Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Спирт этиловый технический сорт Экстра ГОСТ Р 55878-2013 №289397859

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_на_спирт

Договор поставки

город «___» ___________ 20__года

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Агапова Сергея Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Предметом настоящего Договора является поставка спирта этилового технического сорта Экстра ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, далее Товар в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.
• Наименование и номенклатура Товара, его количество, цена, способ и сроки поставки Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
• Место доставки Товара определено Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
• Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
• Настоящий Договор заключен по итогам закупочной процедуры__________, в соответствии с ________ № от _____________г.

ЦЕНА ДОГОВОРА

• Цена Договора составляет - __________________в том числе включая НДС ____________________________ по ставке 20 % _____________________.
• Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Поставщик обязуется:
• Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
• Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
• Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

• Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Товар отгружается в специальной упаковке (таре), предоставленной Покупателем Поставщику. Требования к таре устанавливаются нормами действующего законодательства в отношении соответствующего вида Товара. При заполнении тары, предоставленной Покупателем Поставщику, Поставщик должен учитывать требования Технического задания (Приложение № 3 к настоящему Договору) и требования, установленные нормами действующего законодательства в отношении соответствующего вида Товара.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и требованиям Технического задания (Приложение № 3 к настоящему Договору).

ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Поставщик должен иметь лицензию, выданную федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта.
• Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, в т.ч. в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 4 к настоящему Договору, силами и за счет Поставщика.
• Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документацию, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Договору);

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

д) сведения о контрагентах, участвовавших в процессе приобретения поставляемого Товара, начиная с покупки на заводе изготовителе и дальнейших перепродажах. Сведения предоставляются в свободной форме заверенной печатью и подписью руководителя организации Поставщика.

• Поставщик обязан предоставить подлинные сертификаты
  завода-изготовителя, либо копий сертификатов завода-изготовителя, заверенных синей печатью Поставщика.
• Поставщик обязан указывать объем/количество отгруженного Товара, если он отличается от объема, указанного в документе о качестве на поставляемый Товара (Поставщик рукописно на документе о качестве в свободном месте указывает данную информацию).
• Все сопроводительные документы должны быть оформлены на русском языке. Если документ оформлен на иностранном языке, то Поставщик должен предоставить перевод на русский язык, выполненный уполномоченной на это организацией. Перевод осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
• Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
• В случае поставки Товара без предусмотренных настоящем разделе документов, а также товаросопроводительных документов/информации предусмотренных 6 разделом настоящего Договора или их части Товар считается недоукомплектованным, и Покупатель/Грузополучатель вправе не принимать Товар до получения недостающей документации/информации, и взыскать с Поставщика штраф в соответствии с пунктом 10.3 Договора, а также поместить Товар на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до получения недостающей документации/информации с правом выставления счетов и счетов фактур за хранение, с правом взимания соответствующей платы за хранение.

Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем/Грузополучателем не переданной вместе с Товаром документации/информации при условии подписания Акта-приема передачи Товара. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления ему счета-фактуры по факсу/электронной почте. Покупатель вправе удержать сумму за хранение указанного Товара из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за поставленный Товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Покупатель осуществляет приёмку Товара по количеству в момент передачи Товара Покупателю на складе Поставщика в соответствии с показаниями приборов учёта, передающими показания в ЕГАИС. Покупатель осуществляет проверку Товара по качеству и комплектности на своем складе путем внешнего осмотра, пересчета, обмера. При необходимости, Покупатель проводит проверку качества с применением иных имеющихся в распоряжении Покупателя методов (проведение испытаний, тестирование и т.п.). Срок приемки Товара по качеству и комплектности - 20 (двадцать) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя.
• Если на момент приемки несоответствий (недостатков) Товара по количеству, качеству, комплектности не выявлено, Покупатель принимает Товар без замечаний. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью.
• Приемка Товара без замечаний не исключает выявления в дальнейшем скрытых недостатков, которые существовали на момент поставки, но не могли быть выявлены путем внешнего осмотра, пересчета, обмера либо проявились после приемки, в том числе в процессе эксплуатации Товара и т.д.
• В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности Покупатель составляет односторонний комиссионный акт, в котором указывается количество недостающего, некачественного, некомплектного Товара, дается описание несоответствий (недостатков).
• Если Покупателем составлен акт, согласно которому обнаружены несоответствия Товара, Покупатель обеспечивает сохранность Товара и вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта.
• Полномочия представителя Поставщика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью на право подписания акта (оригинал либо надлежаще заверенная копия).
• В случае явки уполномоченного представителя Поставщика Сторонами составляется двухсторонний акт, в котором указываются количество недостающего, некачественного, некомплектного Товара, дается описание несоответствий (недостатков), а также разногласия Сторон (при наличии). В акте могут быть указаны сроки, а также способы устранения Поставщиком выявленных несоответствий. Для урегулирования разногласий Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию (расходы, связанные с привлечением экспертной организации, возлагаются на Поставщика).
• При неявке уполномоченного представителя Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней (не считая времени на дорогу) с даты доставки ему сообщения о вызове или при получении Покупателем уведомления Поставщика о неявке своего представителя, а также при уклонении представителя Поставщика от подписания двухстороннего акта, односторонний акт, составленный Покупателем, является надлежащим доказательством несоответствия Товара условиям Договора по количеству, качеству, комплектности, а также основанием для предъявления Поставщику требований (претензии).
• Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить некачественный и/или некомплектный Товар на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки Товара, доукомплектовать Товар, поставить недостающее количество Товара в приемлемый для Покупателя срок, а именно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, если иной срок не указан в приложении к Договору или не определен соглашением Сторон.
• Все расходы (транспортные, складские и прочие), связанные с заменой некачественного и/или некомплектного Товара, устранением недостатков, доукомплектованием Товара, возлагаются на Поставщика. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами обеспечивать вывоз несоответствующего Товара, доставку его, при необходимости, до места ремонта и т.д.
• Покупатель вправе самостоятельно организовать вывоз, возврат Поставщику, доставку до места ремонта несоответствующего Товара. В этом случае Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя и копий документов, подтверждающих размер расходов.
• Если в ходе приемки Товара, поступившего взамен некачественного и/или некомплектного, а также в ходе повторной приемки Товара после устранения недостатков и/или доукомплектования Покупателем будут обнаружены несоответствия (недостатки) Товара по количеству, качеству, комплектности, составляется акт (акты) в порядке, установленном пунктами 7.4 -7.8 Договора.
• В случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя о замене некачественного и/или некомплектного Товара, об устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке Товара в установленный срок Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств.
• При обнаружении недостатков поставленного Товара после приемки (в том числе, при обнаружении скрытых недостатков), а также недостатков, возникших и/или проявившихся в процессе эксплуатации Товара, в том числе в течение гарантийного срока, порядок действий Сторон, их права и обязанности, сроки устранения несоответствий (недостатков) Товара, последствия неисполнения требований Покупателя определяются положениями раздела 7 настоящего Договора.

ГАРАНТИЯ

• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, изготовленным не ранее 2025г.
• Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

• При обнаружении недостатков поставленного Товара после приемки (в том числе при обнаружении скрытых недостатков в период эксплуатации Товара), Поставщик в сроки, установленные в разделе 7 настоящего Договора обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества качественным, при этом все расходы оплачиваются Поставщиком.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации Товара.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки каждой партии Товара, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 6.5 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами б), в), г) п. 6.5 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение 2 (двух) рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора, направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ___________________ Покупателя.

9.6. Обмен электронными данными [1]

9.6.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке

товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

9.6.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.6.3. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.6.4. Положения пунктов 9.6.1, 9.6.2 настоящего Договора не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6.1. настоящего Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

9.6.5. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утвержденный Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.6.4 настоящего Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости не поставленного в срок Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
• В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
• Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
• В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ___________ 20__ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений по электронной почте:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________________ на адреса электронной почты Покупателя ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
• При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
• Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
• Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий Договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий Договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

• Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество).
• Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления несоответствиями, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).
• Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договора процессов управления несоответствиями в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по Договору включая гарантийные обязательства.
• Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.
• Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в пункте 17.2 настоящего Договора.
• В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.
• Поставщик обязан включать в Договоры с Субпоставщиками, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему Договору, условия, указанные в пунктах 17.1.1-17.1.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субпоставщиками, являющимися изготовителями продукции.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субпоставщиками, являющимися изготовителями продукции, согласно условиям, указанным в пунктах 17.1.1 – 17.1.6 настоящего раздела.

• Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом».
• Стороны по Договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).
• Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).
• Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по Договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

• • Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.
  • Стороны по Договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.
  • Стороны по Договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.
  • УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов
    в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями
    ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.
  • При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.
  • Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers.
  • Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».
  • Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.
  • Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.
  • Стороны по Договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по Договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.
• Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

17.3.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 (пять) рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

17.3.2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (одной тысячи) рублей за каждый случай такого нарушения.

17.3.3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в Договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 (двух) рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

17.3.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора (не считая дня заключения Договора) или в срок более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) [2] .

17.3.5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день заключения Договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) [3] .

17.3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

17.3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

17.3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

17.3.9. Нарушение Поставщиком требований по использованию
ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 17.3.1 Договора, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте 17.1.2 Договора, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий Договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

18.1. Заверения и гарантии Сторон.

Каждая из Сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении никакой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

18.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять каких-либо действий, следствием которых будет являться уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Поставщик является добросовестным поставщиком, для чего обладает достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствует на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в исполнении по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Поставщиком.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

18.3. Поставщик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по Договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Поставщик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Поставщик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Покупателя, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

18.4. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Покупателю копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (п.п. 1 п. 1 ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации) с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков Товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия Договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания Договора. Поставщик также обязуется в период с начала действия Договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения Договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условие о предоставлении Поставщиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия настоящего договора, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.5. Возмещение имущественных потерь

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Поставщиком, Поставщик в целях недопущения причинения имущественных потерь Покупателю обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Поставщик обязан возместить полностью все имущественные потери Покупателю, причиненные вследствие неприменения Покупателем налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках настоящего договора.

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков Товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения Товаров).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по Договору в составе стоимости Товара (работ/услуг), то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям с Поставщиком, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный срок Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателю к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям с Поставщиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю, прямо или косвенно приобретшему Товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Покупателя в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Покупатель имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20 (двадцати) % от стоимости поставленного Товара на срок 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошла передача Товара (выполнение работ/оказание услуг).

Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

18.6. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в случае непредоставления Поставщиком или отказа от предоставления копии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии, а также при выявлении Покупателем в период действия договора факта отзыва Поставщиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме заверенных Стороной копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

19.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных статьей 38 «Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (исключительная подсудность).

19.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

19.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Образец акта приема-передачи Товара;

Приложение № 3: Техническое задание № 16-__/_____-ВК от __.__.____ (отдельный файл);

Приложение № 4: Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

Способ и место доставки Товара: самовывоз со склада Поставщика.

Срок поставки Товара: отгрузка Товара осуществляется партиями, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки с электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронную почту Поставщика. Поставка всего объема продукции – до 31.12.2025г.

Качество Товара должно соответствовать условиям настоящего Договора и требованиям Технического задания (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Объёмы поставки могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ± 10% от заявленного. Оплата осуществляется за фактически поставленное количество Товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

========================================================================

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)

№ __________________ от «____»_________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

(сумма за поставленный Товар)

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

=======================================================================

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Техническое задание

№ 16-__/_____-ВК от __.__.____

(отдельный файл в формате pdf).

Приложение № 4 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ

Уведомление о готовой отгрузке ТМЦ на склады предприятия направляются на ответственного закупщика в электронном виде (Таблица № 1).

Товар объемом менее 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением не более 2 SKU наименований продукции на транспортный короб/транспортную упаковку допускается к разгрузке без паллета при весе одного транспортного короба не более 30 кг и размерами транспортной упаковки не более: длина 700* высота 700* ширина 700 мм.

Товар, не являющийся крупногабаритным товаром и объемом больше 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением в транспортный короб не более 2 SKU, допускается к разгрузке и первичной приемке только на паллете, стандарт 800*1200, свесы допускаются только со стороны 1200 мм, но не более 50 мм.

Товар в силу конструктивных особенностей, не помещающийся на паллет размерами 800*1200, отгружается на паллеты 1000*1200, свесы не допускаются.

На паллете не допускается высота складируемого груза более 1500 мм (кроме конструктивной особенности оборудования, в данном случае конструкция устанавливается таким образом, чтобы маркировка паллет была видна со стороны выгружающего).

Для экономии полезного объема ТС допускается укладка товара слоями, но не превышая 2 SKU в одном слое, количество слоев на паллете разных номенклатур не должно превышать 5, каждый слой должен быть разграничен визуально (стрейч-пленкой, вложением прокладочного картона, крафт бумагой) и каждый слой должен иметь свой упаковочный лист (Таблица № 3).

Для хрупкого и бьющегося товара необходима жесткая фиксация на паллете стрейч-пленкой, стяжками, маркировать груз: «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «НЕ БРОСАТЬ» с двух сторон паллеты.

Для кислот, отгружаемых в кубах пластиковых, маркировка сроков погрузки и о составе наносится на предусмотренное место табличек, дополнительно на куб на бумажном носителе крепится паспорт паллеты (Таблица № 2), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист.

Для сыпучих грузов, отгружаемых в биг-бегах, необходим паспорт паллеты (Таблица № 2), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист. Отгрузка и транспортировка биг-бэгов в вагонах закрытого типа, контейнерах и пульманах не допускается.

Для сыпучих грузов, отгружаемых в мешках/упаковочной таре/транспортной упаковке/возвратной таре. Тара должна соответствовать требованиям:

мешки/упаковочная тара/транспортная упаковка должны отгружаться и транспортироваться только с возможностью разгрузки механизированными средствами проведения погрузочно-разгрузочных работ;

возвратная тара должна иметь ярко выраженные средства идентификации поставщика, номер тары, сроки возврата тары, сроки проведения поверки тары, особые отметки. Возвратная тара должна отгружаться и транспортироваться только с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ механизированными средствами.

Поставщик обязан направлять уведомление об отгрузке за 5 (пять) рабочих дней до даты фактической отгрузки. Направляемое от поставщика уведомление должно содержать:

счет-фактуру к запланированной отгрузке;

упаковочный лист на поставку (при отгрузке в несколько транспортных средств для каждого ТС свой упаковочный лист);

сертификат на товары;

гарантийный талон.

12. Ответственный закупщик должен произвести проверку поступившей первичной документации по договору закупки и техническому заданию и направить согласование первичной документации в адрес поставщика не позднее 3 (трёх) рабочих дней после поступления уведомления.

13. Ответственный закупщик должен направить согласованное уведомление об отгрузке ответственным за проведение приемки и входного контроля службам за 2 (два) рабочих дня до фактического поступления поставки.

14. Ответственные за приемку и входной контроль службы вправе отказать в выгрузке транспортных средств при несоблюдении любого из правил, заполнив акт о выявленных расхождениях с указанием причины в отказе о приемке.

15. При невозможности поставщика забрать несоответствующие ТМЦ на данную поставку крепится ярлык «НЕСООТВЕТСТВИЕ», товар распределяется в выделенную зону склада «НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ» в течение 1 (одного) рабочего дня.

16. На основании акта, составленного МОЛ подразделения, на которое поступило ТМЦ, ответственный закупщик направляет в адрес поставщика акт и предписание об исправлении несоответствия в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней.

Таблица 1 – Формат электронного уведомления

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 2 – Паспорт паллеты (образец)

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 3 – Упаковочный лист (образец)

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт применяется только при условии ввода в постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО). ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Запрос_(спирт)

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«Научно-производственное объединение

«Центротех»

(ООО «НПО «Центротех»)

ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск,

Свердловская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 14-00

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0690

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе коммерческого

предложения

Уважаемые руководители!

В целях формирования начальной цены для организации закупки в интересах

ООО «НПО «Центротех» прошу предоставить коммерческое предложение на

спирт этиловый технический сорт Экстра ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3.

Количество закупаемой продукции и технические характеристики описаны в

техническом задании и проекте договора.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к

заключению по результатам закупки являются:

1) оплата: по факту поставки каждой партии Товара, в течение 20 (двадцати)

рабочих дней после предоставления Покупателю документов,

предусмотренных п. 6.5 Договора и подписания Акта приема-передачи

Товара;

2) место поставки: самовывоз со склада Поставщика;

3) срок поставки: отгрузка Товара осуществляется партиями, в течение

10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки с электронной

почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронную почту

Поставщика. Поставка всего объема продукции – до 31.12.2025 г.

В случае заинтересованности прошу Вас в течение семи рабочих дней

направить коммерческое предложение в соответствии с техническим заданием.

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны.

Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции в

рублях с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок действия ценовой

информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней

с даты подачи предложения).

При формировании коммерческого предложения верными считать

наименования, указанные в техническом задании.

2

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос коммерческого

предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для

ООО «НПО «Центротех».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения,

но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 3 и приложении настоящего запроса, Ваш ответ будет рассматриваться

ООО «НПО «Центротех» как Ваше согласие со всеми существенными условиями

данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для

ООО «НПО «Центротех», отдельно указав их в тексте коммерческого

предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: 1. Техническое задание № 16-65/308-ВК от 14.01.2025;

2. Проект договора.

Руководитель

направления по МТС

Алексеева Анна Олеговна

(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 17-45

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

О.В. Низамутдинова

ТЗ_(спирт)