Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка стирола марки СДЭБ, высший сорт, ГОСТ 10003-90 №296609079

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_поставки

ДОГОВОР № ________

г. Дубна «____» __________ 2025 г.

Акционерное общество «Институт физико-технических проблем» (АО «ИФТП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Смирнова Александра Александровича, действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «_________» (ООО «__________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ ________________, действующего на основании _________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

В соответствии с настоящим Договором:

• Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара, в количестве и комплектности указанных в Спецификации (Приложение № 1), (далее «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора.
• Срок поставки Товара – установлен сторонами в Спецификации (Приложение№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Досрочная и частичная поставка допустима при условии письменного согласования поставки части Товара с Заказчиком.
• Стоимость Товара установлена сторонами в Спецификации (Приложение№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4 Заказчик имеет право использовать Товар для исполнения государственного/муниципального контракта /договора, а также для исполнения Гособоронзаказа.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

• Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора и приложениям к нему.
• Качество продукции должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также регламентироваться блоком ЕОС-Качество в соответствии с приказом ГК «РОСАТОМ» от 22.12.2021 № 1/1714-П.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ.

• Наименование, единицы измерения, количество и стоимость Товара определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в соответствии с которой Поставщик выставляет Заказчику счет.
• Поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 4, в течение _______ дней с момента получения авансового платежа.
• Приемка Товара по ассортименту и количеству производится при передаче Товара в присутствии ответственных исполнителей Поставщика и Заказчика и подтверждается подписями указанных лиц в товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальном передаточном документе (УПД).
• Право собственности на поставляемый Товар переходит к Заказчику после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД Заказчиком.
• Поставщик обязан передать Заказчику Товар по накладной, а также предоставить оригинал счета.
• Товар должен быть передан Заказчику в рабочем состоянии и надлежащей упаковке.
• В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: техническую документацию на товар (предусмотренную производителем), а также иные документы, наличие которых обусловлено характером товара.
• В случае если документы, указанные в пункте 3.7 Поставщиком не представлены, представлены не в полном объеме, либо представленные документы ненадлежащим образом оформлены, Заказчик уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления предоставить Заказчику сопроводительные документы на Товар, перечисленные в пункте 3.7 Договора.

3.9 Заказчик обязан принять поставляемый Товар по качеству в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае обнаружения недостатков Товара в указанный срок, Заказчик вызывает представителя Поставщика для составления акта. В случае неявки представителя Поставщика, Заказчик составляет Акт об обнаружении недостатков в одностороннем порядке и извещает об этом Поставщика. Поставщик обязан в согласованный Сторонами срок заменить некачественный Товар на качественный.

• Заказчик оплачивает Товар по согласованной цене в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком безналичным расчетом в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2 Оплата Товара производится на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в размере 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки на склад Заказчика и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

4.3 Обязательство Заказчика по оплате поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, считается исполненным с момента поступления окончательного расчета на расчетный счет Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
• В случае просрочки поставки Товара, Заказчик имеет право потребовать у Поставщика оплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
• В случае нарушения предусмотренных настоящим Договором сроков окончательного расчета Поставщик имеет право потребовать у Заказчика оплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
• Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

• Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находящимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
• Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, установленного производителем данного Товара, со дня передачи Товара Заказчику, что подтверждается Гарантийным талоном на данный Товар.
• Гарантийные обязательства на поставляемый Товар несет Поставщик. Если для гарантийного обслуживания необходим ремонт в сервисных центрах, то взаимодействие с сервисными центрами осуществляет Поставщик.
• Условия эксплуатации, сроки ремонта устанавливаются производителями
  поставляемого Товара.
• В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет приемку неисправного Товара у Заказчика собственными силами по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 4.
• В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет поставку исправного (отремонтированного либо замененного) Товара собственными силами и средствами по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 4.
• При обнаружении в течение гарантийного срока возникших неисправностей или дефектов в Товаре Заказчик сообщает (в письменной либо устной форме) об этом Поставщику. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сообщения с требованием принять товар в ремонт.

ЦЕНА ДОГОВОРА.

• Цена Договора определена на основании Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет: __________ (____________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС-20% - _________ (_______________________) рубль ___ копеек;
• Цена Договора является постоянной и не меняется в течение всего срока действия Договора.
• В цену Договора включены: стоимость Товара в требуемой комплектности, стоимость гарантийного обслуживания, транспортные расходы по доставке товара по адресу заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также все налоги, таможенные платежи и сборы, выплаченные или подлежащие выплате и другие обязательные платежи.

8.Права и обязанности сторон.

8.1 Поставщик имеет право:

8.1.1 Требовать своевременной оплаты Товара на условиях, установленных разделом 4 настоящего договора.

8.2 Поставщик обязан:

8.2.1 Поставить Заказчику Товар и сопроводительные документы на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.

8.3 Заказчик имеет право:

8.3.1 Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, установленных договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

8.3.2 Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

8.3.3. Принять поставленный Товар без проведения проверки его качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты.

8.3.4. Отказать в приемке поставленного Товара в случае отсутствия транспортных и сопроводительных документов или неправильного их оформления или принять поставленный Товар на ответственное хранение, о чем незамедлительно уведомляет Поставщика. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.

8.3.5. Не производить расчёт за поставленные Товары в случае несоответствия их наименований и обозначений, указанных в первичных учётных документах, подтверждающих факт поставки, наименованиям и обозначениям товаров, указанным в договоре, до представления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов либо осуществить возврат Товаров, документально оформленных с нарушением данного требования;

8.3.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, отказаться от договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

8.4. Заказчик обязан:

8.4.1 Принять и оплатить в соответствии с настоящим договором поставленный Товар, соответствующий требованиям и на условиях, установленных договором.

ФОРС-МАЖОР.

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: природные пожары, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены документами, выданными соответствующими уполномоченными органами.
• Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательства, обязана известить другую Сторону об этом в наиболее короткий срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней.
• Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 3 (Трех) месяцев, Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Договора, также не освобождает Стороны от уплаты начисленных по настоящему Договору пени и штрафов.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1 Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «ИФТП»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

__________: ______________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража, либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным. либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСГШ) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

10.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без компенсации каких либо убытков в случае включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ либо реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ»

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

11.2 Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4 Все приложения, указанные в договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Приложение №1: Спецификация на Товар.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_______

от «___» ________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара с учетом доставки составляет:__________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-20% - ________ (________________________________) рубль ____ копеек

- Посмотреть таблицу с даннымиО_предоставлении_ТКП

Тех_задание_1197