Тендер - Поставка моющих средств в ГБДОУ детский сад №5 в 2025 году по адресу: Морской пр. , д.26, литер А №296319306

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Дс5_Контракт.docx
• НМЦК[2].xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих средств в ГБДОУ детский сад №5 в 2025 году по адресу: Морской пр. , д.26, литер А» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7428

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Услуга

Объект закупки: Поставка моющих средств в ГБДОУ детский сад №5 в 2025 году по адресу: Морской пр. , д.26, литер А

Описание объекта закупки: Поставка моющих средств в ГБДОУ детский сад №5 в 2025 году по адресу: Морской пр. , д.26, литер А

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок завершения подачи оферт: 15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Морской пр. д.26, литер А.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: Согласно условиям контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ МОРСКОЙ, Д. 26/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ МОРСКОЙ, ДОМ 26/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1746

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Соколова

Имя Наталья

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Санкт-Петербург « ___» ________ 2025 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 Петроградского района Санкт-Петербурга в лице заведующего Соколовой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

• По настоящему Контракту Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку моющих средств (далее Товара) для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 Петроградского района Санкт-Петербурга согласно Приложению №1 (Спецификация товара), а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить финансирование поставки в соответствии с п.п. 3.1., 3.4., 3.5 настоящего Контракта.

Срок и условия выполнения поставки

Начало поставки Товара по настоящему Контракту: с момента подписания контракта.

Окончание выполнения поставки по настоящему Контракту: не позднее 30.04.2025 г.

Доставка Товара производится по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Морской пр-кт, д. 26, литера А.

2.4. Доставка Товара, его разгрузка и подъем осуществляется силами и за счет Поставщика.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ и порядок расчетов

• Общая стоимость настоящего Контракта составляет ____________________ (___________________________________________), НДС не облагается.
• Поставка выполняется Поставщиком без авансирования со стороны Заказчика.
• Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата поставленного Товара производится на основании счета, счета-фактуры и иных документов, подтверждающих расходы Поставщика, подписанных Сторонами, в течение не более 10 рабочих дней с момента подписания указанных выше документов.
• Оплата поставленного Товара производится за счет соответствующих статей расходов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов”, в соответствии с “Инструкцией о порядке финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им учреждений при казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга” № 45-р от 26.04.2001 года.
• Заказчик в соответствии с положением ст.410 ГК РФ имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по Контракту, Поставщик несет ответственность в случаях и объемах, предусмотренных п.6 Контракта. Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Поставщиком по Контракту, который подписывается представителем Заказчика, и Поставщика и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объема претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.). При этом оплата Контрактов осуществляется путем выплат Поставщику Контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Контракту своих обязательств, на основании ст.313 Гражданского Кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств Исполнителя по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1 требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Контрактом;

4.1.2. требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств
в соответствии с Контрактом;

4.1.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

4.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика;

4.1.5. отказаться от принятия и оплаты товаров не соответствующих требованиям Контракта;

4.1.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. принять поставленные товары в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. оплатить поставленные товары в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. требовать подписания документов об исполнении им обязательств
по Контракту от заказчика;

4.3.2. требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. поставить товары, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;

4.4.2. исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах;

4.4.3. передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;

4.4.4. представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

4.4.5. согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

4.4.6. не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ и условия их оплаты;

4.4.7. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту;

4.4.8. незамедлительно уведомлять заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КАЧЕСТВУ, КОЛИЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ

5.1. Прием товаров оформляется накладными. По прибытии товара Заказчик принимает товар. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, упаковке. По окончании сдачи-приемки товара Заказчик подписывает накладные.

Внесение каких-либо изменений в текст накладных после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.2. Товар может происходить из любых стран, на поставку товаров из которых не наложены официальные экономические санкции Российской Федерации и ООН;

5.3.Все отпускаемые товары должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и стандартным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать техническим условиям при его использовании и хранении.

5.4.Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.5.Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять: двенадцать месяцев с момента поставки товара. Срок гарантии качества на поставляемый товар должен составлять не менее гарантированного срока производителя.

5.6. В течение гарантийного срока поставщик обязан самостоятельно за свой счет произвести устранение выявленных недостатков товара в срок, установленный в письменном требовании Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков товара Поставщик производит его замену на товар с такими же техническими характеристиками в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.

5.7 Поставщик обязан поставить Товар в фабричной упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

5.8. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества.

5.9. Допоставка или замена Товара ввиду их ненадлежащего качества должна быть осуществлена Поставщиком в течение 5 календарных дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2. Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.3. За неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафа, пени) за счет денежных средств, внесенных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае если размер начисленных неустоек (штрафа, пени) превышает сумму денежных средств, внесенных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик вправе удержать денежные средства, внесенные Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Контракта в полном объеме, а также направить Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате оставшегося размера неустоек (штрафов, пеней).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Контракта, Стороны урегулируют путем переговоров.
• Все неурегулированные споры, касающиеся исполнения данного Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, пожары, а также издания актов государственной власти и органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. О наступлении обстоятельств форс-мажора Стороны уведомляют друг друга в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение настоящего Контракта и документальным подтверждением.

Срок ДЕЙСТВИя Контракта и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ его прекращениЯ

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчётов – до полного исполнения обязательств. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч.2 ст.407 ГК РФ, ч.3 ст.450 ГК РФ, ст.523 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

Задержка в сроках поставки Товара, предусмотренных условиями настоящего Контракта, составляет более 5-ти календарных дней.

Отсутствие финансирования не по вине заказчика.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течении трех дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в Контракте. Настоящий Контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.6.1.Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.6.2. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Любые уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Контракта, Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступила позднее.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта, подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями.

Любые изменения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

Документы, переданные по телексу или телефаксу, подписанные уполномоченными представителями Сторон, по настоящему Контракту имеют юридическую силу.

Приложения к настоящему Контракту:

Приложение №1 – Спецификация товара

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № от « ____ » ___________ 2025 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными