Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка хладагентов №292347509

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложения/Приложение № 2 к письму_Форма ТКП

Приложение № 2

к письму АО «Атомдата-Центр»

Фирменный бланк участника

«___» __________ 20___ г.

№______

Генеральному директору

АО «Атомдата-Центр»

С.Н. Немченкову

Коммерческое предложение

На Ваш запрос технико-коммерческого предложения на право заключения договора на поставку хладагентов, сообщаю, что

_________________________________________________________, ИНН _________________

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) (ИНН участника)

зарегистрированное по адресу __________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника)

фактический адрес __________________________________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

ознакомлено и согласно с положениями и требованиями, указанными в запросе АО «Атомдата-Центр» от____________________ № ____________________, и предлагает заключить договор на данных условиях по следующей цене:

____________ (_________сумма прописью) рублей ____ копеек с учетом НДС в размере _____ % / НДС не облагается.

Данное предложение действительно до «__» __________ 2025 г. (не менее 60 (шестьдесят) календарных дней).

Контактные данные ответственного лица: _______________________ (ФИО, телефон, E-mail).

Должность подпись ФИО

- Посмотреть таблицу с данными

Расшифровка стоимости товаров

Необходимо заполнить и приложить «сводную таблицу стоимости услуг и материалов», прилагаются в виде отдельных файла в формате Excel.

Приложения/Приложение № 3-4 к письму

Приложение № 3 к запросу

коммерческого предложения

Согласие о раскрытии информации

Настоящим подтверждаем, что при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора на ______________________ (указать предмет договора в соответствии с запросом) нами будет предоставлена информация обо всей цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), по прилагаемому образцу.

_________________

(подпись)

М.П.

Приложение № 4 к запросу

коммерческого предложения

Сведения
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия

_____________________________________________________________________

(наименование участника/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя/ потенциального поставщика)

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ ___ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

Приложения/Приложение к Форме ТКП_Расчет стоимости.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПисьмо_о_запросе_ТКП_хладагенты - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

АО «Атомдата-Центр» приглашает Вас принять участие в процедуре запроса технико-коммерческого предложения (далее – ТКП) на право заключения договора на поставку хладагентов в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 (техническое задание).

Требования, предъявляемые к исполнителю:

• претендент не должен находиться в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства;

• претендент должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности;

• деятельность претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи коммерческого предложения, а также в отношении него не должны вестись уголовные дела.

Стоимость ТКП должна включать в себя все расходы, связанные c исполнением договора, в том числе: транспортные расходы, оплата НДС, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Из расчета стоимости должна однозначно определяться стоимость единицы продукции без НДС (с НДС), общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответ на запрос должен содержать «информацию о наличии/отсутствии предлагаемого к поставке товара (работ, услуг) в реестрах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, и в случае наличия предлагаемого к поставке товара (работ/услуг) в таких реестрах, то указывается номер реестровой записи соответствующих реестров».

Оплата услуг производится по факту их оказания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (в случае, если контрагент находится в реестре МСП – 7 рабочих дней, по договорам подряда свыше 5 млн рублей, перечень которых установлен в разделе 1 приложения № 18 ЕОСЗ – 45 календарных дней) с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ – 12 или Универсального передаточного документа (УПД). Аванс не предусмотрен.

ТКП должно быть подписано уполномоченным лицом и оформлено в соответствии с принятыми в Вашей организации правилами документооборота с обязательным указанием полного наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, срока действия ТКП. Рекомендуется присваивать ТКП дату и номер.

Срок предоставления ТКП – не более 7 (семи) рабочих дней с даты направления запроса.

Срок действия ТКП должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней.

ТКП необходимо предоставить по форме приложения № 2 на ЭТП.

Настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий, а также не является офертой и не влечет за собой безусловной обязанности АО «Атомдата-Центр» по заключению договора.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» (далее – Постановление) заказчик вправе в любой момент вплоть до подписания договора отклонять/отстранять поставщиков в случае их нахождения в перечне физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Постановлением.

В случае принятия по результатам закупки решения о заключении с Вами договора, в адрес заказчика необходимо будет предоставить сведения в отношении всей цепочки собственников по форме приложения № 4. Для подтверждения согласия о предоставлении данных сведений прошу предоставить согласие по форме приложения № 3 к настоящему письму.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_5_Проект_Договора ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____________

г. Москва «_______» ________________ 2025 г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Атомдата-Центр» (АО «Атомдата-Центр»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком хладагентов для нужд филиала АО «Атомдата-Центр» «Южный» (далее – Товар) в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору). Приемка и оплата Покупателем Товара производится на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Наименования, количество, ассортимент, цена и иные сведения о Товаре указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Срок, место, порядок приемки Товара, а также требования к Товару указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

1.4. Грузополучатель по Договору: Филиал АО «Атомдата-Центр» «Южный», г. Москва, ул. Дорожная, д. 9, стр. 1, территория ЦОД «Москва-2», КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора без НДС [1] составляет ________________(_______________) руб. ___ коп.

Сумма НДС (ставка 20 %) составляет ________________(_______________) руб. ___ коп.

Цена договора с учетом НДС (ставка 20 %) составляет ___________ (________) руб. __коп.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, затраты Поставщика по доставке и разгрузке Товара, страхованию, упаковке, таре, все налоги, сборы и пошлины, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки.

2.3. Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.

2.4. Выплата авансового платежа не производится.

2.5. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (в случае если контрагент находится в реестре МСП - 7 рабочих дней, по договорам поставки товаров свыше 5 млн рублей, перечень которых установлен в разделе 1 приложения № 18 ЕОСЗ – 45 календарных дней) с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее - УПД).

2.6. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.7. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Стороны признают, что с момента передачи Товара и до исполнения Покупателем обязанности по его оплате, Товар не будет находиться в залоге у Поставщика.

2.8. Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по Договору между сторонами не возникают и Поставщик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1. и п. 4 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.9. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора с оформлением двустороннего Акта сверки взаимных расчетов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Стороны-инициатора Акта сверки взаимных расчетов Сторона-получатель обязана подписать его и направить 1 (один) экземпляр Акта сверки взаимных расчётов в адрес Стороны-инициатора или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в Акте сверки взаимных расчётов информации.

Для контрагентов контура ГК «Росатом»:

2.9. Стороны обязаны проводить сверку расчетов по настоящему договору ежемесячно на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом», а также ежегодно оформлять двусторонний акт сверки взаимных расчетов по форме Приложения № 3 к настоящему договору (при заключении договора допускается изменение формы акта сверки с учетом особенностей учетных систем) по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3.1. Поставщик в пределах срока поставки Товара письменно уведомляет Покупателя о готовности Товара к отправке и после получения подтверждения о готовности принять Товар доставляет по адресу Покупателя, указанному в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Поставляемый Товар должен быть упакован в обычно применяемую для него тару (упаковку) таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Покупателем, а также на период хранения до проведения монтажа (если применимо). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Доставка Товара должна осуществляться Поставщиком собственными силами, либо с привлечением иной специализированной транспортной компании, на предназначенном для этого транспортном средстве, обеспечивающем его надлежащую транспортировку, сохранность и крепление.

3.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю при передаче Товара следующие документы:

- акт приёма-передачи Товара (Приложение № 4 к Договору) или товарно-транспортную накладную (ТТН), транспортную накладную (ТН);

- счет-фактуру (если применимо);

- товарную накладную по форме ТОРГ – 12 или УПД;

- сопроводительную документацию, предусмотренную заводом-изготовителем и Техническим заданием;

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Товара в адрес Покупателя обязан направить Покупателю по электронной почте по адресу: ___________________________, все необходимые скан-копии отчетных документов, перечисленных в настоящем пункте Договора.

При передаче Товара Поставщик представляет Покупателю ЭД, составленные по утвержденному ФНС России формату, а именно счет-фактура (корректировочный счет-фактура), документ об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/551@ и № ММВ-7-10/552@) и оригиналы прочих документов, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

3.3. Подписание Покупателем Акта приёма-передачи Товара (Приложение № 4 к Договору) или товарно-транспортной накладной означает, что Покупатель получил Товар в соответствующем количестве без проверки на соответствие Товара Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Гарантийный срок на Товар установлен Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

3.5. Поставщик гарантирует, что:

3.5.1. Товар до настоящего времени никому не продан, не подарен, не обещан быть подаренным, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, свободен от притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения Договора Поставщик знал или не мог не знать.

3.5.2. Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями Технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации, технически исправным, не является выставочными образцами. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар надлежащего качества согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Приемка Товара Покупателем осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

4.3. Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

- возмещения расходов на устранение недостатков Товара.

4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору.

4.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. В случае передачи некомплектного Товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в разумный срок.

4.7. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дня с момента его получения.

4.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

4.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

4.10. Счета-фактуры выставляются Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Выплата авансов Договором не предусмотрена, обеспечение возврата аванса не требуется.

6.2. Обеспечение исполнения основных обязательств по Договору не требуется.

6.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не требуется.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки и/или сроков предоставления первичных учетных документов и документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае подписания Поставщиком первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, составления счетов-фактур, актов и/или УПД с нарушением действующего законодательства или иного нарушения Поставщиком законодательства о налогах и сборах, повлекших привлечение Покупателя к налоговой ответственности, Поставщик обязан возместить Покупателю реальный ущерб (включая доначисленные налоги, уменьшение исчисленных к уменьшению налогов, пени, штрафы) в полном объеме.

За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры он уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору последний обязан выплатить Поставщику пени в размере 0,03% (три сотых процента) от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

7.4. В случае если в результате нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет Договор или Договор будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия Договора, а Товар не будет поставлен (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договор, Поставщик обязан оплатить Покупателю пени и штрафы, предусмотренные пунктом 7.1 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

7.5. Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по Договору.

7.6. В случае просрочки устранения недостатков в Товаре Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,05% (пять сотых процента) стоимости Товара с недостатками за каждый день просрочки.

7.7. Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемого Товара, в связи с чем обязуется оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Товаре.

7.8. В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Товара,

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Товара,

Поставщик обязан в сроки, указанные Покупателем, за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты.

7.9. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в четвертом абзаце пункта 7.8 Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях).

7.10. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.

7.11. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки.

7.12. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектной, контрафактной продукции, или продукции ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Поставщику продукции, определяются как сумма расходов Покупателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику.

7.13. Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка и/или убытки в случае нарушения Поставщиком договорных обязательств могут быть зачтены Покупателем в одностороннем порядке к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Поставщиком. Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Поставщика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Покупатель вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Поставщику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Покупателю.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны).

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. Отношения, вытекающие из Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае, если в ходе внесудебного разрешения споров Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.3. Для контрагентов контура ГК «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

8.4. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Со стороны Поставщика:

e-mail: ____________________

Со стороны Покупателя:

e-mail: ____________________

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Товара и документации Покупателем на территории России.

Для подтверждения гарантий Поставщик по требованию Покупателя обязуется предоставить ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ.

10.2. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Поставщик обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Покупателю в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц на территории России.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения Договора или в связи с его исполнением.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ»

12.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

12.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3. судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4. судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещения убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5. подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, с нарушением прав третьих лиц;

6. подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

13. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ

Поставщик обязуется предоставлять сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 5 к Договору.

Раскрывающая Сторона гарантирует принимающей Стороне, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), раскрывающей Стороны, переданные принимающей Стороне до заключения Договора (далее – «сведения»), являются полными, точными и достоверными.

При изменении сведений раскрывающая Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом раскрывающей Стороны.

Раскрывающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку предоставленных сведений принимающей Стороной, а также на раскрытие принимающей Стороной сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений такими органами (далее – «раскрытие»). Раскрывающая Сторона освобождает принимающую Сторону от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа принимающей Стороны от исполнения договора и предъявления принимающей Стороной раскрывающей Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения раскрывающей Стороной соответствующего письменного уведомления принимающей Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон (при наличии).

16.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

16.4. Если Покупатель принимает решение о прекращении действия Договора из-за отсутствия финансирования, то Поставщик оповещается об этом в письменном виде.

16.5. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке:

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (два и более раза) или нарушения сроков поставки Товара на срок более 6 месяцев.

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке Товара;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством Российской Федерации;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

16.6. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 16.5 Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

16.7. В рамках исполнения Договора Стороны вправе обмениваться документами посредством электронного документооборота.

В случае оформления документа посредством системы электронного документооборота, составленные в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@, от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@), требования настоящего Договора в части подписания документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами и количестве экземпляров такого документа на бумажном носителе не применяются.

Стороны установили, что обмен электронными документами посредством электронного документооборота допускается только с использованием квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Сети доверенных операторов электронного документооборота, утвержденной ФНС России.

16.8. Неотъемлемой частью Договора являются:

16.8.1. Спецификация (Приложение № 1);

16.8.2. Техническое задание (Приложение № 2);

16.8.3. Форма акта сверки взаиморасчетов (Приложение № 3);

16.8.4. Форма акт приема-передачи товара (Приложение № 4);

16.8.5. Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение № 5).

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ___________ от ______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставляемого Товара составляет _________________(___________________) рублей ____копеек, с учетом НДС (20%) – ________________(_________________) рублей __ копеек.

ПОСТАВЩИК: ________________________________________________________________________________.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: _________________________________________________________________________.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: __________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № ___________ от ______________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хладагентов

Москва

2025

Приложение № 3

к Договору поставки № ___________ от ______________ 2025 г.

Форма

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период с _______ по _______ между Акционерное общество «Атомдата-Центр» и ___________________

по Договору поставки №____________ от ___________

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Атомдата-Центр», с одной стороны, и _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована Сторонами

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки № ___________ от ______________ 2025 г.

Форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

№ __________________ от «____» _________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и Акционерное общество «Атомдата-Центр», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

Стоимость поставленного Товара составляет:

(сумма за поставленный Товар цифрами и прописью), в том числе НДС_______________ (____________) рублей ___ копеек.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарная накладная ТОРГ-12/УПД.

- Посмотреть таблицу с данными

===============================================================

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки № ___________ от ______________ 2025 г.

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) - Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

===============================================================

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если НДС не облагается, то указывается «Цена Договора составляет ________________ (_______________) руб. ___ коп. (НДС не облагается на основании статьи ______ Налогового кодекса Российской Федерации).» ↑

Приложение_№_1_ТЗ_Поставка_хладогентов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Атомдата-Центр»

_________________С.Н. Немченков

«___»______________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хладагентов

Москва

2024

2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка хладагентов для нужд филиала «Южный» АО «Атомдата-Центр» для

объекта ЦОД «Москва – 2».

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемые хладагенты (далее - Товар) должны быть новыми, дата

производства Товара должна быть не более 18 месяцев до момента поставки,

Товары должны быть не бывшими в употреблении, не восстановленными, не

являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

20.14.19.130 Производные галогенированные ациклических углеводородов,

содержащие два или более различных галогена

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтно – восстановительные работы систем технологического

кондиционирования.

Хладагент: Использование в качестве рабочего тела в холодильных машинах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение Товара по ГОСТ

макроклиматического района с умеренным климатом

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

–

для

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Требования к каждому виду Товара указаны в таблице Приложения № 1.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам

(техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными

нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические

регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом

регулировании».

Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 Оборудование холодильное. Агенты

холодильные. Требования по применению и извлечению.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не требуется.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности.

Не требуется.

4

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Не требуется.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Требования к каждому виду Товара указаны в таблице Приложения № 1.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании,

виде и сорте продукта, наименовании фирмы - изготовителя, юридическом

адресе изготовителя, сроке годности и дате изготовления продукции.

На стальных баллонах должна быть нанесена предупредительная маркировка,

соответствующая требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный

стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие

требования.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его

сохранность при перевозке тем видом транспорта, который используется для

доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в

условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность,

осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется

поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии

Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента

Таможенного союза «О безопасности упаковки»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Сторон

путем подписания товарной накладной по форме ТОРГ – 12 или

Универсального передаточного документа (УПД).

Покупатель в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта

приема – передачи Товара или товарно – транспортной накладной (ТТН)

проводит приемку Товара и подписывает товарную накладную по форме ТОРГ

– 12/УПД либо направляет мотивированный отказ от его подписания с перечнем

замечаний и недостатков Товара.

Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан

устранить замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в

указанный в нем срок. После того, как Поставщик устранит замечания, Товар

повторно принимается в установленном настоящим разделом порядке.

Товар считается принятым Покупателем с даты подписания Сторонами

товарной накладной по форме ТОРГ – 12 или УПД.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику следующую техническую и иную

5

документацию:

1. Оригиналы счетов, счетов-фактур, товарных накладных, ТТН, - по

форме ТОРГ-12 (или УПД) в 2-х экземплярах.

2. Заверенные копии сертификата соответствия в случаях, если

поставляемый товар подлежит обязательной сертификации.

3. Документ о качестве (паспорт безопасности, или формуляр, или

этикету, или иной документ), содержащий значения показателей качества

фактически поставленного товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Грузополучатель Товара: Филиал АО «Атомдата – Центр» «Южный»

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д.9, стр.

1. Территория ЦОД «Москва – 2» Поставщик осуществляет поставку своими

силами и за свой счет. Товар считается переданным Покупателю после

поступления Товара на склад Грузополучателя с оформлением документов

приема-передачи Товара.

Товар перевозят любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах

в соответствии с правилами и условиями погрузки и крепления грузов,

действующими на транспорте конкретного вида.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к условиям хранения в соответствии с предоставляемыми

документами на товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

8.1 Минимальный срок службы в соответствии с паспортом завода

изготовителя.

8.2 Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества и надёжности

поставляемых технических средств в соответствии с действующими

стандартами, утвержденными на данный вид товаров, и наличие сертификатов,

обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с

законодательством Российской Федерации в течение гарантийного срока (но

не менее 6 месяцев).

8.3. На технические средства, переданные Поставщиком, в которых в течение

гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на заменённые.

8.4. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет бесплатную

диагностику и замену вышедшего из строя Товара в течении 100 календарных

дней с момента направления поставщику информации о выходе Товара из

строя.

6

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011

«О безопасности машин и оборудования»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1 Поставляемая продукция должна соответствовать обязательным

требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для продукции

данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными

правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

12.2 Товар должен соответствовать Сертификатам качества и паспортам на

отдельные виды Товара.

12.3 Товар должен быть приспособлен к транспортированию

12.4 Товар должен непрерывно сохранять работоспособность в течении всего

срока службы, установленного заводом — изготовителем

12.5 Товар должен сохранять значения работоспособности в течении и после

хранения и транспортирования

12.6 Срок службы Товара, установленный заводом — изготовителем, должен

составлять не менее 1 года с момента поставки Товара

12.7 Требования к назначению Товара указаны в Приложении №1

12.8 Соответствие ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 Оборудование холодильное. Агенты

холодильные. Требования по применению и извлечению

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Товар поставляется один раз в количестве в соответствии с Приложением № 1

к настоящему ТЗ. Срок поставки не более 60 календарных дней с момента

подписания договора.

Товар считается переданным Покупателю после поступления Товара на склад

7

Грузополучателя с оформлением документов приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация предоставляется Поставщиком на русском языке, на

бумажном носителе в формате А4.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

Сокращение

Расшифровка сокращения

п/п

1.

ОКПД2

Общероссийский классификатор продукции по видам

экономической деятельности.

2.

НТД

Нормативно-техническая документация.

3.

УПД

Универсальный передаточный документ.

4.

ЗИП

Запасные части, инструмент и приспособления

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

Наименование приложения

п/п

1.

Приложение № 1.

Ведущий инженер отдела климатических систем

Количество

листов

1

Холеменко В.А.

8

Приложение №1 к

Техническому заданию

Срок поставки позиций

согласно спецификации

Срок поставки не более 60 календарных дней с момента подписания

договора с правом досрочной поставки.

Место поставки

позиций согласно

спецификации

г. Москва, ул. Дорожная, д.9, стр. 1

Спецификация

Ед.

№ Наименование, тип,

Материал, технические характеристики/Параметры

п/п

марка

аналога

изм.

1. Хладагент FreezOn

Тара поставки: Одноразовый стальной баллон

шт.

R134A 13,6 кг (или

Масса фреона в таре: Не менее 13 кг

аналог)

Техническое обозначение хладагента: R134A

Химическое название хладагента: Тетрафторэтан

Химическая формула хладагента: C2H2F4

Температура кипения хладагента при давлении▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПа: не

менее –26,5 ℃

2. Хладагент FreezOn

Тара поставки: Одноразовый стальной баллон

шт.

R410A 11,3 кг (или

Масса фреона в таре: Не менее 11 кг

аналог)

Техническое обозначение хладагента: R410A

Химическое название хладагента: азеотропная смесь

дифторметана и пентафторэтана (50/50)

Температура кипения хладагента при давлении▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПа: не

менее –51,5 ℃

3. Хладагент FreezOn R32 Тара поставки: Одноразовый стальной баллон

шт.

9,5 кг (или аналог)

Масса фреона в таре: Не менее 9 кг

Техническое обозначение хладагента: R32

Химическое название хладагента: Дифторметан

Химическая формула хладагента: CH2F2

Температура кипения хладагента при давлении▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПа: не

менее –51,7 ℃

Колво

67

7

1