Тендер - мониторинг цен в электронной форме на поставка средств дезактивации №269002812

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор

поставки № ______

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 20__ года

Акционерное общество «Аварийно-технический центр Росатома» (сокращенное наименование АО «АТЦ Росатома»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________(должность, полное ФИО подписанта), действующего на основании ________(Устава или доверенности №_____с датой выдачи), с одной стороны, и Полное наименование (сокращенное наименование________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ (должность, полное ФИО подписанта), действующего на основании ________________________ (Устава или доверенности №_____с датой выдачи), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка средств дезактивации (далее – Товар) в указанные в Договоре сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и соответствующий требованиям технического задания (описания) (приложение №2 Договора). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить принятый Товар.

1.2. Наименование, ассортимент и количество Товара, определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), комплектность и технические характеристики Товара определяются техническим заданием (описанием) (приложение №2 Договора).

1.3. Поставка товара осуществляется в срок не позднее «_____» _____________ 20__года (30 календарных дней с даты подписания итогового протокола - срок будет указан при подписании договора).

Поставка Товара производится 7 (семью) партиями. Под партией Товара для целей Договора понимается товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и поставляемый в адрес одного Грузополучателя.

Адреса доставки Товара (Грузополучатели по Договору):

- АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, д.2. литер А;

- филиал АО «АТЦ Росатома» ЦАСПТР «Эпрон»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, Нарофоминский район п. Селятино, ул. Профессиональная, д. 1, кабинет 209;

- Нововоронежский филиал АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, г. Нововоронеж, промышленная зона «Восточная» д. 24, кабинет 210;

- Глазовский филиал АО «АТЦ Росатома»:427620, Удмуртская Республика, г.о. город Глазов, г. Глазов, ул. Белова, д. 7а, к. 103, каб. 300;

- Мурманский филиал АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, г. Мурманск-17 территория ФГУП «Атомфлот»;

-Северский филиал АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Томская, город Северск, улица Лесная, дом 5, литер А;

• Дальневосточное отделение АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 165.

1.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога.

1.5. Настоящий договор заключен по итогам проведения __________________(запроса котировок/запрос предложений или др.) на право заключения договора на поставку средств дезактивации на основании протокола № ___ от_______20__ заседания закупочной комиссии и протокола преддоговорных переговоров (протокол №______от_____20__г). [1]

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора [2] составляет ____(__) рублей __ копеек, в том числе НДС - 20 % ____(_) рублей _ копеек. (или привести основание освобождения от НДС со ссылкой на НК РФ, включив формулировку: «Не облагается НДС на основании пункта___ статьи ___ НК РФ»).

Цена каждой партии товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Установленная цена Договора помимо стоимости Товара включает в себя все сопутствующие расходы Поставщика, в том числе стоимость доставки и разгрузки Товара по адресам доставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, монтажа (в случае, если монтажные работы были предусмотрены Договором и/или приложениями к нему) и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему.

3.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

• • Доставить Товар Грузополучателям за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если Товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
  • Обеспечить строгое соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.
  • Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
  • Предоставить Покупателю контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках Товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду Товара).
  • Надлежащим образом исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ, настоящим договором и техническим заданием.
• Поставщик вправе:
• Требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при надлежащем соблюдении со своей стороны условий и сроков Договора;
• Требовать от Покупателя своевременной приемки Товара, поставленного в срок и на условиях, установленных Договором.
• Покупатель обязан:
• Своевременно производить оплату Товара, поставленного без нарушения Поставщиком условий и сроков Договора;
• Принять Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
• Покупатель вправе:
• Отказаться от Товара/партии Товара, поставка которого просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней, уведомив Поставщика в любое время, начиная со дня начала просрочки, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков;
• Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора.
• Покупатель вправе отказаться от Товара/партии Товара в иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором, в том числе, когда:

- Товар/партия Товара поставлен в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества и/или в ненадлежащей комплектности (в том числе при отсутствии принадлежностей);

- Товар/партия Товара поставлен с нарушением срока поставки на количество дней, указанное в пп.3.4.1. Договора.

• • Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством РФ.

3.5. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

При подписании акта сверки в электронном виде – форма акта сверки произвольная, при подписании в бумажном виде акт сверки подписывается Сторонами по форме Приложения № 5 к Договору.

При подписании акта сверки в бумажном виде Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, подписывает его и возвращает один экземпляр другой Стороне либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны подписанный протокол разногласий к акту.

При подписании акта сверки в электронном виде подписание осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей акта сверки/протокола разногласий к акту сверки через оператора электронного документооборота, в соответствии с Соглашением об обмене электронными документами (приложение № 4).

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места доставки Товара.

4.4. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Покупателю и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему договору). Поставка в адрес одного Грузополучателя осуществляется единовременно, частичная поставка в адрес одного Грузополучателя не допускается.

- Поставщик обязан не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки (передачи) партии Товара уведомить Грузополучателя по телефону, а также посредством направления электронного письма на электронный адрес:

- АО «АТЦ Росатома» - тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1303, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома» «Центр аварийно- спасательных подводно - технических работ «Эпрон»: тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 50-63, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Нововоронежский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Глазовский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Мурманский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

-Северский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Дальневосточное отделение АО «АТЦ Росатома»: Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьe-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

о готовности доставить (передать) товар с указанием количества (объема).

5.2. Под партией Товара для целей Договора понимается ассортимент, количество Товара, указанное в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и поставляемое в адрес одного Грузополучателя единовременно.

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

5.3. При поставке Товара без нарушения сроков поставки, факт передачи партии Товара от Поставщика к Покупателю подтверждается подписанием товаросопроводительных документов (товаротранспортная/товарная накладная).

При поставке Товара с нарушением сроков поставки, факт передачи партии Товара от Поставщика к Покупателю подтверждается подписанием Сторонами Акта передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к Договору).

5.4. При поставке каждой партии Товара Поставщик предоставляет каждому грузополучателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г) при просрочке поставки товара – акт передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

д) иные документы, предусмотренные техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

Перечень документов, предоставляемых Поставщиком, может меняться в зависимости от специфики поставляемого Товара.

5.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент проставления электронной подписи (ЭП) Покупателя в электронной товарной накладной согласно порядка оформления документов, предусмотренном настоящим разделом Договора. Товарная накладная подписывается Покупателем после подписания акта передачи партии Товара.

5.6. Товаросопроводительные документы (счет на оплату, товарная накладная и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС) или УПД) оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к договору «Соглашение об обмене электронными документами».

При оформлении документов в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к договору «Соглашение об обмене электронными документами», Поставщик обязан оформить на поставку каждой партии Товара акт передачи партии Товара в печатной форме и предоставить его Грузополучателю при передаче партии Товара.

5.7. В случае отсутствия возможности поставить часть Товара по независящим от Поставщика причинам (Товар снят с производства, закрыта граница, введены ограничительные санкции и т.д.) с предоставлением документального подтверждения, Покупатель вправе по своему усмотрению осуществить частичную приемку Товара с расторжением Договора в неисполненной части либо отказать в приемке всего Товара.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1 Качество, комплектность и безопасность поставляемого Товара по настоящему договору должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), техническим условиям (ТУ), сертификату безопасности и/или другим нормативно-техническим документам (НТД), утвержденным в установленном порядке.

6.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара, соблюдение надлежащих условий хранения до передачи его Грузополучателю.

6.3. Приемка товара по ассортименту, качеству, комплектности и количеству производится на территории Покупателя в срок - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара по акту передачи Товара. По факту приемки Товара Поставщик подписывает электронной подписью (ЭП) товарную накладную.

6.4. Машины, оборудование, приборы и другая продукция, поступившая в таре, и имеющая гарантийные сроки службы или хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.

6.5. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам и условиям Договора, Грузополучатель принимает такой Товар на ответственное хранение, не позднее следующего дня после обнаружения уведомляет об этом Поставщика по электронной почте, указанной в разделе 18 Договора.

Поставщик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения извещения от Грузополучателя направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки и оформления акта приемки. О направлении представителя для проведения совместной приёмки Поставщик должен уведомить Грузополучателя по электронной почте в день получения указанного извещения, или в тот же срок должен распорядиться о продолжении приемки Товара Грузополучателем без его участия.

Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная Поставщиком копия доверенности представителя Поставщика остается на хранении у Грузополучателя.

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный выше срок и/или неполучения от Поставщика уведомления о продолжения приемки без его участия, Грузополучатель вправе завершить приемку самостоятельно либо с привлечением стороннего юридического лица, либо (на усмотрение Грузополучателя) в одностороннем порядке с отметкой о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом о необходимости прибытия для приемки Товара, считается, что Поставщик соглашается со всем, что будет изложено в акте приемки и не сможет в дальнейшем ссылаться на отсутствие своей подписи в акте.

Составленный Грузополучателем односторонний акт будет являться достаточным основанием для возникновения у Покупателя права требовать восстановления (ремонта), замены Товара, доукомплектования Товара, уменьшения покупной цены, либо права Покупателя на отказ от Товара и корреспондирующей обязанности Поставщика выполнить требование Покупателя.

6.6. Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Договором. Отказ Покупателя от Товара/партии Товара либо части Товара/части партии Товара, равно как и предъявление Покупателем требования об устранении недостатков Товара, о замене, доукомплектовании Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

6.7. Требование Покупателя о замене, доукомплектовании, восстановлении (ремонте) Товара должно быть исполнено Поставщиком в срок, указанный в рекламационном акте, а в случае, если такой срок не установлен – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

6.8. Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Грузополучателем на ответственное хранение. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами вывезти Товар в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня заявления Покупателем/Грузополучателем отказа от принятия Товара.

6.9. Если Поставщик в установленный срок не распорядится Товаром, Покупатель/Грузополучатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику за счёт Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом, реализацией и утилизацией. Поставщик в данном случае не вправе требовать от Покупателя оплаты Товара.

6.10. Необходимые расходы, понесенные Покупателем/Грузополучателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и/или утилизацией Товара, либо его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) дней после получения им соответствующего требования от Покупателя. Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом расходов Покупателя/Грузополучателя.

6.11. Если Договором установлено обязательство Поставщика обеспечить ввод Товара в эксплуатацию, либо произвести испытания Товара, либо осуществить выполнение пусконаладочных работ, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной/УПД осуществляются только после завершения соответствующих работ.

6.12. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.13. В случае недопоставки Товара в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

6.14. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее установленного на Товар гарантийного срока (срока годности или срока службы).

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), не ранее года выпуска, указанного в подразделе 1.2 Сведения о новизне Технического задания (описания) (приложения №2 Договора), без повреждений (не восстановленным), не является выставочным образцом. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии с Техническим заданием (описанием) (приложение № 2 к настоящему Договору).

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

7.4. Гарантия на поставленный Товар и выполняемые работы должна быть предоставлена в соответствии с разделом 8 Технического задания (описания) - "Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий» (приложения № 2 к настоящему Договору).

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Товарной накладной на Товар и акта выполненных работ (если проводились работы по его монтажу, пуско-наладке и пр.).

7.5. Поставщик за свой счет осуществляет гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание, ремонт, восстановление, замену товара. Перечень гарантийных обязательств может быть дополнительно определен в Техническом задании (описании) (приложение № 2 к настоящему Договору).

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется, как по местонахождению Покупателя, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика. В составе поставляемых с Товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров. Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Договора.

Неисправный (дефектный) Товар возвращается Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается. Поставщик обязуется в согласованный с Покупателем срок (но не более 15 дней) удовлетворить требование Покупателя в части замены товара или возврата полученных от Покупателя за Товар денежных средств.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

8.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

8.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

8.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться:

- Авансирование не предусмотрено. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться единоразово по факту поставки Товара в адрес последнего грузополучателя, при условии приемки товара всеми грузополучателями в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 5.4. и п. 5.6. Договора и подписания Товарной накладной на Товар либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня получения Поставщиком уведомления о зачете встречных однородных требований.

8.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 5.6 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ___________ Поставщика.

8.5. Документы, указанные в п. 8.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Грузополучателя:

- АО «АТЦ Росатома» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома» «Центр аварийно- спасательных подводно- технических работ «Эпрон»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Нововоронежский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Глазовский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Мурманский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

-Северский филиал акционерного общества «Аварийно-технический центр Росатома»: e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Дальневосточное отделение АО «АТЦ Росатома»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.6. В случае начисления Покупателем Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении ущерба/убытков Покупатель направляет Поставщику претензию, в которой обязательно указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; размер неустойки (штрафа, пени) или ущерба/убытков; сумма, подлежащая оплате.

Покупатель вправе произвести зачет встречных однородных требований, письменно в претензии уведомив об этом Поставщика, и произвести оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) ущерба/убытков.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение Покупателем сроков оплаты товара, установленных Договором, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки. В случае задержки оплаты по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком (не предоставление документов или предоставление неверно оформленных документов, изменение реквизитов и тд), Покупатель не несет ответственность за просрочку оплаты.

9.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

9.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 2.1 Договора.

9.6. В случае неисполнения/несвоевременного исполнения Поставщиком требований Покупателя о замене или ремонте товара ненадлежащего качества или выявленных в период гарантийного срока дефектов, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% цены договора за каждый день просрочки.

9.7. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

Не применяется.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «_____» ____________ 20__ включительно (срок поставки +срок на приемку + 100 к.д. или гарантийный срок, если его действие превышает 100 к.д.).

11.2. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке:

- в случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара на срок более 10 календарных дней;

- несоблюдения Поставщиком Нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке Продукции;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 11.2 Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

11.4. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в процессе исполнения.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы
в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ___________ 201__ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений по электронной почте:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________________ на адреса электронной почты Покупателя ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений в рамках закупочной процедуры (термин «ЗАКУПКА» заменяется конкретным видом закупки):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика (его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор
заключен между организациями Госкорпорации «Росатом» [3] :

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом [4] :

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [5] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение №2: Техническое задание (описание);

Приложение № 3: Форма акта передачи Товара;

Приложение № 4: Соглашение об обмене электронными документами;

Приложение № 5: Форма акта сверки взаимных расчетов.

18. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ______ от «___» ___________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

Поставка товара осуществляется в срок не позднее «_____» _____________ 20__ года (30 календарных дней с даты подписания итогового протокола - срок будет указан при подписании договора)

Поставка в адрес одного Грузополучателя осуществляется единовременно, частичная поставка в адрес одного грузополучателя не допускается.

Адреса доставки товара (Грузополучатели по Договору):

- АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, д.2. литер А;

- филиал АО «АТЦ Росатома» ЦАСПТР «Эпрон»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, Нарофоминский район п. Селятино, ул. Профессиональная, д. 1, кабинет 209;

- Нововоронежский филиал АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, г. Нововоронеж, промышленная зона «Восточная» д. 24, кабинет 210;

- Глазовский филиал АО «АТЦ Росатома»:427620, Удмуртская Республика, г.о. город Глазов, г. Глазов, ул. Белова, д. 7а, к. 103, каб. 300;

- Мурманский филиал АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, г. Мурманск-17 территория ФГУП «Атомфлот»;

-Северский филиал АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, область Томская, город Северск, улица Лесная, дом 5, литер А;

- Дальневосточное отделение АО «АТЦ Росатома»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 165.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ _____ от «___» ___________ 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ)

Составляется из предложения участника с учетом требований Технического задания включенного в часть 3 Техническая часть Закупочной документации на проведение процедуры закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ______ от «___» ___________ 2024 года

========================================================================

АКТ ПЕРЕДАЧИ ПАРТИИ ТОВАРА (ФОРМА)

№ __________________ от «____»_________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________, действующего на основании ______________, с одной стороны и Акционерное общество «Аварийно-технический центр Росатома» (сокращенное название АО «АТЦ Росатома»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик передал, а Покупатель получил:

(наименование, описание Товара) в количестве ___________________________________________________ (указать: коробок, мест, штук).

Настоящий акт не является приемкой Покупателем Товара по количеству и качеству, с даты подписания данного акта Покупатель приступает к приемке переданного Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

=======================================================================

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к Договору № _______ от «__» __________ 2024 г.

СОГЛАШЕНИЕ

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Акционерное общество «Аварийно-технический центр Росатома» (сокращенное наименование АО «АТЦ Росатома»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________(должность, полное ФИО подписанта), действующего на основании _________ (Устава или доверенности №_____с датой выдачи), с одной стороны, и Полное наименование (сокращенное наименование________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ (должность, полное ФИО подписанта), действующего на основании ____________ (Устава или доверенности №_____с датой выдачи), с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Электронный документ может быть формализованным и неформализованным.

1.2. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами.

1.5. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) это усиленная электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится в квалифицированном сертификате.

1.6. Квалифицированный сертификат – это электронный документ, в котором содержится ключ проверки (открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

1.7. Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.

1.8. Извещение о получении электронного документа (ИОП) служебный электронный документ, подписанный ЭП участника ЭДО. Наличие извещения о получении свидетельствует о том, что получателем был получен электронный документ. Квитанция отсылается автоматически сразу после получения электронного документа.

1.9. Подтверждение даты отправки электронного документа (ПДО) - формируемый оператором связи ЭД, в котором указано имя файла, отправитель, дата и время отправки Стороной ЭД по телекоммуникационным каналам связи.

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок применения ЭДО при исполнении Сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, подписываются Квалифицированной ЭП.

2.3. Стороны не позднее 10 календарных дней после подписания Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП (ЭЦП), которые можно будет использовать в течение всего срока действия Договора.

2.4. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) следующие электронные документы:

- счетов-фактур/корректировочных счетов-фактур (если Поставщик является плательщиком НДС), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), счёт на оплату, составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру) (если Поставщик является плательщиком НДС));

- акт сверки взаимных расчетов.

Обмен всеми иными документами (акт взаимозачета; претензия и/или иной документ, направленный на урегулирование спорной ситуации; письменные уведомления, связанные с исполнением договора (например, уведомление о смене реквизитов Стороны); уведомление о расторжении договора (об одностороннем внесудебном отказе от договора, если возможность направления такого отказа предусмотрена законом и договором); официальные письма и иные документы, направление которых осуществляется в соответствии с договором и тд. осуществляется на бумажном носителе.

2.5. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н.

2.6. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены соответствующими приказами ФНС России и иными компетентными органами. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

2.7. Со Покупателя Оператором электронного документооборота выступает____________________________, со Поставщика Оператором электронного документа выступает __________________________________.

3.1. Подписанный с помощью, квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей.

Каждая Сторона гарантирует:

3.2. Электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами, без проведения проверки, указанных в пункте 3.1. гарантий, к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа может являться, в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.

3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

4. Действие соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.

4.2. Соглашения об изменении, о прекращении действия настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.

5. Прочие условия

5.1. Настоящее соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его недействительность.

5.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из семи страницы, на которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон и скреплено печатями Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору

№_____ от «___» ___________ 20__ года

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ (ФОРМА)№_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств дезактивации

г. Санкт-Петербург

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Разработал:

Начальник ОМО ________________И.А. Сорокин

Согласовано:

Ст. инженер

по аварийно-спасательным работам ________________Е.С. Туинов

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271391082 АО НЗЛ объявляет тендер: Метасил ТУ 2381-001-18631273-98 (смотри вкладку дополнительные требования)	Запрос цен #271391082	См. док.	1 день 23.04.2024 26.06.2024
Тендер №271494237 АО НЗЛ объявляет тендер: Средство моющее обезжиривающее Проб ТУ 2499-001-48994010-2012 (смотри вкладку дополнительные требования)	Запрос цен #271494237	См. док.	1 день 24.04.2024 25.06.2024
Тендер №273916445 Поставка расходных материалов для проведения технического обслуживания на объект строительства «Этап 6.9.2. Лупинги» (280/02) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО "ГСП-1". Заявка на закупку материалов 01КА-001772 от 27....	Запрос цен #273916445	См. док.	33 минуты 03.06.2024 24.06.2024
Тендер №274130506 ПАО СЗ "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ" объявляет тендер: Запрос на закупку бытовой химии	Запрос предложений #274130506	См. док.	23 часа 05.06.2024 25.06.2024
Тендер №274952125 Поставка химических моющих средств для очистки различных поверхностей	Электронный аукцион #274952125	1 967 164 Обеспечение контракта: 15% Обеспечение заявки: 19 672	6 дней 19.06.2024 01.07.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269002738 Поставка чистящих и моющих средств для МАУ ДО СШ "Алмаз" г. Салавата (с результатом)	Электронный аукцион #269002738	46 969 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 470	срок истек 21.03.2024 29.03.2024
Тендер №269002723 Поставка чистящих и моющих средств для МАУ ДО СШ "Алмаз" г. Салавата	Электронный аукцион #269002723	46 969	срок истек 21.03.2024 29.03.2024
Тендер №269002521 Поставка порошка стирального (с результатом)	Запрос котировок #269002521	18 000	срок истек 21.03.2024 28.03.2024
Тендер №269002483 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 объявляет тендер: Поставка порошка стирального	Запрос котировок #269002483	18 000	срок истек 21.03.2024 28.03.2024
Тендер №269002339 Поставка моющих средств (с результатом)	Малая закупка #269002339	50 000	срок истек 21.03.2024 25.03.2024

Тендеры из региона г. Санкт-Петербург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269002810 Общество с ограниченной ответственностью "Флит Компани" объявляет тендер: Перевозка. Груз: напитки на паллетах по маршруту: Белореченск - Пушкино - Мытищи	Запрос предложений #269002810	50 000	срок истек - 21.03.2024
Тендер №269002809 Общество с ограниченной ответственностью "Флит Компани" объявляет тендер: Перевозка. Груз: напитки на паллетах по маршруту: Белореченск - Зеленинские Дворики	Запрос предложений #269002809	45 000	срок истек - 21.03.2024
Тендер №269002799 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения в 2024 году (лот 16) (с результатом)	Электронный аукцион #269002799	894 170	срок истек 21.03.2024 29.03.2024
Тендер №269002776 Закупка расходных материалов для исследования гемостаза (с результатом)	Электронный аукцион #269002776	500 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 21.03.2024 29.03.2024
Тендер №269002767 Общество с ограниченной ответственностью "Империал" объявляет тендер: Перевозка. Груз: продукты питания по маршруту: Санкт-Петербург - Владикавказ	Запрос предложений #269002767	195 000	срок истек - 21.03.2024