Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка термостойкого кремнезольного связующего «АРМОСИЛ» AM №294771947

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

В целях выбора поставщика в интересах ООО «НЗХК-Инструмент» прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку термостойкого кремнезольного связующего «АРМОСИЛ» AM (далее – ТКП).

Объем поставки товара описан в техническом задании (приложение № 1 к настоящему запросу).

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1) цена договора включает в себя стоимость: в соответствии с проектом договора (приложение № 2);

2) условия оплаты: в соответствии с проектом договора (приложение № 2);

3) место поставки: в соответствии с проектом договора (приложение № 2);

4) срок поставки: в соответствии с проектом договора (приложение № 2).

В случае заинтересованности прошу Вас в течение 5 (Пяти) рабочих дней включительно с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу) и заполнить форму расчета цены (приложение № 3 к запросу), а также прошу подписать и направить справку об информированности (приложение № 4 к запросу) и справку товаре (приложение № 5 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции в рублях с НДС/без НДС [1] , общая цена договора в рублях с НДС/без НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в копию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (для Демьяновой Т.С.).

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для ООО «НЗХК-Инструмент».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 5 и приложениях настоящего запроса, Ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) ООО «НЗХК-Инструмент» как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «НЗХК-Инструмент», отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Демьянова Татьяна Станиславовна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 2505

Приложение № 3

к запросу Коммерческого предложения

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2025 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений от __________ № ______
мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку ________________________________ в соответствии с прейскурантом цен:

- Посмотреть таблицу с данными

Оплата: в соответствии с Договором;

Место поставки: ________________;

Срок поставки: _________________;

Порядок поставки: в соответствии с условиями технического задания и Договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Приложение № 4

к письму ООО «НЗХК-Инструмент

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор с предметом закупки на поставку термостойкого кремнезольного связующего «АРМОСИЛ» AM, в случае выявления нахождения нас или наших субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечне физических лиц, юридическими лицами а также контролируемых указанными физическими лицами и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

___________________________________________________ ___________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение № 5

к письму ООО «НЗХК-Инструмент

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

___________________________________________________ ___________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

В случае указания цены без НДС необходимо указать статью Налогового кодекса РФ ↑

Проект_договора_на_Армосил ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №

г. Новосибирск «__» ___________ 2025г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Сартакова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификациями к нему. Спецификации являются неотъемлемой частью договора.

Наименование, ассортимент, количество, а также цена, сроки поставки продукции согласовываются Сторонами в Спецификациях.

Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в Спецификации.

Передаваемая по договору продукция должна быть новой, свободной от прав третьих лиц.

Порядок и условия поставки

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать требованиям паспортов/сертификатов качества, действующих стандартов качества, установленных законодательством, а также требованиям, указанным в настоящем договоре и приложениях к нему. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического задания (далее – ТЗ). Техническое задание является неотъемлемой частью договора (Приложение №3).

Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.

Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи Продукции Покупателю и подписания Сторонами Товарной накладной.

В части, не урегулированной настоящим Договором, приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. N П-6 с изменениями и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. N П-7 с изменениями.

Поставка недостающего количества продукции, замена некачественной (некомплектной) продукции, производится Поставщиком за свой счет и своими силами в срок, согласованный сторонами в настоящем договоре или в приложениях, дополнительных соглашениях к нему.

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.

В случае нарушения Поставщиком срока поставки продукции/непоставки, недопоставки продукции, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в т.ч. не принимать/вернуть продукцию, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а в случае предварительной оплаты потребовать возврата оплаченных по договору денежных средств. В указанном случае, Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования, с учетом неустойки, предусмотренной настоящим Договором, а также убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ.

3. Права и Обязанности сторон

Поставщик обязан:

Произвести поставку Продукции надлежащего качества и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.

Незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, (контейнера, цистерны, полувагона, платформы) наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

В соответствии с п. 3. ст.168 НК РФ в случае осуществления отгрузки продукции позднее 5 календарных дней Поставщик после поступления от Покупателя оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты направить в адрес Покупателя по факсу (электронной почте) копию счета-фактуры. Оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, направляется с поставкой Продукции.

Одновременно с Продукцией передать Покупателю комплект документов на русском языке, включающий в себя: Оригиналы счета-фактуры; товарную накладную; копию паспорта (сертификата) качества; заверенную копию или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) - в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту (иные документы, подтверждающие качество Продукции); в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, инструкцию по эксплуатации. Гарантийные талоны и документы на оборудование должны быть заполнены и заверены.

Поставить Продукцию в таре и упаковке, гарантирующие ее сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

Произвести замену Продукции в течение 30 календарных дней с момента предъявления Покупателем требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.

Вернуть оплаченные денежные средства в течение 5 рабочих дней с момента предъявления требования Покупателем, в случае непоставки Продукции, возврата/невозможности замены Продукции в установленный настоящим договором срок.

Вернуть один экземпляр подписанного и скрепленного печатью акта сверки взаимных расчетов в адрес Покупателя в течение 5 банковских дней с момента его получения.

При заключении договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае, каких-либо изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется предоставлять соответствующую информацию с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений. Информация в отношении цепочки собственников Поставщика является приложением №2 к договору.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений по электронной почте.

Поставщик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если иная дата не указана в уведомлении.

Поставщик вправе:

Произвести поставку досрочно с предварительного письменного согласия Покупателя (ст.508 ГК РФ).

3.3. Покупатель обязан:

Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

Предпринять все надлежащие меры для принятия продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Направить Поставщику два подлинных экземпляра Актов сверки взаимных расчетов, оформленные надлежащим образом.

Покупатель вправе:

Не принимать Продукцию, в случае если срок поставки Поставщиком нарушен и/или количество, ассортимент, стоимость, внешний вид Продукции не соответствуют условиям настоящего договора и приложений к нему и/или отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 3.1.4 настоящего договора – некомплектная продукция, и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за Продукцию.

Не принимать/вернуть и не оплачивать Продукцию не соответствующую условиям договора и потребовать заменить Продукцию.

В случае нарушения сроков поставки, уменьшить сумму подлежащую оплате за продукцию на сумму начисленной неустойки в размере 0,1 % от стоимости, несвоевременно поставленной/не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Поставщика о расторжении. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а в случае отсутствия даты – с даты (момента) получения уведомления.

Порядок приемки продукции

Приемка Продукции по количеству мест (упаковок) Продукции производится Покупателем в момент получения от Поставщика/Транспортной компании. Приемка Продукции по количеству, качеству (за исключением скрытых дефектов), по ассортименту и комплектности осуществляется на складе Покупателя в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты поступления Продукции на склад Покупателя.

В случае обнаружения Покупателем несоответствий Продукции по количеству, качеству, ассортименту или комплектности Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках, в котором указывает:
а) наименование Продукции, номер товарно-транспортной накладной/Товарной накладной;
б) основные недостатки, обнаруженные в Продукции;
в) количество Продукции ненадлежащего качества, некомплектной или недопоставленной Продукции.
Акт может быть направлен Поставщику Покупателем посредством электронной почты, факсимильной или иной связи, позволяющей определить, что информация исходит от Покупателя.
Поставщик обязуется своими силами за свой счет поставить недостающую либо несоответствующую условиям договора по качеству, ассортименту, комплектности, количеству Продукцию (произвести допоставку Продукции) не позднее 10 календарных дней с момента обнаружения Покупателем несоответствий Продукции, если иной срок не согласован Сторонами.

Претензии в отношении скрытых дефектов продукции, которые не могли быть обнаружены при приемке, могут быть заявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока на продукцию. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленную продукцию сроком не менее 12 месяцев со дня ее получения на склад Покупателя.

5. Цена продукции и порядок расчетов

Оплата осуществляется путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, если иной расчетный счет не будет указан Поставщиком, и/или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Стоимость поставляемой продукции – ___________________ руб (___________________), в том числе НДС 20% ____________________ руб (___________________). Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в порядке и сроки, указанные в Спецификации.

Расходы по оплате транспортных и иных услуг, связанных с доставкой продукции, несет Покупатель, если иное не согласовано Сторонами.

Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку взаимных расчетов по настоящему Договору с обязательным подписанием соответствующего акта. Поставщик обязан в течение 5 (пять) дней с момента получения Акта сверки взаимных расчетов направить Покупателю подписанный Акт сверки взаимных расчетов или мотивированный отказ от подписания Акта сверки взаимных расчетов с указанием всех имеющихся возражений.

Стороны признают, что подписанный Акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в Арбитраже.

6. Ответственность сторон

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

В случае несвоевременной поставки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик несет самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

Уплата неустойки (штрафных санкций) производится в течение 5 банковских дней с момента получения такого требования/претензии и не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Право Стороны на взыскание неустойки/штрафных санкций является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

Поставщик самостоятельно отвечает по своим обязательствам в части соблюдения требований законодательства, в том числе, в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов и гарантирует:

надлежащее и корректное соблюдение порядка налогообложения, т.е. не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

предоставление Покупателю достоверных, полностью соответствующих законодательству РФ первичных документов, которыми оформляется передача продукции по Договору.

В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в договоре, Поставщик обязан на основании претензии/требования Покупателя возместить в полном размере Покупателю имущественные потери и/или убытки, причиненные таким нарушением в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии/требования. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) календарных дней с даты направления заказного письма.

Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Оговорка о заверениях об обстоятельствах

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

(для договора, подчиненного не праву Российской Федерации) заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому праву, установленные в договоре ограничения ответственности Корпорации (организации Корпорации) не противоречат применимому праву и являются юридически обязывающими для контрагента.

(Перечень обстоятельств, приведенный в указанной типовой оговорке, не является закрытым и может быть дополнен исходя из интересов Корпорации (организации Корпорации).

9. Разрешение споров

9.1 Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

9.2 Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет в адрес второй Стороны претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия составляется в свободной форме при обязательном указании в ней следующего:

- адресат претензии;

- дата подачи претензии;

- полное наименование заявителя претензии, в том числе данные свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- местонахождение и банковские реквизиты заявителя;

- обстоятельства, на которых основаны претензионные требования;

- разногласия, возникшие вследствие того, что одна из сторон не выполнила условия договора: подробное описание обстоятельств, вызвавших предъявление претензии;

- расчет убытка (расчет суммы требования, что в совокупности позволит стороне рассмотреть претензию по существу);

- предложения относительно вариантов урегулирования спора;

- перечисление документов приложения к претензии.

9.3 Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой.

9.4 К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.5 Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в письменной форме в течение 10 календарных дней после возникновения оснований для их предъявления. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в письменной форме не позднее 10 календарных дней от даты получения претензии либо в срок, указанный в претензии.

9.6 В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке или неполучения ответа на претензию в установленный срок (с учетом срока, необходимого для пересылки ответа по почте), заинтересованная Сторона вправе разрешить возникшие разногласия в соответствии с п.10.7 настоящего договора.

9.7 Для внешних контрагентов-резидентов РФ:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть];

Поставщик: [__________________].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит;

2) либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Для организаций Госкорпорации:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть]

Поставщик: [______________]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

10. Срок действия Договора

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обеими сторонами своих обязательств.

10.2 Настоящий Договор может быть расторгнут:

• по соглашению сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.

11. Дополнительные условия

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

11.2 Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, несет виновная Сторона.

11.3 По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.

11.4 Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора для Поставщика, второй экземпляр Договора для Покупателя.

11.5 Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу или электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №

от ___________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

«__» ______ 2025г.

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующую Продукцию: - Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Продукции, указанной в п. 1 настоящей Спецификации, составляет _____________ руб (_______________________), в том числе НДС __________ руб (_______________________).

Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию на условиях 100% предоплаты за каждую партию товара в течении 5 дней с момента направления заявки на адрес электронной почты Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Поставка осуществляется тремя партиями по письменным заявкам покупателя. Срок исполнения каждой заявки не более 30 календарных дней с момента направления заявки на адрес электронной почты Поставщика.

Доставка Продукции со склада Поставщика в г.________, до склада Покупателя в г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 94 осуществляется Транспортной компанией за счет собственных средств Покупателя.

Расходы, связанные с доставкой Продукции (транспортные и иные расходы), не включены в стоимость Продукции.

Поставщик Покупатель

__________________ ООО «НЗХК-Инструмент»

_________________ / _________ ____________________/ И.А. Сартаков/

Приложение №2

К договору поставки продукции №

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

____________________________________________________

Форма

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение № 3

к договору №____________

от ___________2025г.

Техническое задание

Предмет закупки

Поставка термостойкого кремнезольного связующего «АРМОСИЛ» AM

Новосибирск

2025

ТЗ_Армосил

//____.~~ >

l 9. 02.

(,IJ;aTa)

2025r. N2

!31-tt¥-0'¢37

~?J

-/¥#(9/:Jr~

($I10)

(IIO,UIIHCb)

« I9 »

oz.

2

o2s

(.naTa)

Ilpep,MeT 3aKyiiKI1

IlocTaBKa TepMOCTOHKoro KpeMHe30JibHoro CB513YIOm:ero «APMOCI1JI» AM

HosocH6HpcK

2025

COJ(EP)IaK▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьHaHMeHOBaHHe npe.n:npH51TH51-H3fOTOBHTeJI51;

- MapKy CB513YIOIIJ,ero;

- HOMep n apTHH;

-MaCChi 6pyTTO H HeTTo;

- ,naTy H3fOTOBJieHH51;

- IIITaMn OT)J,e11a TeXH:UL£eCKOfO KOHTpOJI51;

m160 KOITHIO 3aBepeHHYIO neL£aThiO opraHH3aiJ,HH H no,UnHCbiO OTBeTCTBeHHOrO

11HIJ,a.

P A3)l,EJJ 6. TPEEOBAHllil K TPAHCITOPTI1POBAHMIO

/ CornacHOTpe6oBaHIDIM

TY▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

P A3)J;EJJ 7. TPEEOBAHI15I K XP AHEHI110

CornacHo Tpe6oBaHII.SIM

TY▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

, rapaHTIIITHbiH cpOK xpaHeHIUI 12 MeC51UeB CO )1,H51113fOTOBJieHH5l

PA3,UEJ18. TPEEOBAHIDI K KALIECTBY

Ka~eCTBO o6ecrreqiiBaeTC5l Q:>H3HKO-XHMII~ecKHMH rroKa3aTeJI5IMH

«APMOCI1Jl» AM :

1. MaccoBa5l )J,Omr Si▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть %

2. KHHeMaTHqecKa51 B513KOCTb -3,6~4,lcCT

3. pa3Mep qacnTU ( rvrnuen.n )▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

HM

4 . cooTHOilleHHe Si 02/Na20 (Mo)J,ynh)- He Menee 75

5. pH-9,5 - 10,5

PA3,[(EJI 9. ,[(OITOJIHHTEJihHhiE (l1HbiE) TPEEOBAHIDI

,[(OIIOJIHIITeJibHO rrpe)J,OCTaBJI5leTC5l peKOMeH)J,OBaHHOe IIpOII3BO)J,IITeJieM pacqeTHOe

KOJIIIqecTBO rreHoraCIITeJI5l.

MacTep

Y JII1T

A.C. rne6KHH

6>

b

I1PI1JIO)I{EHI1E N~l K TexHHqecKoMy 3a,UaHHIO

Cneu:H(J>HKau:uH

CpoK rrocTaBKH

HawMeHoBaHHe

n/n

MecTo

IIOCTaB-KH

'

Tim,

MapKa

!OCT, TY . E,ll,. 113M.

Kon-Bo

I

Ycn oBH51

xpaHeHH51 no

f'OCT 15150

'

)

-~ B COOTBeTCTBMM c

\

'

1

TepMOCTOM:Koe

KpeMHe30JibHOe

CB513)'IOIIJ;ee

«APMOCHJI»·

«APMOCI1JI

AM»

Y.Jll1T

: ,D:orosopa.

.B

, C YCJIOBM51MM

· ,ll;oroBopa

TY▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Kr

'

A.C. f'ne6KHH

TY

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

CorJi acHo

COOTBeTCTBMH

7 290

'

,r

MacTep

· YCJIOBH51MM

•'•