Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 №268469566

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	14.03.2024
Окончание:	25.03.2024 23:59:59
Тендер №:	268469566
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Приволжский ФО / Республика Удмуртия / Глазов
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	ЖИДКОСТЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ГКЖ-11Н	-	-	13000	-

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Глазова

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Технические характеристики.docx	53 КБ	14.03.24 16:35	Действующая
Технические характеристики.docx	108 КБ	14.03.24 16:35	Действующая

Скачать все файлы

Общество с ограниченной ответственностью « » ( ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующего на основании , и Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по закупкам Брайко Евгения Александровича, действующего на основании доверенности № 19/116/2023-Дов от 15.09.2023г, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение № 4), к нему, являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

2. Порядок и условия поставки.

2.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям, установленным соответствующим техническим заданием (Приложение № 4), а также удостоверяться паспортом (сертификатом) качества, и иными документами, предусмотренными действующим законодательством и Договором.

2.2. Одновременно с продукцией Поставщик обязан передать Покупателю комплект оригиналов документов, включающий в себя: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

Поставка продукции без указанных документов признаётся некомплектной и не подлежит оплате до даты полного доукомплектования Поставщиком поставленной продукции.

2.3. Срок и порядок поставки продукции указывается в Спецификации (Приложение № 1).

2.4. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю со дня поставки продукции, которым принимается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

2.5. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении (в том числе, в условиях открытого хранения) и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором, спецификацией к нему (Приложение№ 1) и Техническим заданием (Приложение № 4), являющимися его неотъемлемой частью.

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.3. Если спецификацией предусмотрен аванс и в случае осуществления отгрузки продукции позднее 5 календарных дней Поставщик после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по факсу (или электронной почте) копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется по почте в течение 5 (пяти) календарных дней c даты оплаты.

3.1.4. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

Оригиналы счета-фактуры; товарной накладной; копия паспорта (сертификата) качества, должны быть отправлены в адрес Покупателя по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

Одновременно с передачей Продукции Поставщик должен направить Покупателю комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

3.1.5. Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.4 настоящего договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если продукция уже оплачена, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектной продукции. Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.

3.1.6. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3.2. Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).

3.2.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Заказчику по акту от 09.2022г года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Данный вариант применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных носителях))

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Поставщика ________на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Данный вариант применяется при передаче Сведений по электронной почте).

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика (по форме приложения 2).

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателю Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие).

Поставщик освобождает Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящей статье, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные спецификацией.

3.3.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Обеспечение исполнения обязательств по договору:

Обеспечение возврата аванса

3.4.1 Аванс Покупателем выплачивается только после предоставления обеспечения обязательств по возврату аванса. Обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено в рублях на сумму аванса не ранее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается настоящий договор, но не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты аванса в размере суммы выплачиваемого аванса на срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней в одной из следующих форм на свой выбор:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю;

в) поручительство или независимая гарантия.

3.4.2. Покупатель имеет право не перечислять сумму аванса по договору до момента получения обеспечения возврата аванса.

3.4.3 В случае нарушения Поставщиком любого из обязательств, предусмотренного п.1.1 Договора, Покупатель вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение возврата аванса, с письменным требованием по уплате денежных средств в размере всей суммы перечисленного Поставщику аванса, а в случае, если обеспечение возврата аванса предоставлено Поставщиком в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю, то Покупатель вправе удержать эти средства

Требование Покупателя о возврате аванса не влечёт прекращение обязательств сторон по настоящему Договору, за исключением случаев направления соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора.

Обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора).

3.4.4. Поставщик обязуется предоставить Покупателю обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5% от суммы договора на срок исполнения обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 дней в одной из следующих форм на свой выбор:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю;

в) поручительство или независимая гарантия (за исключением банковской гарантии).

Обеспечение договора предоставляется не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается настоящий договор, при этом обеспечение договора предоставляется до заключения договора либо после заключения договора, в срок не позднее 20 календарных дней с даты его заключения.

Антидемпинговые меры: В случае заключения договора с учетом всех переторжек по цене, которая на 25% и более ниже НМЦ, обеспечение исполнения договора, указанное в п.3.4.4. Договора, предоставляется в увеличенном в 1,5 раза размере и рассчитывается от начальной (максимальной) цены договора и составляет 7,5% от начальной (максимальной) цены.

Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/независимой гарантией/поручительством, может быть истребована Заказчиком, сумма обеспечения, полученная в форме денежных средств, может быть удержана Заказчиком в случае нарушения Исполнителем условий договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором.

3.4.5. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, возврата аванса считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

- Возврат обеспечения исполнения договора, возврата аванса производится в случае надлежащего исполнения договора Поставщиком со дня получения Покупателем письменного требования Покупателя путем возврата денежных средств на р/счет исполнителя, указанный в разделе 15 Договора, не ранее 60 календарных дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по договору в полном объеме. Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

- В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора банковских реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом Покупателю. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора на указанный в Договоре счет Покупателя.

3.4.6. Если обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), не будет предоставлено Поставщиком в течение 15 дней с момента заключения настоящего Договора, Покупатель имеет право на односторонний отказ от исполнения договора.

3.4.7. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям по количеству и качеству, Покупатель вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), с письменным требованием по уплате денежных средств в размере предоставленного обеспечения, а в случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора) предоставлено Поставщиком в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю, то Покупатель вправе удержать эти средства без возмещения каких-либо убытков Поставщику.

3.5. После поставки продукции по договору и исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору, Покупатель обязуется в течение 20 календарных дней с момента окончания действия обеспечения возвратить полученные независимые гарантии в организацию гарант, банковские гарантии в банк-гарант, вернуть денежные средства путем их перечисления их на счет Поставщика (за исключением случаев удержания денежных средств за ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств).

3.6. В случае утраты банковской гарантией обеспечительной функции, Поставщик обязуется в течение 15 календарных дней с момента утраты обеспечительной функции данного обеспечения, заменить банковскую гарантию на новую (действующую), и направить ее в адрес Покупателя. В случае не исполнения указанных обязательств, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

3.7. Обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего договора.

3.8. Банковская гарантия может быть предоставлена в виде:

3.8.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

3.8.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

3.8.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

3.8.4. В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 3.8.1 и/или 3.8.2.

К банковской гарантии на бланке банка- гаранта в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного банка-гаранта. В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или заверенная уполномоченным лицом банка копия) выписки из ЕГРЮЛ банка-гаранта (срок действия выписки составляет 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение банка-гаранта не принимается.

3.9. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации);

- объем собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равен 5 млрд руб. или их эквиваленту в иностранной валюте; при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123 и/или иные формы отчетности, предусмотренные Банком России) (для банков-резидентов Российской Федерации).

3.9.1. Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, в том числе основания для отказа в приеме банковской гарантии, установлены в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Контрагент обязан предоставить банковскую гарантию, выданную банком, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи такой банковской гарантии. Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение обязательств участника закупок и договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в виде поручительства, независимой гарантии указаны в приложении 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» ЕОСЗ, размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Поставщик обязан предоставить поручительство, выданное юридическим лицом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на дату заключения договора поручительства.

3.10. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими организациями и страховыми организациями.

3.11. Банк-гарант и текст банковской гарантии согласовывается с Покупателем.

3.12. Поручитель и текст договора поручительства согласовывается с Покупателем.

3.13. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 3.9.1. Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

4. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

4.1. Поставщик обязуется предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах, Поставщик обязуется предоставить соответствующую информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 5 дней с момента таких изменений.

Вышеуказанная информация предоставляется в электронном формате “.pdf” с подписью руководителя и в редактируемом формате “exсel”.

К заполненной форме обязательно должны быть приложены в отсканированном виде в формате «pdf» следующие документы:

- устав организации;

- выписка из ЕГРЮЛ (выданной не ранее 30 дней до даты подписания договора);

- учредительный договор;

- решение собрания учредителей или акционеров о выборе (назначении) директора;

- свидетельство о регистрации организации (в случае регистрации до 2003 года);

- свидетельство о постановке на учет ИНН;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- карточка клиента с реквизитами.

4.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения) и наоборот, являются полными, точными и достоверными.

4.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех лиц, упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям, на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных), полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.4. Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их в актуальными состоянии признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5. Порядок приемки продукции.

5.1. Срок для приемки Покупателем поставленной продукции по количеству, качеству, комплектности, ассортименту, таре (упаковке) составляет 10 рабочих дней с даты поставки продукции.

5.2. Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям договора, Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для приемки продукции.

5.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в адрес Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о вручении по почте и должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно-сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных несоответствий и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с указанием сроков исполнения.

5.5. В случае если уведомление о недостатках поставленной продукции Покупателя содержит требования о допоставке, доукомплектовании продукции, замене некачественной, несоответствующей ассортименту продукции, то Поставщик обязан исполнить требования в установленный в уведомлении срок. В случае нарушения Поставщиком указанного срока или если замененная, допоставленная продукция повторно не соответствуют условиям договора, требованиям нормативной документации Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления Поставщику уведомления об отказе от исполнения договора с указанием повторно выявленных недостатков, при этом Поставщик обязан забрать всю поставленную продукцию за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента получения такого уведомления.

5.6. В случае отказа Покупателя от переданной Поставщиком продукции, отказа от исполнения договора в одностороннем порядке, Покупатель обеспечивает сохранность полученной продукции и принимает ее на ответственное хранение. В случае нарушения Поставщиком срока забора продукции (по п. 5.5.), он оплачивает 0,3% от цены договора за каждый календарный день просрочки в качестве оплаты за хранение.

5.7. Направление уведомления о недостатках поставленной продукции признается соблюдением Покупателем претензионного порядка согласно разделу 8 настоящего договора.

5.8. Оплата поставленной, но не принятой Покупателем продукции в связи с выявленными у неё несоответствиями условиям настоящего Договора, не производится до устранения всех недостатков.

5.9. При поставке продукции поставщик должен руководствоваться требованиями приложений №10,11,12,13 («Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ»; «Приложение к стандартизации поставки»; «Паспорт паллеты»; «Упаковочный лист»).

6. Цена продукции и порядок расчетов.

6.1. Цена договора составляет рублей копеек ( ), в том числе НДС 20%: ( ), является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

6.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, тары, расходы на упаковку и затаривание продукции, транспортные расходы по доставке продукции до склада Покупателя.

6.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

6.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае несвоевременной поставки продукции (партии продукции), не исполнения обязательства по поставке продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

7.2. В случае несвоевременной оплаты продукции (партии продукции) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не оплаченной в срок продукции за каждый календарный день просрочки.

7.3. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству, качеству, комплектности и ассортименту, Поставщик уплачивает штраф в размере 15% от стоимости несоответствующей продукции.

7.4. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.5. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 7.1, 7.3 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчётов при наличии предъявления Покупателем письменной претензии, направленной, в том числе по электронному адресу Поставщика, и отсутствия в установленный в п. 8.3 Договора срок письменных возражений.

7.6. Размер неустойки, штрафов, пеней, предъявляемых Покупателю, в общей сумме не может составлять более 5% от цены договора. Реальный ущерб и упущенная выгода не подлежат взысканию с Покупателя.

8. Разрешение споров.

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: АО ЧМЗ: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:___________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания договора уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

При подписании договора каждая сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания договора, датой заключения договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания договора, датой заключения договора является имеющаяся дата подписания договора. При отсутствии обеих дат подписания договора, датой заключения договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице договора.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.

9.3. В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Дополнительные условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

Все изменения/дополнения банковских реквизитов Сторон оформляются только путем заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору

11.2. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

11.5. Все документы, подписанные во исполнение настоящего Договора (в том числе и сам договор) и переданные с помощью электронно-технических средств связи (, электронная почта и т.д.), имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные с помощью электронно-технических средств связи были читаемы и разбираемы.

11.6. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положении настоящего Договора все действия Сторон связанные с оплатой, направлением документов, телефонными переговорами и прочее будут производиться по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, кредитной организации или номера банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Такое письменное извещение должно быть оформлено на бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Стороны и скреплено ее печатью. В извещении отражается, какие реквизиты Стороны ранее указанные в соответствующем разделе

Договора изменяются и с какого времени они применяются Сторонами. Также в письме Сторона указывает, что оно является неотъемлемой частью договора и расценивается как изменение условий договора в порядке ст. 450 ГК РФ. Соответствующее письмо должно быть направлено другой Стороне по почте заказным с уведомлением о вручении.

11.7. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к любой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном разделе понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

12. Заверение об обстоятельствах

12.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

13. Положения о добросовестности и осмотрительности контрагента.

13.1. Поставщик по письменному требованию Покупателя в течение срока действия Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщик в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Покупателя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных в настоящем пункт, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой но данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

13.2. Поставщик гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п. 12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@.

14. Антикоррупционная оговорка.

14.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. Положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. Приложения.

Спецификация – 1 л.

Информация о контрагенте (образец) – 1 л.

Акт приема-передачи сведений о контрагенте (образец) – 1 л.

Техническое задание №

Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество).

Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество.

Банковская гарантия на обеспечение возврата аванса

Банковская гарантия на обеспечение исполнения обязательств по договору

Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ - л

Сертификат партии к договору - л

Паспорт паллеты - л

Упаковочный лист - л

17. Адреса местонахождения, банковские и иные данные сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №

Спецификация

к договору поставки продукции между АО ЧМЗ и

№

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Итого:

3. Поставка осуществляется партиями. Срок поставки продукции:

Срок поставки первой партии – в течение 15 к.д. с момента подписания договора обеими сторонами и оплаты счета на предоплату, вторая и последующие - по письменной заявке Покупателя, направленной на электронную почту Поставщика в срок не позднее 15 календарных дней с момента отправки заявки и и оплаты счета. Допускается досрочная отгрузка по согласованию сторон.

4. Оплата Товара производится Покупателем на расчетный счет, указанный в Договоре, в форме 100% предварительной оплаты партии Товара и расходов по перевозке партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

5. Доставка продукции осуществляется силами Покупателя до склада по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УР, г. Глазов, ул. Белова, 7.

6. Толеранс по договору поставки составляет ±20%, стоимость договора может меняться соответственно.

Поставщик: Покупатель:

АО ЧМЗ

_____________ _____________Е.А. Брайко

«_____» ___________20___ г. «_____» ___________20___ г.

Приложение № 2

к договору

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору №

Образец акта приема-передачи сведений о контрагенте

АКТ от «___»_______20_г.

Приема-передачи документов

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона: АО ЧМЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

ПОДПИСИ:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Приложение № 5

к Договору № _________________ от ___.___. 20 г.

1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления несоответствиями, планирования и осуществления контроля в области качества (входной контроль, аудиты), учёт результатов согласования, контроля за выполнением и оценки результативности выполнения частных программ обеспечения качества, а также других процессов после ввода соответствующего функционала ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию, о реализации которых Заказчик/Покупатель (далее – Заказчик) уведомит Поставщика/Продавца (далее – Поставщик) осуществляется Сторонами (в том числе) посредством ЕОС-Качество в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 №1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьП в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

2. Заказчик и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договора указанных процессов в пункте 1 настоящего Приложения процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по Договору включая гарантийные обязательства.

3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются Приложением №NN к настоящему Договору.

5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются Приложением №NNN к настоящему Договору.

6. Поставщик обязан включать в договоры с Субисполнителями, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему Договору, условия, указанные в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ по настоящему Договору, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися непосредственными изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела.

Приложение № 6

к Договору № _________________ от ___.___. 20 г.

Условия

по использованию электронной подписи в информационной системе

«Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Стороны по Договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по Договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011
№ 63-ФЗ.

Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

Стороны по Договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов
в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями
ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

При отсутствии электронной подписи у работников организации Заказчика и Исполнителя, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (Сторонам по Договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по Договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Приложение № 7

к Договору № ________ от ___.___. 2022 г.

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 (Один) рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Заказчику на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (Пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 (Пять) рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей) за каждый случай такого нарушения либо уплаты пени в размере – 0,0% (от цены договора/Товара) за каждый день просрочки

2. В случае нарушения Заказчиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Заказчиком исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Заказчиком Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; пункт включается, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (Пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей) за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных). пункт включается, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Заказчика с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний). пункт включается, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»

5. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Заказчиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения). пункт включается, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»

6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Заказчику на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Заказчику на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

9. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 1 настоящего Приложения, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в Приложении № N, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Приложение № 8

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N _____

- Посмотреть таблицу с данными

1. ____ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице ____, действующего(й) на основании ____, по просьбе ____ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем "Принципал", дает в пользу Акционерного общества «Чепецкий механический завод» (АО «ЧМЗ»), (место нахождения: Удмуртская республика,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Глазов, ул. Белова, д.7, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2158, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), именуемого в дальнейшем "Бенефициар", обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, денежную сумму в пределах ____ (____) (указывается валюта, в которой номинирована гарантия) в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) № ____ от ______ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

либо по договору _____(наименование договора) на (указывается предмет договора) ________, заключенному/заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/реквизиты закупки, осуществляемой в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - "Договор").

2. Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо "____" ________ 20___ г.) и действует по "____" ________ 20___ г. включительно.

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме на бумажном носителе и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в электронном виде в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС.

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме на бумажном носителе, Бенефициар одновременно направляет Гаранту (к Требованию должны быть приложены) следующие документы:

платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу по Договору, с отметкой банка, обслуживающего Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);

доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту до окончания срока действия Гарантии по адресу: ____________________

курьерской службой/нарочным по адресу: [____________________ ];

либо

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: [____________________ ].

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии.

Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии на бумажном носителе с приложением к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Требования по Гарантии, осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию по Гарантии, соответствующему условиям Гарантии, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Удмуртской Республики. Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату, определённую договором. Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами РФ).

ФИО Подписанта

Приложение № 9

к Договору № ________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N _____

- Посмотреть таблицу с данными

1. ____ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице ____, действующего(й) на основании ____, по просьбе ____ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем "Принципал", дает в пользу Акционерного общества «Чепецкий механический завод» (АО «ЧМЗ»), (место нахождения: Удмуртская республика,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Глазов, ул. Белова, д.7, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2158, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), именуемого в дальнейшем "Бенефициар", обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ____ (____) (указывается валюта, в которой номинирована гарантия) в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) N ____ от ______ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

либо по договору _____(наименование договора) на (указывается предмет договора) ________, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - "Договор").

2. Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

- (иные обязательства, если предусмотрено Договором. Заполняется куратором договора).

3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо "____" ________ 20___ г.) и действует по "____" ________ 20___ г. включительно.

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС. Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту по адресу: ____________________ до окончания срока действия Гарантии.

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии.

Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования по Гарантии осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

ФИО Подписанта

Приложение №10

к Договору №_____________ от __________

Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ

1. Уведомление о готовой отгрузке ТМЦ на склады предприятия направляются на ответственного закупщика в электронном виде приложение 10.

2. Товар объемом менее 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением не более 2 SKU наименований продукции на транспортный короб/транспортную упаковку допускается к разгрузке без паллета при весе одного транспортного короба не более 30 кг и размерами транспортной упаковки не более: длина 700* высота 700* ширина 700 мм.

3. Товар, не являющийся крупногабаритным товаром и объемом больше 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением в транспортный короб не более 2 SKU, допускается к разгрузке и первичной приемке только на паллете, стандарт 800*1200, свесы допускаются только со стороны 1200 мм, но не более 50 мм.

4. Товар в силу конструктивных особенностей, не помещающийся на паллет размерами 800*1200, отгружается на паллеты 1000*1200, свесы не допускаются.

5. На паллете не допускается высота складируемого груза более 1500 мм (кроме конструктивной особенности оборудования, в данном случае конструкция устанавливается таким образом, чтобы маркировка паллет была видна со стороны выгружающего).

6. Для экономии полезного объема ТС допускается укладка товара слоями, но не превышая 2 SKU в одном слое, количество слоев на паллете разных номенклатур не должно превышать 5, каждый слой должен быть разграничен визуально (стрейч-пленкой, вложением прокладочного картона, крафт бумагой) и каждый слой должен иметь свой паспорт паллеты

7. Для хрупкого и бьющегося товара необходима жесткая фиксация на паллете стрейч-пленкой, стяжками, маркировать груз: «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «НЕ БРОСАТЬ» с двух сторон паллеты.

8. Для кислот, отгружаемых в кубах пластиковых, маркировка сроков погрузки и о составе наносится на предусмотренное место табличек, дополнительно на куб на бумажном носителе крепится паспорт паллеты, в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист.

9. Для сыпучих грузов, отгружаемых в биг-бегах, необходим паспорт паллеты (приложение № 10), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист. Отгрузка и транспортировка биг-бэгов в вагонах закрытого типа, контейнерах и пульманах не допускается.

10. Для сыпучих грузов, отгружаемых в мешках/упаковочной таре/транспортной упаковке/возвратной таре. Тара должна соответствовать требованиям:

мешки/упаковочная тара/транспортная упаковка должны отгружаться и транспортироваться только с возможностью разгрузки механизированными средствами проведения погрузочно-разгрузочных работ;

возвратная тара должна иметь ярко выраженные средства идентификации поставщика, номер тары, сроки возврата тары, сроки проведения поверки тары, особые отметки. Возвратная тара должна отгружаться и транспортироваться только с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ механизированными средствами.

11. Поставщик обязан направлять уведомление об отгрузке за 5 рабочих дней до даты фактической отгрузки. Направляемое от поставщика уведомление должно содержать:

счет-фактуру к запланированной отгрузке;

упаковочный лист на поставку (при отгрузке в несколько транспортных средств для каждого ТС свой упаковочный лист);

сертификат на товары;

гарантийный талон.

11. Ответственный закупщик должен произвести проверку поступившей первички по договору закупки и техническому заданию и направить согласование первички в адрес поставщика не позднее 3 рабочих дней после поступления уведомления.

12. Ответственный закупщик должен направить согласованное уведомление об отгрузке ответственным за проведение приемки и входного контроля службам за 2 рабочих дня до фактического поступления поставки.

13. Ответственные за приемку и входной контроль службы вправе отказать в выгрузке транспортных средств при несоблюдении любого из правил, заполнив акт о выявленных расхождениях с указанием причины в отказе о приемке.

14. При невозможности поставщика забрать несоответствующие ТМЦ на данную поставку крепится ярлык «НЕСООТВЕТСТВИЕ», товар распределяется в выделенную зону склада «НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ» в течение одного рабочего дня.

15. На основании акта, составленного МОЛ подразделения, на которое поступило ТМЦ, ответственный закупщик направляет в адрес поставщика акт и предписание об исправлении несоответствия в срок не превышающий 10 рабочих дней.

Приложение №11

к Договору №_____________ от __________

Приложение к стандартизации поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №12

к Договору №_____________ от __________

Паспорт паллеты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №13

к Договору №_____________ от __________

Упаковочный лист

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272490283 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Трибутилфосфат технический	Анализ цен #272490283	См. док.	16 часов 14.05.2024 23.05.2024
Тендер №272495357 мониторинг цен в электронной форме на Трибутилфосфат технический	Анализ цен #272495357	См. док.	16 часов 14.05.2024 23.05.2024
Тендер №272611565 Акционерное общество "Чепецкий механический завод" объявляет тендер: 907-U420-24/548 кислота соляная ХЧ (бут. стекл. 1,2 кг) (с результатом)	Малая закупка #272611565	163 659	25 дней 15.05.2024 18.06.2024
Тендер №272826801 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРОГРЕСС" объявляет тендер: № 35 Поставка фреона для нужд муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»	Запрос котировок #272826801	343 333	1 день 17.05.2024 24.05.2024
Тендер №272873803 Акционерное общество "Чепецкий механический завод" объявляет тендер: ГСО СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ.	Анализ цен #272873803	См. док.	1 день 20.05.2024 24.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268469291 Акционерное общество "Нижегородский Завод 70-летия Победы" объявляет тендер: Закупка полиамида	Запрос цен #268469291	См. док.	срок истек 14.03.2024 19.03.2024
Тендер №268469036 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЛЬ" объявляет тендер: Тендер по отбору поставщиков на поставку Калия железистосинеродистого 3-водного в ЦДПС Бассоль в период март-апрель 2024 г.	Запрос предложений #268469036	См. док.	срок истек 12.03.2024 21.03.2024
Тендер №268468915 закупка химических реактивов, часть 3	Электронный аукцион #268468915	12 007 Обеспечение заявки: 12 007	срок истек 14.03.2024 28.03.2024
Тендер №268468829 Водные растворы этанола (ВРЭ-1) (с результатом)	Единственный поставщик #268468829	648	срок истек 14.03.2024 -
Тендер №268468514 Питательные среды (с результатом)	Единственный поставщик #268468514	341 Обеспечение заявки: 341	срок истек 14.03.2024 15.03.2024

Тендеры из региона Глазов

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268469565 мониторинг цен в электронной форме на Зачистка коробов вентиляции от загрязнений (пыли) в корпусе 745 пролетах А0-А/3-19А, В-Г/1-21на промышленной площадке АО ЧМЗ	Анализ цен #268469565	См. док.	срок истек 14.03.2024 18.03.2024
Тендер №268466576 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" объявляет тендер: Индивидуальный дозиметрический контроль на 2024 г. (с результат...	Запрос предложений #268466576	13 619	срок истек 14.03.2024 18.03.2024
Тендер №268466339 Общество с ограниченной ответственностью "Прибор-Сервис" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 475915 "Поставка оборудования для видеонаблюдения "	Анализ цен #268466339	См. док.	срок истек 14.03.2024 18.03.2024
Тендер №268466334 Акционерное общество "Чепецкий механический завод" объявляет тендер: Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11	Анализ цен #268466334	См. док.	срок истек 14.03.2024 25.03.2024
Тендер №268466331 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоремонт" объявляет тендер: Зачистка коробов вентиляции от загрязнений (пыли) в корпусе 745 пролетах А0-А/3-19А, В-Г/1-21на промышленной площадке АО ЧМЗ	Анализ цен #268466331	См. док.	срок истек 14.03.2024 18.03.2024

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 №268469566

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Глазов