Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка жидкости диэлектрической №287032318

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc
• тз.docx

x

По техническим вопросам:

Титова Галина Геннадьевна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от ___.___.______ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4310/_____

Техническое задание.

Поставка жидкости диэлектрической

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Правильность и полноту технического задания подтверждаю и утверждаю:

Руководитель подразделения-заказчика ______________ С.Б.Шепелев (подпись) (Ф.И.О.)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Н. Новгород « » 2025г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя директора филиала РФЯЦ – ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» по экономике и финансам – директора департамента экономики и финансового контроллинга Люсова С.Н., действующего на основании доверенности от 22.12.2023г. №2036/235д, с одной стороны, и▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«------» (----- «----»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице -----, действующего на основании▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, c другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность продукцию материально-технического назначения (жидкость диэлектрическая) согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1)., а Заказчик принять и оплатить ее в сроки, установленные настоящим договором.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставка продукции осуществляется одной партией согласно письменной заявке Заказчика на склад заказчика

(г. Н.Новгород ул. Тропинина, 47) транспортом Поставщика.

2.2. Срок поставки продукции: в течение 30 календарных дней с момента направления письменной заявки. Отсчет срока начинается с даты указанной на официальном бланке заявки Заказчика.

2.3. Право собственности на передаваемую продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения продукции и подписания товарной накладной унифицированной формы Торг-12, либо универсального передаточного документа (УПД).

2.4. Поставщик гарантирует поставку продукции в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу продукции из-за ненадлежащей упаковки и в этом случае обязан заменить продукцию.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(------) рубля ---- коп., включая НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(-----) рубля --- коп., согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). В стоимость договора входит стоимость доставки, упаковки, маркировки, таможенных, налоговых и иных обязательных платежей. Для победителя, НЕ являющегося субъектом МСП:

3.2. Оплата продукции по настоящему договору производится в рублях РФ согласно выставленного счета, в течение 15 календарных дней после получения продукции и подписания товарной накладной унифицированной формы Торг-12, либо универсального передаточного документа (УПД) и прохождения входного контроля.

Для победителя, являющегося субъектом МСП:

3.2. Оплата продукции по настоящему договору производится в рублях РФ согласно выставленного счета, в течение 7 рабочих дней после получения продукции и подписания товарной накладной унифицированной формы Торг-12, либо универсального передаточного документа (УПД) и прохождения входного контроля.

3.3. Стороны проводят Акт сверки взаиморасчетов по выполненным обязательствам по форме, указанной в приложении №2 к договору.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и сертификату качества завода изготовителя, предоставляемому вместе с продукцией. Срок годности продукции устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, и должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения продукции Заказчиком. В случае ухудшения качества продукции во время срока годности Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления, либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной продукции несет Поставщик.

4.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 (в действующих редакциях).

4.3. Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) продукции передать Заказчику сертификат качества завода изготовителя (паспорт), счет, счет – фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 и товарную накладную унифицированной формы Торг-12, либо универсальный передаточный документ (УПД), на сумму поставленной продукции. В случае невозможности предоставления этих документов в указанный выше срок, Поставщик обязан направить их Заказчику по факсу или

электронной почте в течение одного рабочего дня с момента отгрузки (передачи) продукции, с последующим предоставлением оригиналов в течение 5 рабочих дней. При несоблюдении указанного условия Поставщик возмещает Заказчику сумму не принятого к вычету НДС.

В счет-фактуре, товарной накладной, УПД Поставщик обязан указывать следующие реквизиты:

- в строке «Плательщик», «Покупатель» - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира д.37, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- в строке «Грузополучатель» - Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул.Тропинина,47».

- в товарной накладной в строке «Грузополучатель», «Плательщик» банковские реквизиты указывать согласно пункту договора «Реквизиты сторон».

4.4. В случае поставки продукции, не соответствующей по качеству и количеству указанному в спецификации Поставщик обязуется в течение 30 календарных дней с момента уведомления произвести замену некачественной продукции на качественную, а также осуществить допоставку недостающей продукции за свой счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

5.2. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2.2. настоящего Договора, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости Договора, указанной в пункте 3.1.

5.3. В случае поставки некомплектной продукции, продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некомплектной, некачественной продукции.

5.4. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.5. За каждый факт неисполнения условий договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.

5.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения, взрыв и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти. Данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим актом Торговой промышленной палаты. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае стороны проводят Акт сверки взаимных расчетов по выполненным обязательствам в течение 20 дней.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При заключении договора поставки на основании поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик передает Заказчику данные по всей цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

7.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика переданные Заказчику (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

7.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копии подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

7.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных лиц или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в

том числе, возмещает заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.5. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Поставщику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.

7.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденным Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями о оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушением сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающих права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора и действует до 31 июля 2025г.

8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами настоящего договора решаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента получения.

8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа, заявитель вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд по адресу ответчика.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного соглашения на то другой стороны.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.1. По соглашению сторон;

9.2. В судебном порядке;

9.3. В одностороннем порядке в случае:

Установления недостоверности сведений предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

При существенном нарушении Поставщиком сроков поставки.

9.4. Расторжение Договора производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее Приложения:

Спецификация (Приложение № 1), Акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма договора составляет ---- (----) рублей --- коп., включая НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(----) рублей ---- коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №__________

от « » __________

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

«____»_________20___г.

Между ___________________________________ и _________________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «_ __»__ ____20__г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными