Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ №293386169

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5_Приложение_№1-№3_Форма_ТКП

Приложение № 1

к письму о запросе технико-коммерческих предложений

Кому

На бланке организации

начальнику управления по работе с поставщиками

В.В. Коновалову

О направлении технико-коммерческого предложения

на поставку жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ

Уважаемые господа!

Направляем наше Предложение на поставку жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ.

1. Рассмотрев и приняв к сведению документацию о запросе технико-коммерческих предложений, а именно:

Письмо-приглашение компании АО «Росатом Возобновляемая энергия» (Заказчик) от ________ № ________ о направлении Предложения по поставке жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ согласно установленным Заказчиком требованиям с приложением к Предложению Коммерческого предложения (Приложение №2) и дополнительной информации об Исполнителе (Приложение №3).

мы, нижеподписавшиеся,

[Полное наименование Исполнителя:]

________________________________________________________________________

подтверждаем нашу способность и желание осуществить поставку в соответствии с техническим заданием, проектом договора и требованиями Заказчика и предлагаем заключить договор на поставку жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ согласно приложенному Коммерческому предложению.

2. Настоящим Предложением мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам запроса технико-коммерческих предложений, установленным Заказчиком в Письме-приглашении.

3. Подтверждаем, что наше Предложение будет оставаться действительным до «___» ______20__ г. [указывается окончание срока действия предложения – не менее 180 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений/либо не менее срока поставки/выполнения работ/оказания услуг согласно ТЗ].

4. Мы понимаем, что данный Запрос технико-коммерческих предложений является исключительно приглашением к предоставлению нами коммерческого предложения и что данный Запрос технико-коммерческих предложений не является и не может толковаться как объявление о проведении публичных торгов в контексте статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ. Данное Предложение не налагает на Заказчика никаких обязательств.

5. Настоящее Предложение дополняется:

- описью представленных документов.

Подпись …................................................

Должность …....................................

Дата……………………………

Приложение № 2

к письму о запросе технико-коммерческих предложений

Коммерческое предложение

Цена за поставку жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ:

Филиал Акционерного общества «Росатом Возобновляемая энергия» (АО «Росатом Возобновляемая энергия) в г. Волгодонске

- Посмотреть таблицу с данными

ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Центральный склад

- Посмотреть таблицу с данными

Условия договора:

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.

Условия оплаты: Покупатель выплатит Поставщику авансовый платеж в размере 30% от цены Договора (п.2.1 Договора), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления Поставщиком оригинала счета, при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение Договора), включающее в себя обеспечение обязательств Поставщика по возврату аванса, в соответствии с разделом 11 Договора. Выплата авансового платежа до предоставления совместного обеспечения не осуществляется, при этом Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты.

Покупатель производит расчет за поставленный Товар, за вычетом авансового платежа, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты (момента) передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12/ универсального передаточного документа (далее – УПД).

Особые требования к Товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Транспортные расходы и прочие расходы включены в стоимость Товара.

Объем гарантий и гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной/ УПД.

Грузополучатель:

Филиал АО «НоваВинд» в г. Волгодонске, адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссия, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе зд. 10.

ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» – Центральный склад, адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссия, Ставропольский край, г. Невинномысск, шоссе Пятигорское, дом 3.

Приложение № 3

к письму о запросе технико-коммерческих предложений

Общие сведения об Исполнителе

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Исполнителя /_______________(ФИО, должность)

м.п.

Дата / /

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Приложение_№5_Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

г. ___________ «___» _____________20__г.

Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия» (АО «Росатом Возобновляемая энергия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице________, действующего на основании___________, с одной стороны, и

Полное наименование (Сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______, действующего на основании_________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять надлежащим образом поставленный Товар и осуществить его оплату на условиях, предусмотренных Договором.

Товар - имущество, поставляемое по Договору в количестве и ассортименте, определенном в Спецификации (Приложение 1) и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение 2).

Срок поставки Товара - определен в Техническом задании (Приложение № 2).

Срок поставки является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения срока поставки, предусмотренного Техническим заданием, только с предварительного письменного согласия Покупателя, которое Поставщик обязан своевременно запросить. К письменному согласию Покупателя приравниваются конклюдентные действия по приемке Товара путем подписания соответствующих документов о приемке Товара в соответствии с разделом 4 Договора.

• Настоящий Договор заключен для нужд:

- Филиала АО «Росатом Возобновляемая энергия» в г. Волгодонске;

- ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» - Центральный склад.

• Настоящий Договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии (протокол № ___ от ________).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая цена Товара, поставляемого по Договору (цена Договора), составляет __________(___________), в том числе НДС ___ % - __________(_________) /(основания для освобождения от НДС)

Детализация цены Договора приведена в Спецификации (Приложение 1).

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, все затраты Поставщика, связанные с погрузо-разгрузочными работами, страхованием, перевозкой, таможенной очисткой, доставкой, рабочей силой (включая проезд, проживание, питание персонала и проч.), все расходы, связанные с передачей Товара Покупателю, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие затраты, которые Поставщик должен понести в связи с выполнением обязательств по Договору.

Цена Договора также включает в себя стоимость приобретения Поставщиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора, вознаграждение Поставщика за передачу Покупателю прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения Договора, а также расходы по передаче в собственность Покупателю материальных ценностей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности.

Цена Договора является фиксированной и не подлежит увеличению в период действия Договора в случае изменения индексов инфляции, изменения курса валют, удорожания материалов и иных обстоятельств.

• Условия оплаты: оплата с авансированием.
• Покупатель осуществляет оплату Товара в следующем порядке:

Покупатель выплатит Поставщику авансовый платеж в размере __________, что составляет 30% от цены Договора (п.2.1 Договора), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления Поставщиком оригинала счета, при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение Договора), включающее в себя обеспечение обязательств Поставщика по возврату аванса, в соответствии с разделом 11 Договора. Выплата авансового платежа до предоставления совместного обеспечения не осуществляется, при этом Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты.

Сумма выплаченного аванса засчитывается пропорционально при приёмке Товара Покупателем и подписании Покупателем накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения аванса в счет исполнения обязательств по Договору Поставщик передает Покупателю счет-фактуру с указанием Товара, за который получен аванс, суммы оплаты в счет исполнения обязательств по Договору с соблюдением иных реквизитов, предусмотренных законодательством РФ (ст. 169 НК РФ).

• • • Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от получения авансового платежа, указанного п.2.3.1. Договора, либо уменьшить сумму авансового платежа. Отказ Поставщика от получения аванса/уменьшение суммы аванса оформляется Поставщиком в письменной форме и направляется Покупателю не позднее срока, установленного для предоставления обеспечения возврата авансового платежа/обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение Договора), включающего в себя обеспечение обязательств Поставщика по возврату аванса (раздел 11 Договора).

При этом сроки исполнения обязательств Поставщика по Договору изменению не подлежат.

2.3.1.2. В случае отказа Поставщика от аванса условия Договора о выплате аванса (п. 2.3.1.) и условия по обеспечению обязательств по возврату аванса, предусмотренные разделом 11 Договора, утрачивают силу и не подлежат применению с момента получения Покупателем письменного отказа Поставщика от получения аванса, а оплата производится в порядке, предусмотренном в п. 2.3.2. Договора. В случае уменьшения суммы аванса обеспечение предоставляется в размере уменьшенной суммы аванса, согласно заявлению Поставщика, об уменьшении суммы аванса.

• • Покупатель производит расчет за поставленный Товар, за вычетом авансового платежа, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты (момента) передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12/ универсального передаточного документа (далее – УПД).

Платеж производится при условии представления Покупателю оригиналов следующих документов:

1) счёт на оплату;

2) товарная накладная по форме ТОРГ-12 /универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

3) счет–фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);

4) транспортная накладная /товарно-транспортная накладная;

5) товаросопроводительная документация, указанная в пп.3.1.2 Договора;

6) документы, подтверждающие полномочия представителя Поставщика на подписание документов, указанных в настоящем пункте Договора.

• • Счет-фактура/УПД оформляется в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур/УПД, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, условия договора по предоставлению и оформлению счетов-фактур не применяются.

• Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

• Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
• Стороны проводят сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора, по требованию одной из Сторон. Сторона, являющаяся инициатором проведения сверки, обязана представить другой Стороне два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца предшествующего месяцу проведения сверки по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, подписывает его и возвращает один экземпляр другой Стороне либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны подписанный протокол разногласий к акту.

2.7. Обмен электронными документами (пункт применяется при наличии технической возможности).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

• Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Произвести поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию (далее – принадлежности):

• товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД, согласно Постановлению Госкомстата РФ от 25.12.1998г. №132;
• счет-фактуру (если применимо);
• транспортную накладную /товарно-транспортную накладную;
• документацию, предоставление которой совместно с Товаром является обязательным в соответствии с действующим законодательством и/или Техническим заданием (Приложение 2).

Оригиналы документации, выпущенные иностранным производителем и/или поставщиком (паспорт, иностранные сертификаты, экспортные декларации, международные транспортные накладные, упаковочные листы) должны быть оформлены без указания конечного получателя или пользователя в лице Покупателя. Если какой-либо из перечисленных в данном пункте документ не входит в обязательный список принадлежностей и товаросопроводительных документов, как указано выше, предоставление его Покупателю не является обязательным.

• • Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку поставляемого Товара, в соответствии с условиями Договора, требованиями нормативных документов, с целью обеспечения сохранности Товара при перевозке и хранении.
  • Обеспечить безопасную доставку Товара до Покупателя, при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям обеспечения сохранности перевозимого Товара, одновременно Поставщик при необходимости должен обладать разрешительными документами, позволяющими осуществлять доставку (перевозку) Товара.
  • Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, передать Покупателю копии документов, необходимых для оформления личных пропусков персоналу/допуска транспортных средств Поставщика. Аналогичные требования устанавливаются в отношении предоставления документов персонала, привлекаемого Поставщиком или его перевозчиком, при доставке и выгрузке Товара.
  • Письменно уведомлять Покупателя, если Поставщик считает, что какое-либо нарушение, действие/бездействие со стороны Покупателя затрудняет или делает невозможным надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств. Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с того момента, как Поставщику стало известно о таком действии/бездействии со Покупателя. В отсутствие такого уведомления, либо при его направлении за пределами срока, установленного настоящим пунктом, Поставщик не вправе требовать возмещения убытков или ссылаться на нарушения, действия или бездействие Покупателя, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
  • Не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Покупателя от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
  • Выполнить иные обязанности, установленные настоящим Договором (в том числе приложениями к нему) и действующим законодательством РФ.
• Поставщик вправе:
• Требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при надлежащем соблюдении со своей стороны условий и сроков Договора.
• Требовать от Покупателя своевременной приемки Товара, поставленного в срок и на условиях, установленных Договором.
• Досрочно поставить Товар с предварительного письменного согласия Покупателя.
• Покупатель обязан:
• Своевременно производить оплату Товара, поставленного без нарушения Поставщиком условий и сроков Договора.
• Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара, в том числе осмотреть, проверить объем (количество) и качество поставленного Товара, и о выявленных несоответствиях уведомить Поставщика в предусмотренном Договором порядке.
• Покупатель вправе:
• Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора.
• Отказаться от приемки Товара в случае несоответствия его требованиям, установленным Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение 2).
• Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ТОВАРА

Место поставки - определяется в Техническом задании (Приложение № 2). Способ доставки Товара в место поставки (вид транспорта и т.д.) определяется на усмотрение Поставщика, если иное не предусмотрено в Техническом задании (Приложение № 2).

Выгрузка Товара в Месте поставки производится: силами и средствами Поставщика способом, исключающим повреждение Товара. Расходы по выгрузке включены в цену Договора. Выгрузка Товара производится Поставщиком в присутствии представителей Покупателя.

Под партией Товара для целей Договора понимается количество (ассортимент) Товара, поставляемое одновременно, согласно срокам, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 2), если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

Под грузовым местом для целей Договора понимается упакованный Товар, имеющий определенные массогабаритные характеристики, грузовую маркировку и подготовленный к погрузке, перевозке, выгрузке и хранению как одна неделимая физическая единица.

• Поставщик за 7 (семь) рабочих дней до отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по электронной почте, указанной в п. 12.14 Договора, следующие данные: наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, дату отгрузки, а также направить Покупателю копии документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 2).

Оригиналы документов, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан направить вместе с Товаром в адрес Покупателя.

• Датой (моментом) поставки, датой (моментом) перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара считается дата (момент) подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в двух экземплярах по результатам приемки. В случае подписания товарной накладной/УПД в разные календарные даты, моментом (датой) подписания товарной накладной/УПД считается дата, подписания товарной накладной/УПД со стороны Покупателя (в т.ч. дата, указанная под подписью представителя Покупателя).
• Качество Товара.
• Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложении № 2), в том числе применимым нормативно-техническим документам типа ГОСТ, техническим условиям изготовителя.
• Покупатель вправе предъявить дополнительные требования к качеству Товара в Техническом задании (Приложении № 2), дополнении или приложении к Договору.
• Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы или стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, если иное не указано в явном виде.
• В случае если Товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту Поставщик должен предоставить Покупателю следующие документы:

- заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов,

- сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный Товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

• • Поставщик несет ответственность за качество поставленного по Договору Товара вне зависимости от того, является Поставщик изготовителем Товара или нет, а также вне зависимости от местонахождения или юрисдикции изготовителя Товара. После удовлетворения претензий Покупателя по качеству Товара Поставщик вправе предъявить регрессные требования к изготовителю Товара.
• Упаковка и маркировка Товара.
• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (если она требуется по характеру Товара), способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованного Товара с указанием артикулов Товара, его количество, тип (модель), заводской (серийный) номер, вес брутто и нетто, номер Договора.

При доставке Товара несколькими тарными местами, каждый ящик должен быть отмечен дробным номером, где числитель указывает порядковый номер ящика, а знаменатель – общее количество ящиков в транспортной партии. Упаковка Товара разных комплектов в одно тарное место не допускается.

• • Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка Товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что Товар будет храниться в условиях открытого хранения, если иное не предусмотрено нормативной документацией для хранения Товара и/или требованиями Технического задания (Приложения № 2). Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
  • В случае передачи Товара Поставщиком без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.
  • Требования к маркировке Товара указаны в Техническом задании (Приложении №2). Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы Товара во всех условиях и режимах, установленных в нормативно-технической документации на Товар конкретных типов. При выборе места расположения маркировки и ее размеров Поставщик обязан учитывать габаритные размеры Товара и назначение маркировки: маркировка должна располагаться на несъемных частях Товара на видном месте, быть доступной для обзора и прочтения при монтаже, эксплуатации и ремонте.
• Приемка Товара.
• После прибытия транспортного средства в место поставки Поставщик (если п. 4.1 не предусмотрено, что выгрузку Товара осуществляет Покупатель) осуществляет выгрузку Товара не позднее следующего рабочего дня с даты прибытия транспортного средства.

При выгрузке Товара Покупатель проверяет:

а) соответствие заполнения транспортных документов (товарно-транспортная, транспортная, железнодорожная, авиационная или иная транспортная накладная, в том числе коносамент, или иной аналогичный документ, оформляемый при перевозках Товара соответствующим видом транспорта) установленным требованиям и соответствие внесенных в документы данных количеству и маркировке грузовых мест, весу брутто/нетто;

б) целостность тары (упаковки) грузовых мест;

после чего уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) подписываются транспортные документы.

• • Если при получении Товара от перевозчика устанавливается повреждение груза или пломб, либо повреждение тары и/или упаковки грузовых мест, несоответствие маркировки, наименования, веса или количества грузовых мест данным, указанным в транспортном документе, Покупатель праве потребовать от перевозчика составления документа, свидетельствующего о наличии повреждения грузового места, либо иного несоответствия требованиям Договора, а также сделать соответствующую отметку в транспортном документе.
  • Подписание Покупателем транспортного документа свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых мест, веса брутто/нетто, отсутствие внешний повреждений упаковки грузовых мест в момент доставки Товара Покупателю и не означает приемку Товара по внутритарному количеству, качеству, комплектности.
  • Приемка Товара по количественным и качественным характеристикам (входной контроль) проводится по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на поставляемый Товар. По инициативе Покупателя приемка Товара может быть осуществлена комиссионно, с привлечением в состав комиссии представителей Поставщика, завода-изготовителя и иных лиц, по усмотрению Покупателя. О дате и времени комиссионной приемки Товара Покупатель предварительно уведомляет Поставщика по адресу электронной почты, указанному в пп.12.14 Договора. В случае неявки представителей Поставщика для участия в комиссионной приемке или явки неуполномоченных представителей, входной контроль осуществляется без его участия и считается, что Поставщик соглашается со всем, чтоб будет изложено в акте входного контроля.
  • При входном контроле Покупателем проводится вскрытие тары (тара и упаковка Товара, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж), внешний осмотр Товара, проверка комплектности Товара, визуально-измерительный контроль, проверка функциональных характеристик Товара (при необходимости), установление соответствия Товара требованиям проектной и рабочей документации, проверка комплектности и проверка правильности оформления сопроводительной документации.

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

• • Входной контроль Товара осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих с даты подписания Покупателем транспортных документов (пп. 4.6.1. Договора). По результатам приемки (входного контроля) оформляется акт по форме Покупателя.
  • В случае комиссионной приемки акт входного контроля подписывается всеми лицами, принимающими участие во входном контроле. При неявке представителей Поставщика и/или непредоставлении документа, подтверждающего полномочия представителей Поставщика, входной контроль осуществляется и акт входного контроля подписывается без его участия.
  • Акт входного контроля устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Товара, имеет силу надлежащего доказательства поставки Товара с нарушением условий Договора и/или нормативно-технических требований к нему, а также является достаточным основанием для возникновения у Покупателя права требовать восстановления (ремонта), замены Товара, доукомплектования Товара, уменьшения покупной цены, либо права Покупателя на отказ от Товара и корреспондирующей обязанности Поставщика выполнить требование Покупателя.
  • В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания процедуры входного контроля и подписания акта входного контроля без замечаний, Покупателем подписывается товарная накладная/УПД на Товар, прошедший входной контроль, при этом приемка Товара и подписание Покупателем товарной накладной/УПД без замечаний, не лишает в последующем Покупателя возможности ссылаться на нарушение Поставщиком требований к качеству Товара и требовать устранения недостатков Товара, обнаруженных после подписания товарной накладной/УПД.
  • В случае если в процессе входного контроля, осуществляемого без участия Поставщика, выявлены несоответствия (недостатки/дефекты) Товара или документации условиям Договора и/или приложений к нему, Покупатель направляет Поставщику на адрес электронной почты, указанной в пп. 12.14 Договора извещение о выявленном несоответствии (недостатке/дефекте).

Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения от Покупателя направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки и оформления акта входного контроля. О направлении представителя для проведения совместной приёмки Поставщик должен уведомить Покупателя по факсу или по электронной почте в день получения от Покупателя указанного извещения, или в тот же срок должен распорядиться о продолжении приемки Товара Покупателем без его участия.

Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная Поставщиком копия доверенности представителя Поставщика остается на хранении у Покупателя (грузополучателя)).

Течение сроков на проведение входного контроля (пп. 4.6.6. Договора) приостанавливается с момента направления Покупателем извещения о выявленных недостатках Товара до момента прибытия уполномоченного представителя Поставщика, а в случае его неявки – до момента продолжения приемки Товара без его участия.

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный выше срок и/или получения от Поставщика уведомления о продолжения приемки без его участия, Покупатель вправе завершить приемку в одностороннем порядке либо с привлечением третьих лиц (на усмотрение Покупателя) с отметкой в акте входного контроля о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом о необходимости прибытия для приемки Товара, считается, что Поставщик соглашается со всем, что будет изложено в акте входного контроля и не сможет в дальнейшем ссылаться на отсутствие в нем своей подписи.

• • В случае обнаружения в Товаре после его приемки скрытых недостатков, составляется Акт о скрытых недостатках Товара. Составление (оформление) Акта о скрытых недостатках Товара осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в п. 4.6.10. Договора.
  • Положительные результаты приемки Товара не освобождают Поставщика от ответственности за недостатки по качеству и/или комплектности, которые не могли быть обнаружены при проверке, обычной для данного вида Товара, и были выявлены при подготовке к установке/монтажу, при хранении, в ходе установки/монтажа, пуско-наладки, испытаний, эксплуатации Товара.
  • В Техническом задании (Приложение 2) могут быть предусмотрены дополнительные требования к проведению проверки качества и/или количества Товара.
• Отказ от Товара.
• Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором, в том числе, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества и/или в ненадлежащей комплектности;

- Товар поставлен с нарушением срока поставки, предусмотренного Договором.

Оформление отказа от Товара оформляется Покупателем актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается:

- при доставке Товара Поставщиком - представителями обеих Сторон в месте поставки при осуществлении приемки Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная/УПД при этом не подписывается;

- при доставке Товара перевозчиком, привлеченным Поставщиком, - при обнаружении несоответствий/недостатков Товара, принятого у перевозчика по накладной, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара, уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе. Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить несоответствия/недостатки Товара.

Отказ Покупателя от Товара (партии Товара) либо части Товара (части партии Товара) равно как и предъявление Покупателем требования об устранении несоответствий/недостатков Товара, о замене, доукомплектовании Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Договором.

• • Требование Покупателя о замене, доукомплектовании, восстановлении (ремонте) Товара должно быть исполнено Поставщиком в срок, указанный в уведомлении о несоответствии, а в случае, если такой срок не установлен – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.
  • Доставляемый Поставщиком Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

Доставленный перевозчиком (привлеченным Поставщиком) Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан своим иждивением (своими силами и средствами или силами и средствами привлеченных им третьих лиц) вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.7.1. акта об отказе от Товара.

• • Если Поставщик в срок, установленный п.4.7.3 Договора, не вывезет Товар либо не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать или возвратить Товар Поставщику за счёт Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом и реализацией.
  • Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) либо его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней после получения им соответствующего требования от Покупателя. Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
• Стороны согласились, что, при наличии у Поставщика замечаний к качеству (несоответствий) Товара (независимо от оснований и мотивов отказа Покупателя от приемки предъявленного к приемке Товара), предъявленный к приемке Товар не может считаться поставленным надлежащим образом и не может быть оплачен Покупателем до момента устранения Поставщиком несоответствий (недостатков/дефектов), если Стороны прямо не согласуют иное.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока/срока годности (далее по тексту Договора – гарантийный срок):

- поставляемый им в рамках Договора Товар находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Товар является новым, не бывшим в употреблении, если иное прямо не указано в Техническом задании (Приложение 2).

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, Приложений к нему и может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, Приложениями к нему;

- Товар не имеет недостатков/дефектов, в том числе связанных с изготовлением, конструкцией, сборкой, монтажом, наладкой, испытаниями, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

- документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для эксплуатации Товара.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством РФ.

• Поставленный Товар должен соответствовать условиям Договора о качестве в течение гарантийного срока, предусмотренного Техническим заданием (Приложение 2).

Если иное не установлено Техническим заданием (Приложение 2), гарантийный срок для каждой единицы поставленного Товара (в том числе Товара поставленного взамен дефектного) исчисляется с даты приёмки Товара Покупателем по товарной накладной/УПД.

Гарантийный срок Товара не исчисляется в период устранения Поставщиком несоответствий, выявленных в отношении такого Товара.

• При обнаружении несоответствий (недостатков/дефектов) Товара в период гарантийного срока, Покупатель письменно извещает Поставщика о выявленных несоответствиях, с указанием наименования Товара, количества, описаний выявленных несоответствий (недостатков/дефектов), даты выявления, а также предпочтительного способа устранения несоответствия включая, но не ограничиваясь, следующими способами: замена, ремонт, компенсация затрат, уменьшение стоимости Товара. Направление такого извещения является достаточным основанием для Поставщика начать работу по устранению указанных в извещении несоответствий.
• Несоответствия поставленного Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о несоответствии, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно. Если характер несоответствия не позволяет устранить его в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока. В случае, если Покупатель сочтёт обоснование мотивированным, он сообщает Поставщику о своём согласии на увеличения срока устранения несоответствия.
• Устранение несоответствий (недостатков/дефектов) осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.
• Если Поставщик не устранил выявленные несоответствия (недостатки/дефекты), или не приступил к их устранению в сроки, установленные п. 5.4 Договора, Покупатель вправе, при сохранении всех своих прав по гарантии, устранить выявленные несоответствия самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению несоответствий, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае поставки некачественного Товара Поставщиком (включая право требовать соразмерного уменьшения цены).
• Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение несоответствий (недостатков/дефектов) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования. Устранение Поставщиком несоответствия по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов, не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему поставкой некачественного Товара. Требование о возмещении убытков, причиненных поставкой некачественного Товара, может быть предъявлено Покупателем Поставщику как в связи с отказом от Договора, так и без предварительного заявления об отказе от Договора.
• Право собственности на Товар, передаваемый в ремонт, сохраняется за Покупателем, при этом риски случайной гибели и повреждения переходят на Поставщика с момента передачи Товара для ремонта Поставщику либо его транспортной компании и его возврата Поставщиком после ремонта. Если исправление несоответствий (недостатков/дефектов) требует отправку нового Товара вместо неисправного/дефектного Товара, то право собственности на возвращаемый Товар переходит к Поставщику с момента отгрузки Товара в транспортную компанию Поставщика. Право собственности и риск утраты или повреждения нового Товара переходит к Покупателю в момент передачи нового Товара Поставщиком Покупателю. Процедура ввоза-вывоза неисправного Товара должна соответствовать законодательству Российской Федерации.
• Если в период гарантийного срока несоответствия (недостатки/дефекты), допущенные по вине Поставщика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Покупателя, Поставщик обязан возместить ущерб в согласованные с Покупателем сроки.
• Ненадлежащее осуществление приемки поставленного Товара не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество поставленного Товара и (или) за неисполнение гарантийных обязательств.
• Если передаваемые по настоящему Договору Товар, документация, носители данных, оборудование (в том числе электронные вычислительные машины и прочее сопутствующее оборудование) или иная, связанная с Товаром документация, будут содержать результаты интеллектуальной деятельности Поставщика или третьих лиц (в том числе экземпляры программ для ЭВМ, передаваемые в составе Товара), Покупатель (а также любое лицо, в чьем законном ведении находится Товар), вправе использовать на условиях простой (неисключительной) лицензии (предоставляемой в счет цены Договора) такие результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами в целях исполнения условий настоящего Договора, а также в целях эксплуатации Товара (объектов на которых установлен Товар) в течение всего жизненного цикла службы, ремонта и технического обслуживания Товара (если применимо) и иных целей, и Поставщик дает заверение об отсутствии препятствий к такому использованию и гарантирует, что данный Товар/продукты/документация были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем либо иным лицом с разрешения правообладателя, либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

В рамках Договора осуществляется обмен и использование информации, не содержащей сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа, за исключением персональных данных.

Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению информации, составляющих коммерческую тайну Покупателя, определяются отдельно заключаемым Сторонами договором о конфиденциальности и неразглашении информации (коммерческая тайна), по форме Покупателя.

Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению служебной информации ограниченного распространения определяются отдельно заключаемым Сторонами Соглашением о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), по форме Покупателя.

• Персональные данные работника(ов) Покупателя/Поставщика, передаваемые в целях исполнения настоящего Договора в письменной форме будут составлять конфиденциальную информацию (далее - "Конфиденциальная информация"). Стороны обязуются принять все разумные меры для предотвращения случайного или умышленного раскрытия Конфиденциальной информации.

Обязательство по соблюдению конфиденциальности согласно настоящему разделу продолжает оставаться в силе после прекращения Договора.

Настоящим Стороны дают свое согласие на обработку передаваемых в рамках Договора персональных данных представителей Сторон и обязуются обеспечить сохранность персональных данных представителей другой Стороны, предоставленные Стороне в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

• Сторонами признается, что Покупатель имеет право раскрывать любую информацию без ограничений, связанную с заключением и исполнением Договора, Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом» и своим участникам (акционерам), профессиональным консультантам и аудиторам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости непоставленного (несвоевременно поставленного) Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки выполнения работ и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме.

В случае поставки Товара партиями, неустойка начисляется на стоимость соответствующей просроченной партии Товара, если ее стоимость определена Договором. В остальных случаях неустойка начисляется на цену Договора.

• В случае нарушения Поставщиком сроков устранения дефектов и/или недостатков Товара, замены Товара, доукомплектования Товара, не соответствующего условиям Договора (любого из перечисленных сроков), Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости Товара, за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до момента устранения дефектов и/или недостатков в полном объеме, включая день исполнения обязательства.
• За нарушение сроков оплаты поставленного Товара, установленных в Договоре, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, неустойку (пени) в размере 0,05 (пять сотых) % от стоимости принятого и неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара.
• Неустойка не выплачивается Покупателем при просрочке выплаты авансовых платежей (если выплата аванса предусмотрена Договором), а также в случае, если задержка оплаты средств, причитающихся Поставщику, произошла в связи с нарушением Поставщиком условий Договора.
• Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
• Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
• Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
• В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Для расчета размера неустоек/штрафов и иных мер ответственности по Договору используется цена/стоимость с учетом ставки НДС, начисляемого сверх цены Работ по Договору в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 164 НК РФ.
• Покупатель вправе уменьшить очередной платеж по Договору на сумму начисленных неустоек/убытков, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление о намерении уменьшить сумму платежа на сумму начисленной неустойки/убытков.
• В случае несвоевременного возврата не зачтённого аванса Поставщик оплачивает Покупателю на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до момента фактического исполнения обязательства.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта РФ. Сторона, своевременно не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обстоятельств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением обосновывающих требование документов. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• В случае не урегулирования споров в претензионном порядке, предусмотренном п.9.1. Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик:_______;

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в арбитражном суде города Москвы.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Настоящий договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки (ЭТП) и составлен по итогам закупочной процедуры, с учетом преддоговорных переговоров (если применимо).

Поставщик, подписав договор со своей стороны электронной подписью, обязан направить его Покупателю с использованием программно-аппаратных средств ЭТП, не позднее срока, установленного в извещении о проведении закупки.

Договор считается заключенным в момент (дату) подписания договора Покупателем с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

В случае если Поставщик не подпишет Договор посредством программно-аппаратных средств ЭТП в установленный срок, то Договор считается незаключенным вследствие уклонения Поставщика от заключения Договора без возмещения каких-либо убытков Поставщика. Такое уклонение признается достаточным и правомерным основанием для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Если Стороны помимо заключения Договора на электронной торговой площадке подписали Договор на бумажном экземпляре, то в случае обнаружения разночтений и возникновения разногласий, споров и судебного разбирательства, текст Договора, размещенный на электронной торговой площадке, имеет приоритет перед текстом Договора на бумажном экземпляре.

• Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
• Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательство РФ, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ отказаться (как полностью, так и в части) от исполнения Договора путем направления Поставщику уведомления об одностороннем отказе от Договора в следующих случаях:

- в случае просрочки поставки Товара (партии Товара) либо отдельного Товара более чем на 10 (десять) рабочих дней, уведомив Поставщика в любое время, начиная со дня просрочки, без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков;

- непредставления Покупателю любого предусмотренного договором обеспечения исполнения обязательств в установленный срок; при просрочке предоставления (замены) Поставщиком любого предусмотренного Договором обеспечения исполнения обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено условиями Договора);

- признания несостоятельности (банкротства) Поставщика или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура;

- когда деятельность Поставщика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного государственного органа;

- внесения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в иных предусмотренных Договором случаях.

Договор считается прекратившимся (расторгнутым) с момента получения Поставщиком от Покупателя уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

• В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.
• В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, как прямо предусмотренным Договором, так и предусмотренным нормами законодательства РФ, Поставщик обязан в срок, указанный в уведомлении Покупателем, либо в срок, предусмотренный в соглашении Сторон о расторжении Договора, а если иной срок не предусмотрен условиями ниже, то в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Договора:

- не позднее 1 (одного) календарного дня с даты получения от Покупателя уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора прекратить отгрузку Товара;

- если сумма денежных средств, поступивших от Покупателя к Поставщику, превышает сумму платежей, причитающихся Поставщику за принятый Покупателем Товар, то Поставщик обязан вернуть Покупателю излишек денежных средств/неотработанный (неиспользованный) аванс (за вычетом соответствующих сумм, документально подтвержденных и подлежащих оплате Поставщику в отсутствие спора);

- осуществить иные необходимые действия при прекращении Договора, предусмотренные нормами законодательства РФ.

• Стороны особо оговаривают и соглашаются, что вышеуказанные действия, осуществляемые Сторонами в связи с прекращением (расторжением) настоящего Договора не являются действиями, направленными на сохранение (продолжение) Договорных правоотношений и не влекут за собой последствий, предусмотренных пунктом 5 статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. В рамках Договора предусмотрены следующие виды обеспечения обязательств, которые связаны с исполнением Договора:

- обеспечение исполнения обязательств Поставщиком по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение Договора), включающее в себя обеспечение обязательств Поставщика по возврату аванса (совместное обеспечение).

11.2. Обеспечение обязательств по Договору предоставляется в одной из следующих форм:

• • Безотзывная банковская гарантия, выданная банком.
  • Независимая гарантия, выданная коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией.
  • Поручительство.
  • В форме денежных средств путем их перечисления Покупателю.
• Выбор формы обеспечения, из указанных в п.11.2 Договора, определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии или независимой гарантии (далее совместно именуемые Гарантия, а по отдельности банковская гарантия и независимая гарантия, соответственно), Поставщик предоставляет Гарантию по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме поручительства, поручительство должно быть предоставлено в виде Договора поручительства с подписью уполномоченного лица поручителя и печатью поручителя. Примерная форма Договора поручительства приведена в Приложении № 4 к Договору. До предоставления Покупателю оригинала Договора поручительства текст Договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

• Срок предоставляемого обеспечения должен составлять:

- по обеспечению исполнению обязательств Поставщика по договору (кроме гарантийных) (обеспечение договора), включающее в себя обеспечение обязательств Поставщика по возврату аванса – срок исполнения обязательств по договору плюс 60 (шестьдесят) дней.

• Поставщик несет все расходы по получению обеспечения по Договору.
• Размер и срок предоставления обеспечения:

Поставщик в течение 20 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 5 рабочих дней до выплаты авансового платежа, предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств Поставщика по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора), включающее обеспечение обязательств Поставщика по возврату аванса, в размере выплачиваемого авансового платежа. Авансовый платеж выплачивается только после предоставления обеспечения.

В случае если Поставщик отказался от выплаты аванса в порядке и сроки, установленные пунктом 2.3.1.1 Договора, Поставщик в срок не позднее 20 календарных дней с даты заключения Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных, (обеспечение договора) в размере 5 (пяти) % от цены Договора.

• Обеспечение исполнения обязательств в форме Гарантии должно быть предоставлено в следующем виде:

а) Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений) в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, Договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

б) Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений) в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

в) Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

г) Безотзывной банковской гарантии, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью в форме электронного документа, в виде подписанного файла электронного документа с приложением файла электронной подписи.

д) Независимой гарантии, выданной в письменной форме, позволяющей достоверно определить условия Гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с Бенефициаром.

В случае если обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам а) и/или б) настоящего пункта.

• Если в качестве обеспечения договора предоставляется независимая гарантия, то в отношении независимой гарантии не применяются предусмотренные Договором условия об использовании системы SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений). Во всем остальном к независимой гарантии применяются условия Договора, регулирующие предоставление банковской гарантии.
• В случае если последний день срока действия Гарантии в соответствии с требованиями Договора приходится на нерабочий день, то Гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

Обязанность Поставщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде Гарантии считается исполненной с момента получения официального письменного подтверждения со стороны банка-гаранта/гаранта о факте выдачи Гарантии.

• Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, гарант, банк-гарант) должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.
• К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени гаранта. В случае если в доверенности на право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.) к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности.

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение не принимается (считается не предоставленным).

• Банковская гарантия/независимая гарантия/Договор поручительства должны содержать указание на согласие банка-гаранта/гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данному обеспечению.
• Банковская гарантия/независимая гарантия/Договор поручительства должны содержать указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный Договор заключается.
• Покупатель отказывает в приеме обеспечения (в виде Гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство или Гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями Договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ;

- получено уведомление от поручителя или гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- в результате приема обеспечения будет иметь место превышение суммой обязательств, выданных гарантом и поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», установленных свободных лимитов;

- Гарантия или Договор поручительства не соответствует требованиям Договора.

• Поставщик может предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме денежных средств, путем их перечисления Покупателю (далее - «Обеспечительный платеж») и внести Обеспечительный платеж на расчетный счет Покупателя в сроки, предусмотренные Договором.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения обязательств, должны быть перечислены в размере, установленном в п. 11.6 Договора. В назначении платежа указать: «Средства, вносимые в качестве обеспечения (указать вид обеспечиваемого обязательства) по Договору (указать реквизиты Договора), реестровый номер закупки № (указать номер) лот № (указать номер)».

Обеспечительный платеж НДС не облагается.

Факт внесения денежных средств в обеспечение обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Обеспечительный платеж не является задатком, авансом, предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязанностей Поставщиком, принятых им по Договору.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения в виде Обеспечительного платежа, Покупатель вправе при нарушении обязательств, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы Обеспечительного платежа суммы неустойки, ущерба, убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством РФ или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

Удержание суммы задолженности по неустойке и/или ущерба из суммы Обеспечительного платежа считается уплатой задолженности по неустойке и/или покрытием ущерба или их соответствующей части. Удержание из Обеспечительного платежа неустойки, ущерба возможно, если неустойка не была уплачена (либо ущерб не был возмещен) Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения им письменного требования Покупателя об уплате неустойки/возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после удержания всей или части суммы Обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с обязательным указанием суммы, которая взыскана из Обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть Обеспечительного платежа к Покупателю.

В случае если Покупатель взыскал (удержал) всю сумму Обеспечительного платежа или его часть в счет погашения обязательств Поставщика, предусмотренных Договором, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления перечислить соответствующую сумму Обеспечительного платежа полностью или частично согласно реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» Договора (восполнить обеспечительный платёж в полном размере, согласно п. 11.6 Договора).

Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее выполнение Поставщиком всех обязательств перед Покупателем по Договору до момента их полного прекращения.

• Сумма обеспечения, предусмотренная Договором, может быть истребована Покупателем в случае нарушения Поставщиком любого из обеспеченных условий Договора, в том числе, но не исключительно, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором и отказа Поставщика вернуть полученную сумму аванса.
• В случае если Поставщик не может осуществить поставку Товара в срок, предусмотренный Договором, либо в случае продления гарантийного срока (применимо для обеспечения исполнения гарантийных обязательств), Поставщик обязан до окончания срока действия любого обеспечения, предусмотренного Договором, предоставить другое обеспечение взамен обеспечения с истекающим сроком действия, которое будет удовлетворять требованиям настоящего раздела Договора.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору, в связи с увеличением объема поставляемого Товара, сроков исполнения Договора, цены Договора и/или изменением иных условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению исполнения обязательств, Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия любого обеспечения, предусмотренного Договором) предоставить Покупателю надлежащие обеспечения, которые будут соответствовать требованиям настоящего раздела Договора и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

• В случае если по каким-либо причинам обеспечения, предоставленные Поставщиком, перестали быть действительными, закончили свое действие или иным образом перестали обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Покупателю новые надлежащие обеспечения на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

- если в отношении поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

-уменьшения кредитного рейтинга поручителя;

- публикации поручителем в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

• Поставщик вправе осуществить замену предоставленного им по Договору обеспечения с одной формы обеспечения на другую, из перечня, предусмотренного п.11.2 Договора, при условии, что новое обеспечение соответствует требованиям настоящего раздела Договора. При этом, ранее предоставленное обеспечение не может быть возвращено Поставщику до предоставления им нового обеспечения.

В случае замены обеспечения, предоставленного в форме Обеспечительного платежа, на другую форму обеспечения, денежные средства возвращаются Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном запросе Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса, но не ранее предоставления нового обеспечения.

• Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению любого из обеспечений (предоставление обеспечения при заключении Договора, продление обеспечения на новый срок, предоставление обеспечения взамен прекратившего действия и др.) является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 (десяти) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

• Возврат предоставленного обеспечения:

- возврат Гарантии, срок действия которой истек, производится Покупателем по письменному запросу Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика.

Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия Гарантии Поставщик не потребует от Покупателя возврата Гарантии в письменной форме, то возврат Поставщику Гарантии с истекшим сроком действия не производится.

- денежные средства (Обеспечительный платеж) возвращаются Поставщику Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Договору.

- Обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме поручительства не возвращается.

• В случае неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению соответствующего обеспечения согласно настоящему разделу Договора (в т.ч., но не исключительно за не предоставление обеспечения, предоставление недействительного обеспечения) Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (штраф) в размере 4 (четыре) % от суммы не предоставленного обеспечения в следующих случаях:

- в случае не предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения Договора, включающего в себя обеспечение возврата аванса, в установленные Договором сроки либо не направления Поставщиком Покупателю отказа от получения аванса, предусмотренного п. 2.3.1.1 Договора, и не предоставления обеспечения Договора в размере, предусмотренном п. 11.6 Договора.

Начисление, выплата неустойки (штрафа) за не предоставление соответствующего обеспечения не отменяет обязательств Поставщика по предоставлению такого обеспечения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Противодействие коррупции.

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, Работники, акционеры, участники, представители, агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с исполнением Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции.

• Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Все первичные документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны.

• Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

• Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа, подписанного Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.
• Стороны признают юридическую силу документов по изменению, исполнению, прекращению Договора, переданных посредством электронной связи с соблюдением указанных ниже условий:

(а) уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по Договору, должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон;

(б) обмен документами и информацией с помощью электронных сообщений (отправление e-mail сообщений, направление сообщения с помощью сети Internet и т.д.) должен осуществляться только с использованием адресов, указанных в Договоре;

(в) сообщения должны направляться только с одного или нескольких указанных в Договоре адресов одной Стороны на один или несколько указанных адресов другой Стороны. В случае, если реквизиты направляемого документа предусматривают наличие подписи и/или печати направляющей Стороны, документ направляется в виде скана-копии (нередактируемый формат PDF) с соответствующей подписью и/или печатью.

Стороны подтверждают, что направление сообщений, как это предусмотрено настоящим пунктом Общих условий, позволяет однозначно и достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны по Договору.

Стороны устанавливают, что документы и информация, полученные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде, как это предусмотрено п. 3 ст. 75 АПК РФ. Для использования в качестве письменного доказательства, Сторона, ссылающаяся на такое сообщение/документ/информацию, распечатывает сообщение и вложения, скрепляет подписью уполномоченного лица и печатью, после чего предоставляет в суд или заинтересованному лицу.

• Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, указанные в п.12.14. Договора, или переданные Покупателю по акту приема-передачи документации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Требования к форме предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) размещены на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Документы по закупкам»/ «Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»/ «Приложение 15.3 Альбом форм основных документов»/ «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных (форма 1.2)».

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку представленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.

Если специальными нормами части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

• Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
• Наименования присвоены разделам и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование положений.

Стороны особо оговаривают, что в случае несоответствия между текстом Договора и его приложениями, в том числе Спецификацией (Приложение 1) и Техническим заданием (Приложение 2):

- если приложения не противоречат условиям Договора, то считается, что содержание приложений дополняет и конкретизирует условия Договора;

- если содержание приложений противоречит условиям Договора, приоритет имеют условия Договора.

Если имеются несоответствия между текстами отдельных приложений к Договору, наибольший приоритет имеют следующие приложения (в порядке убывания) - Техническое задание, иные приложения к Договору.

• Если в течение срока действия Договора какое-либо положение Договора будет признано недействительным или не имеющим юридической силы в соответствии с действующим законодательством, то остальные положения Договора продолжают действовать без изменений. Стороны Договора попытаются заменить недействительное или не имеющее юридической силы положение новым (допустимым) положением, экономический и/или правовой смысл, которого максимально близко соответствует смыслу ставшего недействительным (утратившим силу) положения.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения Договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

• Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте договора, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

• Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение информации о договоре в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном государственном сайте закупок www.zakupki.gov.ru.
• Для организации процесса информационного обмена по Договору и оперативного взаимодействия Стороны определяют следующие каналы связи:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор составлен на русском языке.

После подписания Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета Договора считаются аннулированными и теряют силу.

• Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.
• Санкционные оговорки.

12.17.1. Для целей Договора термин «Санкционные меры» означает все и любые действующие по состоянию на дату заключения Договора законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/эмбарго или иные аналогичные механизмы, ограничивающие торговлю, инвестиции, финансирование, ведение бизнеса или иное взаимодействие с некоторыми странами или отдельными лицами или в отношении какого-либо имущества, которые действуют в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/или Европейского Союза, и и/или Соединенных Штатов Америки или любых иных стран, признанных недружественными в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые могут воспрепятствовать или ограничить исполнение обязательств по Договору.

12.17.2. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

(а) к Поставщику не применяются Санкционные меры;

(б) на дату заключения Договора какие-либо Санкционные меры и ограничения не препятствуют исполнению Поставщиком своих обязательств по Договору;

(в) в случае, если в ходе исполнения Договора какие-либо Санкционные меры начинают препятствовать возможности исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, то Поставщик гарантирует и обязуется незамедлительно письменно уведомлять Покупателя о наличии такого препятствия и обязуется предпринять все необходимые действия для снижения влияния указанного препятствия на исполнение договора, включая обращение в любые уполномоченные органы и/или организации для получения необходимых разрешений, лицензий, включая экспортные лицензии или каких-либо иных необходимых законных действий.

12.17.3. Поставщик обязуется:

(а) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры, письменно уведомлять Покупателя о каждом случае применения Санкционных мер к Поставщику, с предоставлением документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств;

(б) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры, письменно уведомлять Покупателя о каждом случае применения Санкционных мер к третьим лицам, привлекаемым к исполнению обязательств по Договору, с предоставлением документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств;

(в) в каждом конкретном случае тщательно оценивать риски и при необходимости включать в договоры с третьими лицами, привлекаемыми к исполнению обязательств по Договору, письменные заверения и гарантии, в объеме, не меньшем объема заверений и гарантий, установленных для Поставщика.

(г) в случае наступления Санкционных мер и ограничений - не раскрывать информацию о Покупателе и заключенном с Покупателем договоре и дополнительных соглашениях к нему любым третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных для такого раскрытия действующим законодательством.

12.17.4. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения всех убытков, ущерба и/или расходов и/или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть и/или отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо убытков, ущерба и/или расходов Поставщику в любом из следующих случаев:

(а) недостоверности заверений, предоставленных Поставщиком в подпункте. 12.17.2;

либо

(б) нарушения Поставщиком какого-либо обязательства, предусмотренного пунктом подпунктом 12.17.3 Договора.

12.17.5. Ввод Санкционных мер против Поставщика и/или Покупателя, а также Российской Федерации не является:

- обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика;

- основанием для изменения Поставщиком сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору;

- основанием для уменьшения размера или освобождения Поставщика от ответственности, предусмотренной по Договору.

В случае невозможности выполнения Поставщиком обязательств по Договору вследствие Санкционных мер, Поставщик уплачивает Покупателю на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, штраф в размере 5 (пяти) % от общей цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора. Такой штраф не носит зачетного или исключительного характера.

12.17.6. Если после даты вступления в силу Договора, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки или другими странами, международными органами или организациями будут объявлены, одобрены или приняты законы, постановления, поправки в отношении экспортного контроля и санкций применительно к России (Санкционные меры), а также в отношении самого Поставщика или Покупателя, в результате чего исполнение Договора станет невозможным или обременительным, Стороны должны в течение 10 рабочих дней с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры (далее - Льготный период) выработать пути урегулирования такой ситуации и провести переговоры об изменении условий Договора (при необходимости).

Исполнение Договора может быть сочтено обременительным, если это потребует значительного необоснованного или чрезмерного увеличения затрат и (или) сроков исполнения обязательств по Договору и (или) сделает исполнение обязательств по Договору.

12.17.7. Если Санкционные меры вступят в силу, Поставщик не позднее сроков, предусмотренных подпунктом 12.17.3 с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры, приостанавливает дальнейшее производство (закупки, транспортировку, страхование, таможенное оформление) Товара и уведомляет об этом Покупателя.

При этом, Поставщик обезопасит и оградит Покупателя от любых претензий, судебных разбирательств, исков, штрафов, убытков и ущерба, вытекающих из или относящихся к Санкционным мерам.

12.17.8. Если в течение Льготного периода, Стороны не договорятся о дальнейшем порядке исполнения обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, путем направления уведомления об одностороннем отказе от Договора без возмещения каких-либо убытков, ущерба и/или расходов Поставщика.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

12.17.9. При привлечении соисполнителей по Договору Поставщик обязан включать в договоры с третьими лицами, привлекаемыми к исполнению обязательств по Договору, письменные заверения и гарантии, в объеме, не меньшем объема заверений и гарантий, установленных для Поставщика.

• Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – Техническое задание.

Приложение 3 – Форма «Акт сверки взаиморасчетов (форма)».

Приложение 4 – Формы обеспечения исполнения обязательств по Договору.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ____ от «______» _________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Филиал Акционерного общества «Росатом Возобновляемая энергия» (АО «Росатом Возобновляемая энергия) в г. Волгодонске

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки Товара: поставка с доставкой до склада Покупателя;

Место поставки Товара: в соответствии с разделом 1 Технического задания (Приложение № 2 к Договору);

Особые требования к Товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Транспортные расходы и прочие расходы включаются в стоимость Товара;

Срок поставки в соответствии с разделом 1 Технического задания (Приложение №2 к Договору);

Реквизиты для оформления счетов-фактур и грузополучатель:

Филиал АО «Росатом Возобновляемая энергия» в г. Волгодонске:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г.о. город Волгодонск, город Волгодонск, ш. Жуковское, зд. 10

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОП АО "Росатом Возобновляемая энергия" - Центральный склад

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки Товара: поставка с доставкой до склада Покупателя;

Место поставки Товара: в соответствии с разделом 1 Технического задания (Приложение № 2 к Договору);

Особые требования к Товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Транспортные расходы и прочие расходы включаются в стоимость Товара;

Срок поставки: в соответствии с разделом 1 Технического задания (Приложение №2 к Договору);

Реквизиты для оформления счетов-фактур и грузополучатель: ОП АО «Росатом Возобновляемая энергия» – Центральный склад, адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, шоссе Пятигорское, дом 3 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№_______ от «_____» __________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

Предмет закупки:

Поставка жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ

для нужд АО «Росатом Возобновляемая энергия»

(* приложено отдельным файлом)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № _________ от _______

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________________________________________________

СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА ФОРМА:

________________/______________ __________________/_____________

Приложение № 4

к Договору № ________от «___»___________202_г.

Формы обеспечения исполнения обязательств по Договору

Безотзывная банковская гарантия или независимая гарантия предоставляется Поставщиком по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (форма)

г. _________ «__» ____________20___ г.

(Полное наименование Общества), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице___________, действующего на основании______________, с одной стороны, и

(Полное наименование Общества), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поручительства (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ________(указывается наименование, организационно-правовая форма, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН организации контрагента по основному договору) (далее по тексту Договора – «Должник») его обязательств, предусмотренных договором №_______ от _____, заключенным между Кредитором и Должником, (далее по тексту Договора – «Основной договор») либо вытекающих из Основного договора в силу норм законодательства РФ, включая обязанность по уплате неустойки (штрафов, пени), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, которые могут возникнуть в будущем, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность и отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов и неустоек (пеней, штрафов), возмещение судебных издержек, расходов, затрат по взысканию долга и других убытков Кредитора (в том числе, упущенной выгоды), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

Обеспечиваемыми обязательствами, в частности, являются:

Выбрать необходимый вариант, возможно сочетание вариантов

Вариант 1 (для совместного обеспечения):

- обязательства по возврату Кредитору полученного Должником по Основному договору авансового платежа в случаях, предусмотренные Основным договором и (или) законодательством РФ («Основное обязательство»).

Порядок и условия исполнения Основного обязательства предусмотрены Основным договором и (или) законодательством РФ.

Вариант 2 (для обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода):

- гарантийные обязательства Должника перед Кредитором, предусмотренные Основным договором и (или) вытекающие из него в силу норм законодательства РФ, подлежащие исполнению в период гарантийного срока, в том числе, но не исключительно, обязательства по предоставлению вместе с товаром гарантии качества производителя и гарантии Должника на поставляемый товара (если такие обязательства предусмотрены Основным договором) (далее – «Основное обязательство»).

Порядок и условия исполнения Основного обязательства предусмотрены Основным договором и (или) законодательством РФ.

• Поручитель отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником Основного обязательства в пределах суммы в размере ______ (______) российских рублей.
• Поручитель подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Основного договора до момента подписания Договора.

Поручитель согласен с тем, что Кредитор и Должник вправе вносить в Основной договор любые изменения и дополнения.

Поручитель заранее даёт согласие в случае изменения Основного обязательства отвечать перед Кредитором на изменённых условиях, но в пределах суммы, указанной в п.1.3. Договора.

• Поручительство по Договору действует до «____» ________________г. (включительно).
• Поручительство прекращается:

- в случае истечения срока, указанного в п.1.5. Договора;

- с прекращением обязательства, указанного в п.1.1. Договора, а также в связи с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если Поручитель не дал Кредитору согласия отвечать за нового Должника;

- в случае, если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение по Основному договору, предложенное Должником или Поручителем;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

• Обязательства Поручителя по Договору считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счёт Кредитора.

Порядок исполнения Договора

В случае просрочки исполнения Должником своих обязательств перед Кредитором, последний, вправе по своему выбору потребовать их исполнения от Должника и/или Поручителя, а также осуществить с них принудительное взыскание причиненных убытков в установленном законом порядке, при этом направление от Кредитора Поручителю и Должнику письменного требования о выплате документально подтвержденных убытков с приложением всех подтверждающих такие убытки документов, является обязательным.

При нарушении, неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Основного обязательства (полностью или в части) Кредитор направляет Поручителю в письменном виде требование об исполнении обязательства по обеспечению, которое должно содержать:

- дату предъявления требования;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (невозврат авансового платежа, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Основному договору и т.п.);

- документы, подтверждающие факт уплаты авансового платежа (копия, заверенная Кредитором), если требование обусловлено невозвратом суммы аванса;

- требования Кредитора с расчётом истребуемой суммы;

- банковские реквизиты, необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы;

- перечень прилагаемых к требованию документов;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

Требование должно быть подписано полномочным представителем Кредитора и скреплено печатью.

Во избежание сомнений, никакие другие требования к форме и содержанию требования Кредитора не предъявляются, и никакие другие документы к требованию не прилагаются.

• В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Должником неденежного обязательства Поручитель обязан уплатить денежную сумму, соответствующую имущественным потерям Кредитора, вызванным неисполнением либо ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства. Вместе с тем Поручитель не лишен права предложить Кредитору надлежащее исполнение неденежного обязательства за Должника по правилам п. 1 ст.313 ГК РФ.
• Поручитель обязан перечислить Кредитору истребуемые денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования, указанного в п. Ошибка! Источник ссылки не найден. Договора.

Исполнение обязательств Поручителем осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора, а также другими способами, согласованными Сторонами.

Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

• В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.
• К Поручителю, исполнившему обязательства Должника, переходят все права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

В течение 5 (пяти) рабочих дней по исполнении Поручителем обязательства Должника, Кредитор обязан передать Поручителю документы, удостоверяющие требование к Должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.

• В случае нарушения Поручителем обязательств перед Кредитором по Договору, Кредитор имеет право взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы предъявленного Кредитором требования за каждый день просрочки, начиная с момента истечения срока, указанного в п.2.4. Договора, до фактического момента зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

Прочие условия

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением.

Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.

Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством РФ.

• Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения указанных в разделе «Подписи и реквизиты Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления каких-либо обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов о наступлении.

• Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

• Поручитель, гарантирует Кредитору, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поручителя направленные с адреса электронной почты Поручителя ___@_____ на адрес электронной почты Кредитора ___@___ или по акту приема-передачи документации №_____от ______ (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

Требования к форме предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) размещены на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Документы по закупкам»/ «Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»/ «Приложение 15.3 Альбом форм основных документов»/ «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных (форма 1.2)».

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку представленных Сведений Кредитору, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.

Если специальными нормами части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Поручителя от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Подписи и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ СОГЛАСОВАНЫ СТОРОНАМИ:

- Посмотреть таблицу с данными

Указываются общая электронная почта организации, также электронная почта исполнителей и/или кураторов ↑

Указываются общий телефон/факс организации, также телефон/факс исполнителей и/или кураторов ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Приложение_№4_ТЗ

УТВЕРЖДАЮ

_________/Рославцов О.Н.

(на основании доверенности

№ 716/33-ДОВ от 27.04.2024)

_____________

«______» _________ 2025 г.

Техническое задание

Предмет закупки: поставка жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ,

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ

Подраздел 4.1. Требования к электропитанию

Подраздел 4.2 Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Подраздел 4.6Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Наименование

NW▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Силируб 2,

черный или

эквивалент

2.

NW▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Растворитель Р-5

20.30.22.220

20.30.22.170

1.

Основные технические

характеристики товара

Основа: полисилоксан;

Твердость по Шору, шкала А: 25±5;

Плотность:1,25 г/см3;

Усадка:

Температура использования: от +1ºС

до +30ºС;

Термостойкость: от -60ºС до +180ºС;

Образование поверхностной плёнки –

Не более 10 мин (23°C / 50% R.H.);

Скорость отверждения * (23°C / 50%

R.H.) – Не менее 2 мм за 24 часа.

Механизм отверждения – влажная

полимеризация;

Форма упаковки герметика –

преимущественно тубус 310 мл.

Бесцветная или слегка желтоватая

однородная прозрачная жидкость без

видимых взвешенных части.

Массовая доля воды по Фишеру, %, не

более: 0,7 %;

Летучесть по этиловому эфиру 9-15;

Кислотное число, мг КОН/г, не более

0,07;

Число коагуляции по бензолу, %, не

менее 30;

Форма упаковки (фасовки) – 0,5-1 л;

Количество

Артикул*

Ссылка на прилагаемый

нормативный документ,

который устанавливает

технические требования

к поставке товаров

(ГОСТ, Чертеж , ТУ,

иной нормативный

документ)

Согласно документации мл

изготовителя

Единица

измерения

№

п/п

Код ОКПД

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл

«Растворители марок Р-4,

Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для

лакокрасочных

материалов. Технические

условия»

Срок

поставки

Место

поставки

19840

В

течение

60

календар

ных

дней с

даты

подписа

ния

договора

347380,

Ростовская

обл., г.

Волгодонск,

Жуковское

ш. зд. 10

Не менее 12

(двенадцати)

месяцев с даты

подписания

товарной

накладной/ УПД

1000

В

течение

60

календар

ных

дней с

даты

подписа

ния

договора

347380,

Ростовская

обл., г.

Волгодонск,

Жуковское

ш. зд. 10

Не менее 12

(двенадцати)

месяцев с даты

подписания

товарной

накладной/ УПД

45

357114

Российская

Федерация,

Ставрополь

ский край, г.

Невинномы

сск, шоссе

Пятигорско

е, дом 3

Объем гарантий и

гарантийный срок

NW▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Термопаста

Arctic Cooling

MX-2, 8 г или

эквивалент

4.

NW▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Фиксатор

Loctite 243 или

26.20.40.190

3.

20.52.10.190

эквивалент

Теплопроводность: не менее 5.6

Вт/м·К

Плотность: не менее 3.96 г/см³

не более 3.98 г/см³

Вязкость: не менее 850 Па/с

Объемное сопротивление: 1.22 X

10^12 Ом-см

Максимальная температура: не

менее 150 °С

Цвет: серый

Количество в тубе: 8 гр.

Фиксатор Loctite 243. Объем:

250мл Хим.основа: метакрилат

Цвет: синий Макс.диаметр резьбы:

М36 Диапазон температур: от 55°С до +180°С Прочность:

средняя Момент отворачивания

(болт М10): 26Нм Ключевые

характеристики: тиксотропность

Вязкость: 2000 мПа.С (при 25°С)

Время фиксации: 5-10мин

Согласно документации шт.

изготовителя

4968

В

течение

60

календар

ных

дней с

даты

подписа

ния

договора

357114

Российская

Федерация,

Ставрополь

ский край, г.

Невинномы

сск, шоссе

Пятигорско

е, дом 3

Не менее 12

(двенадцати)

месяцев с даты

подписания

товарной

накладной/ УПД

Согласно документации шт.

изготовителя

46

В

течение

60

календар

ных

дней с

даты

подписа

ния

договора

357114

Российская

Федерация,

Ставрополь

ский край, г.

Невинномы

сск, шоссе

Пятигорско

е, дом 3

Не менее 12

(двенадцати)

месяцев с даты

подписания

товарной

накладной/ УПД

* Указанный артикул является информацией для Покупателя, носит справочный характер и не определяет технические характеристики Товаров.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не бывшим

в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным

от прав третьих лиц.

Технические характеристики товара, подтверждающие его новизну, подлежат

указанию в заводской документации.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Категория размещения – 3 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Исполнение для различных

климатических районов».

Температура окружающей среды – от -20 до +60°С.

Диапазон эксплуатационных температур от -20 до +60°С

Диапазон температур окружающей среды ВЭУ, находящейся в состоянии покоя –

от -20 °C до +50 °C.

Относительная влажность:

- среднегодовое значение 75% при +15°C, 100% при +25°С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при температуре

окружающего воздуха +25°С.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ,

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, МАРКИРОВКЕ,

УПАКОВКЕ

Подраздел 4.1. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.2. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

В соответствии с разделом 1 Технического задания.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Маркировка Товара должна включать информацию об идентификации Товара

(номер партии и серийный номер (при наличии) наименование завода-изготовителя и/или

обозначение, дату и год выпуска, а также артикул Покупателя. В случае, если нанести

маркировку на Товара невозможно, допускается выполнить маркировку на бирке.

Маркировка тары должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв

действующей редакции.

Подраздел 4.6 Требования к упаковке

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировании

любым видом транспорта без ограничения расстояния.

Упаковка Товара должна обеспечивать хранение на закрытом неотапливаемом

складе в течении 2 (двух) лет, а также кратковременное хранение на открытом воздухе,

включая возможность попадания осадков.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Условия и порядок поставки Товара и порядок приемки определены в

Договоре поставки.

5.1.2. Поставщик за 7 (семь) рабочих дней до отгрузки Товара должен направить

Покупателю копии следующих документов:

 сертификат/паспорт качества на Товар, выпущенный заводомизготовителем, или иной документ, подтверждающий выполнение требований

Раздела 1 настоящего Технического задания;

 протокол (акт) положительных результатов испытаний Товара.

Допускается не предоставлять протоколы (акты) испытаний в случае, если

сертификат/паспорт качества на Товар однозначно демонстрирует выполнение всех

требований Раздела 1 Технического задания;

 паспорт безопасности по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв действующей редакции;

 иную документацию, предоставление которой совместно с Товаром

является обязательным в соответствии с договором и законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Товара

5.2.1 Совместно с Товаром, и в дополнение к документам, перечисленным в

Подразделе 5.1 настоящего Технического задания, Поставщик должен передать

Заказчику оригиналы или заверенные копии следующих документов:

- фотоотчет, подтверждающий целостность упаковки и ее соответствия

требованиям Подраздела 4.6 настоящего Технического задания на момент отгрузки

Товара в адрес Покупателя;

- иную документацию, предоставление которой совместно с Товаром является

обязательным в соответствии с договором и законодательством РФ.

Оригиналы документации, выпущенные иностранным производителем и/или

поставщиком (паспорт, иностранные сертификаты, экспортные декларации,

международные транспортные накладные, упаковочные листы) должны быть

оформлены без указания конечного получателя или пользователя в лице Покупателя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка товара осуществляется любым видом транспорта,

обеспечивающим сохранность Товара и упаковки от механических повреждений и

воздействия атмосферных осадков.

Транспортировка осуществляется силами и средствами Поставщика.

Порядок погрузки-разгрузки и транспортирования должны исключать

возможность повреждений поставляемого Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен оставаться сохранным при хранении на неотапливаемом складе в

течение всего гарантийного срока, а также при кратковременном хранении под открытым

небом без упаковки.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с разделом 1 Технического задания.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество (соответствие требованиям нормативно-техническими документам,

перечисленным в Разделе 1 настоящего Технического задания) Товара должно быть

подтверждено документами, перечисленными в Разделе 5 и Разделе 13 настоящего

Технического задания. Несоответствие требованиям Технического задания не

допускается. Порядок устранения несоответствий регулируется Договором поставки.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Позиции 2, 4 Раздела 1 должны иметь подтверждение соответствия требованиям

Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной

территории Евразийского экономического союза - Свидетельство о государственной

регистрации.

Позиции 1, 3 Раздела 1 не включены в Единый перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подлежащей

декларированию соответствия, утвержденные Постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425, и не попадает под действие

Технических регламентов Таможенного Союза.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с разделом 1 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая Покупателю документация должна быть на русском языке

на бумажном носителе. Поставщик обеспечивает направление Покупателю электронных

копий всех представленных на бумажном носителе документов.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

УПД

Расшифровка сокращения

Универсальный передаточный документ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

Наименование приложения

Количество

листов

Составил:

Эксперт инженерно-технического отдела

____________________А.Э. Шиян

Согласовано:

Начальник управления по обеспечению

качества

Начальник управления по работе с

поставщиками

____________________А.И. Малахов

____________________В.В. Коновалов

Электронный_документ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Запрос_ТКП_по_списку_рассылки

1

Акционерное общество «Росатом

Возобновляемая энергия»

(АО «Росатом Возобновляемая энергия»)

По списку рассылки

ул. Щипок, д. 18, стр. 2, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2888

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе технико-коммерческого

предложения

Уважаемые господа!

АО

«Росатом

Возобновляемая

энергия»

(Заказчик)

выражает

заинтересованность в получении Предложения от вашей компании (Исполнитель),

в свой адрес на поставку жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ

согласно нижеприведенным требованиям.

1. Состав, характеристики, объем и количество закупаемой продукции:

1.1. Состав закупаемой продукции: Заказчик намерен поручить Исполнителю

осуществить поставку жидкостей для осуществления эксплуатации ВЭУ.

1.2. Подробные характеристики закупаемой продукции указаны в

Техническом задании (Приложение №4 к письму).

2. Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

2.1. должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для

заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

2.2. не должен находиться в процессе ликвидации.

3. Существенные условия договора:

3.1. Срок поставки товара: в соответствии с Техническим заданием

(Приложение №4 к письму).

3.2. Место поставки товара: в соответствии с Техническим заданием

(Приложение №4 к письму).

3.3. Условия оплаты: в соответствии с проектом договора (приложение № 5

к письму).

3.4. Иные существенные условия договора: приведены в проекте договора

(приложение № 5 к письму).

4. Прочие условия

4.1 Текущий запрос технико-коммерческих предложений является

исключительно приглашением к предоставлению Предложения, данный запрос не

2

является и не может толковаться как объявление о проведении публичных торгов

в контексте статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ. Данный запрос не налагает

на Заказчика никаких обязательств.

4.2. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы

МТРиО и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, а также срок

действия предлагаемой цены.

4.3. В случае поставки товаров технико-коммерческое предложение должно

содержать информацию о наличии / отсутствии предлагаемого к поставке товара в

реестрах, предусмотренных постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875, и в случае наличия предлагаемого к

поставке товара в таких реестрах, то указывается номер реестровой записи

соответствующих реестров.

Предложение Поставщика подлежит направлению в адрес Заказчика на

электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в срок не позднее 7 (семи) рабочих

дней с даты направления настоящего запроса и должно быть составлено согласно

прилагаемой форме (Приложение №1 к письму) с приложением к нему

непосредственно Коммерческого предложения (форма согласно Приложению № 2

к письму) и сведений об Исполнителе (форма согласно Приложению к письму №

3).

При необходимости разъяснений положений запроса ТКП обращаться на

электронные

адреса

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(в

части

организационных вопросов), ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (в части

технических вопросов).

Приложение: 1.

2.

3.

4.

5.

Приложение № 1 на 1 л.

Приложение № 2 на 2 л.

Приложение № 3 на 1 л.

Техническое задание на 8 л.

Проект договора на 35 л.

Начальник управления по работе

с поставщиками

Кимьянова Любовь Владимировна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(6535)

В.В. Коновалов