения экспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит приемку товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры, комплектности и характеристики поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение №1 к Контракту).

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар;

- проверку комплектности и целостности поставленного товара.

- копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы (при наличии).

- копии действующих сертификатов качества товара, паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам, сертификат соответствия Российской Федерации, и документ, подтверждающий страну происхождения товара и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.8. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в мотивированном отказе.

3.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, штрафа, пени, предусмотренных настоящим контрактом.

3.10. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

3.11. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

3.12. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня поступления документа о приемке товара в соответствии с пунктом 3.4. Контракта с прилагаемыми документами, поименованными в пункте 3.3.1 Контракта, и на основании результатов приемки, проведенной в соответствии с пунктом 3.3 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке товара;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

3.13. документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом "б" пункта 3.12 контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

3.14. В случае получения в соответствии с пунктом 3.13 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с 3.4 контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Срок исправления поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 3 рабочих дня.

3.15. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.17. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.18. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.20. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

3.21. Со дня подписания документа о приемке Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику

3.22. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: _____________.

4. Взаимодействие Сторон (обязанности и права сторон)

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных контрактом и спецификацией (приложение № 2 к контракту).

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

4.1.4. Осуществить поставку, погрузо-разгрузочные работы товара в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Контракта.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

4.1.6. За 2 рабочих дня уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.

4.1.7. Поставить товар в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

4.1.8. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечить условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товаров. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства РФ, иметь маркировку.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, восстановление потребительских свойств). Весь товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.1.9. Заменить товар ввиду его ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач (некомплектности) или иных несоответствий условиям контракта, в течение 10-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

4.1.10. Формировать в единой информационной системе и направлять Заказчику документ о приемке товара в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных разделе 3 настоящего контракта (далее – документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.11. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).

4.1.12. Поставщик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.2.6. Осуществить досрочную отгрузку подлежащего поставке товара в сроки по согласованию с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

4.3.2. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу.

4.3.3. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, указанных в ч. 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

4.3.5. Обнаружив после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

4.4.3. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного товара характеристикам, по количеству и комплектности обнаруженные при приемке товара, по качеству - в течение гарантийного срока, установленного в п. 5 настоящего контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения контракта количество товара, предусмотренного контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4.4.8.До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого рода.

Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.471 ГК РФ).

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4.Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

5.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

5.6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

5.7. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его безопасности – безопасности товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставщик подтверждает качество поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.4. Ответственность Поставщика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

6.4.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки товара, предусмотренных п.3.1 контракта.

6.4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4.5, настоящего раздела) в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей,

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

6.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного контрактом, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по контракту.

6.7. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по контракту.

6.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств в доход бюджета Санкт-Петербурга.

6.9. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Управлением федерального казначейства.

6.10. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

6.10.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта приёма - передачи товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых товарах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).

6.10.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Поставщику по Контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.

6.11. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик производит оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Контракту.

6.12. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту Заказчик производит оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по контракту.

6.13. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 6.4.1. – 6.4.5. контракта, после направления в адрес Поставщика уведомления с расчётом суммы неустойки.

6.14. Подписанием настоящего контракта Поставщик подтверждает свое согласие на оплату по контракту за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 6.4.1. – 6.4.5. Контракта.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее трех дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Порядок рассмотрения и разрешения споров, уведомления.

9.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме (электронное уведомление) и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего контракта направляются Сторонами в соответствии с 9.7 настоящего контракта.

9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.

9.5. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.6. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

9.7. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением исполнителем или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.8. В случае, если объем претензионной переписки, предусмотренной п. 9.7 настоящего раздела превысит объемы, допустимые функционалом единой информационной системы, дальнейший обмен документами может осуществляться посредством направления заказных писем по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, или направления электронных документов, подписанных электронными подписями, на адрес электронной почты, указанный в разделе 14 Контракта.

9.9. Иные документы в соответствии с условиями Контракта передаются Поставщику и Заказчику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту.

10. Срок действия, порядок расторжения и изменения контракта

10.1. Контракт считается заключённым с момента размещения Заказчиком контракта, подписанного усиленной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе и действует по 31.12.2025 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.2. Информация о настоящем контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключённых Заказчиками.

10.3. Срок исполнения настоящего контракта: до 31.12.2025 года (включает в себя поставку и приемку Товара в соответствии с разделом 3 контракта, оплату поставленного Товара в соответствии с разделом 2 Контракта).

10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

10.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;

10.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:

- если Поставщик отказался от поставки товара после заключения контракта;

- если Поставщик не поставил Товар в течение 7 рабочих дней после срока, указанного в п.3.1. контракта;

- если Поставщик отказался от замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 4.1.9 контракта;

- в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

10.9. Поставщик, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.12. При расторжении Контракта расчеты между сторонами за поставленный товар по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения поставщиком условий Контракта.

10.13. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.

10.14. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, в порядке и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.15. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.16. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

10.17. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона.

10.18. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

10.19. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик, является правопреемником поставщика, по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.20. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.21. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

10.22. Информация об изменении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в порядке и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Антикоррупционные условия

11.1. При исполнении своих обязательств по контакту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующие действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанных с государством, в целях неправомерного поучения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестр контрактов, заключенных заказчиками.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации, сторона по контракту обязана в течение десяти дней известить об этом другую Сторону.

12.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.6. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13. Перечень приложений

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-Приложение №1 «Спецификация»;

-Приложение №2 «Описание объекта закупки»

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту №__________

.

Спецификация

(заполняется в соответствии с заявкой участника закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта составляет: _____ рублей ___ копеек (______ тысяч _____ рублей __ копеек)

- Посмотреть таблицу с данными

Контракту №__________

Описание объекта закупки.

1 Наименование объекта закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Наименование объекта закупки: поставка жидкого мыла для городского оздоровительного лагеря (далее товар), в 2025 году.

1.2. 1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона, КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг), ККН (справочник конечных каталожных наименований):

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб. (двадцать одна тысяча восемьсот девяносто семь рублей 50копеек).

2. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга:

2.1 Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

3.1. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за факту поставки товара, по казначейской системе оплаты в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 3.3.1 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью, согласно графику приёма поручений на оплату расходов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.2. Сроки и порядок оплаты определяются условиями государственного контракта.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

4.1. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (с даты) заключения контракта сторонами, с учётом времени, отведённого на приём Товара Заказчиком.

4.2. Место поставки товара: ГБОУ школа № 494 Выборгского района Санкт-Петербурга. Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.22, корп.2, лит. А, (далее - место доставки).

4.3. Поставщик не менее чем за 1 календарный день до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

4.4. Время поставки: по рабочим дням с 10:00 до 16:00.

4.4. Контактное лицо: ____________________________

5. Требования к товару:

5.1 Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количеству поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

5.2. Требования к качеству товара:

5.2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого рода.

Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.471 ГК РФ).

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента с момента (даты) подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).

5.2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.2.4. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

5.2.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

5.2.6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

5.2.7. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством и обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его безопасности – безопасности товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставщик подтверждает качество поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество.

5.3. Требования к упаковке.

5.3.1. Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки. Исполнитель своими силами производит упаковку товара на своем складе и распаковку при доставке товара Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет цены поставляемого товара производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

^ Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 39, ст. 5375) плательщиками НДС.

^ Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.