Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка сильноосновной гелевой ионообменной смолы №295834379

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Существенные_условия/Приложение № 1 Спецификация_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.xls - Посмотреть таблицу с даннымиСущественные_условия/Проект договора_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Далур» (АО «Далур»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ежурова Диниса Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________(указывается полное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании [2] _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

«Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

«Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору.

«Товар» - вещи, указанные в п .1.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение №2 к Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

«Дата отгрузки» - дата приемки Товара первым Перевозчиком, подтвержденная товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им Товара к перевозке в указанную дату.

«Перевозчик» - Поставщик или специализированная организация, имеющая соответствующие разрешения (Лицензии) на транспортировку Товара.

«Несоответствие» - включая, но не ограничиваясь: несоответствие Товара (его качества) (его тары (упаковки), маркировки) требованиям нормативных технических документов, Рабочей конструкторской документации, Технической документации, Техническому проекту, Техническому заданию и/или Техническим условиям, иным требованиям и документам, предусмотренным Договором, допущенные Поставщиком при разработке, изготовлении, поставке (в том числе погрузке/разгрузки и транспортировке) и оформлении документов на Товар; механическое и иное повреждение Товара, его тары (упаковки) с нарушением целостности и без таковой, некомплектность Товара, в том числе отсутствие предусмотренной Договором документации на Товар в полном объеме или ее части, выявленные, в частности, при приемке, наладке или эксплуатации Товара.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка сильноосновной гелевой ионообменной смолы (далее - Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Поставка Товара осуществляется в срок до 31 августа 2025 г., но не ранее получения уведомления в соответствии с п. 2.7. Договора, в место поставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Курганская область, Далматовский м.о., г. Далматово, ул. Рукманиса, 27, Прирельсовая база АО «Далур» (далее – Место поставки).

2.4. Условия поставки: доставка Покупателю по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.6. Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

2.7. Основанием для начала поставки по договору служит решение органа принятия инвестиционных решений Покупателя об утверждении лимита финансирования поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора на 2025 год.

Поставщик приступает к исполнению обязательств, по настоящему Договору, с момента получения уведомления Покупателя об утверждении органом принятия инвестиционных решений Покупателя лимита финансирования поставки Товара в 2025 году.

Покупатель принимает обязательства по оплате стоимости Товара в пределах лимитов денежных средств с момента утверждения лимита финансирования на 2025 год.

В случае принятия органом инвестиционных решений или иным уполномоченным органом Покупателя решения о непредоставлении лимита финансирования Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в году, в котором отсутствует финансирование.

Поставщик, не исполнивший запрета на исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.7 Договора и поставил Товар до получения уведомления об утверждения лимита финансирования, не вправе требовать от Покупателя возмещения каких бы то ни было убытков в связи с отказом Покупателя от исполнения настоящего Договора, в соответствии с данным пунктом.

Об отказе от исполнения обязательств по Договору Покупатель уведомляет Поставщика в течение 10 дней с момента принятия указанного в п. 2.7. Договора решения, но не позднее 30 июня 2025 г.

2.8. Поставщик вправе требовать переноса сроков поставки Товара если поставка Товара в сроки, установленные Договором, невозможна в силу нарушения Покупателем сроков предоставления Покупателем Поставщику уведомления, предусмотренного п. 2.7. Договора. Перенос сроков поставки Товара в этом случае осуществляется не менее, чем на количество дней просрочки Покупателем срок, установленного Договором или приложениями к нему.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет - __________________ (указывается сумма цифрами и прописью), в том числе включая НДС по ставке _____ % в сумме ________________ (______________) рублей.

Примечание:

1) В случае освобождения Поставщика от налогообложения по НДС или применения им упрощенной системы налогообложения, необходимо указать соответствующее основание по тексту договора (Вариант 1. НДС не облагается на основании подпункта _ пункта _ статьи 149 части второй НК РФ.

Вариант 2. Не облагается НДС в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения и освобождением от обязанностей плательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой налога на основании п. 1 ст. 145 НК РФ.).

2) При применении пониженной ставки НДС (Ставка НДС ____% на основании пп. __ п. ____ ст. 164 НК РФ.

К договору следует приложить представленные Поставщиком документы, являющиеся основанием для освобождения от налогообложения по НДС и по тексту договора удалить упоминание о счет-фактуре.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку товара в Месте поставки, если разгрузка является обязанностью Поставщика, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.3. Предоставить Покупателю комплектно с Товаром товаросопроводительную документацию в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

4.1.4. Устранить в установленный срок, замечания и Несоответствия, выявленные по результатам Входного контроля Товара, в течение Гарантийного срока.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3 Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. В Дату отгрузки Товара Поставщик направит Покупателю (Грузополучателю) следующую информацию:

(A) номер и копию товарно-транспортной накладной;

(B) вид и номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно);

(C) дату отгрузки Товара;

(D) дату прибытия транспортного средства с Товаром в место поставки (включая данные о водителе);

(Е) другие данные, имеющих значения для целей приема и поставки Товара.

6.3. На дату поставки Товара Поставщик предоставляет Покупателю комплект документов (товаросопроводительная документация), включающий в себя оригиналы следующих документов:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия, сертификат (паспорт) качества и т.д.) (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г) счет на оплату;

д) счет-фактуру, выставленную Покупателю, либо УПД (Универсальный передаточный документ);

е) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика, либо УПД.

Товар, поступивший без товаросопроводительных документов/в отсутствие одного из товаросопроводительных документов, считается не поставленным.

6.4. Фактической датой поставки считается дата фактической передачи Товара и подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.

Фактической датой приемки считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.6. Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в Месте поставки.

7.2. В день прибытия Товара в Место поставки:

(A) Покупатель (Грузополучатель) обеспечивает разгрузку Товара с транспортных средств Перевозчика;

(B) Товар проходит процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест Покупателем (Грузополучателем), который проверяет соответствие товаросопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест, а также целостность тары (упаковки);

(C) в случае отсутствия замечаний по результатам мероприятий, предусмотренных п.п. (B), наличия полного комплекта товаросопроводительных документов Покупатель (Грузополучатель) подписывает товарно-транспортную накладную и приступает к процедуре Входного контроля;

(D) доставленный Поставщиком Товар принимается на ответственное хранение Покупателем (Грузополучателем) с момента подписания товарно-транспортной накладной.

7.3. В случае, если Товар не прошел процедуру приемки в соответствии с п.п. (B) п. 7.2. Договора Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет Поставщику уведомление об отказе от приемки Товара.

Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами обязан за свой счет устранить, выявленные замечания и Несоответствия, в том числе заменит соответствующую товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в товаросопроводительной документации. Расходы, связанные с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

7.4. Входной контроль.

7.4.1. Покупатель в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания товарно-транспортной накладной обязан обеспечить проведение Входного контроля Товара и товаросопроводительной документации, включая оформление результатов Входного контроля, в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 3 к настоящему Договору).

7.4.2. Результаты Входного контроля должны содержать классификацию выявленных замечаний, в том числе:

(А) замечания по содержанию и комплектности товаросопроводительной документации;

(В) замечания, выявленные при проведения анализа Товара по физико-химическим показателям, указанным в подразделе 5.1. Технического задания (приложение № 3 к настоящему Договору).

7.4.3. Результаты входного контроля с замечаниями и Несоответствиями, являются основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности, несоответствии Товара условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности Товара, поставки Товара с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

7.4.4. Замена, устранение замечаний и Несоответствий, доукомплектование и восполнение недостающего Товара, возврат Товара Покупателю производятся Поставщиком за его счет в течение 2 (двух) месяцев с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

До устранения замечаний и Несоответствий, выявленных при проведении Входного контроля, поставленный Товар будет находиться на ответственном хранении у Покупателя (Грузополучателя), если иное не согласовано Покупателем и Поставщиком. Поставщик оплачивает услуги по ответственному хранению Товара в течение времени с момента получения отрицательного результата входного контроля и до полного устранения замечаний, Несоответствий, выявленных при проведении Входного контроля.

7.4.5. Входной контроль Товара считается положительным при соблюдении Поставщиком требований к Товару, установленных Договором и товаросопроводительной документацией и при отсутствии Несоответствий.

7.4.6. При положительных результатах проведения Входного контроля Покупатель подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную по форме ТОРГ-12 и одновременно производит списание Товара с ответственного хранения.

7.4.7. После устранения Поставщиком Несоответствий, выявленных по результатам Входного контроля, Товар подлежит повторному Входному контролю, который проводится в порядке для проведения Входного контроля, установленном Договором и приложениями к нему.

7.5. Обязательства Поставщика по поставке и приемке Товара считаются выполненными только после одновременного наступления следующих событий:

(A) передачи Товара Грузополучателю в месте поставки;

(B) подписания Покупателем товарно-транспортной накладной;

(C) положительного результата Входного контроля;

(D) подписания Сторонами Договора товарной накладной по форме ТОРГ-12 по факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора.

7.6. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7.7. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.8. Обмен электронными документами.

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

7.9. В случаях, предусмотренных настоящим Договором Поставщик обязан оплатить Покупателю стоимость ответственного хранения в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования об оплате. Стоимость ответственного хранения определяется из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости принятого Покупателем на ответственное хранение Товара за каждый день нахождения Товара на складе Покупателя.

К требованию об оплате должны быть приложены счет на оплату ответственного хранения, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения требования об оплате подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и 1 (один) экземпляр подписанного акта направить Покупателю либо представить письменные возражения с обоснованием причин отказа от подписания акта. В случае непоступления от Поставщика в указанный срок подписанного экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг или письменных возражений с обоснованием причин отказа от подписания акта, акт считается согласованным и подписанным Сторонами в редакции Покупателя.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантия на поставленный Товар составляет _______ (_______) (указывается срок не менее 12 месяцев) месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

8.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в срок, установленный Покупателем, или в иной согласованный Сторонами срок. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 50 (пятидесяти) календарных дней, но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ - 12, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.4. Поставщик предварительно, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты отгрузки Товара, направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.3 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ (указывается адрес электронной почты) Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

9.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.5. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению оригиналов товаросопроводительных документов, обязанность по предоставлению которых предусмотрена в п. 6.3. Договора, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 2 (двух)% от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

10.6. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

10.7. Поставщик несет ответственность за поставленный Товар, включая Несоответствия, обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации Товара, с учетом Гарантийного срока. При обнаружении Несоответствий Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные Несоответствия, возникшие по вине Поставщика, в соответствии с условиями Договора, а также возместить Покупателю причиненные убытки. Покупатель вправе предъявить Поставщику также иные требования, связанные с ненадлежащим качеством Товара, предусмотренные законодательством, в том числе Покупатель вправе устранить Несоответствия собственными и (или) привлеченными силами с отнесением при этом всех затрат и убытков на Поставщика.

10.7.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества (входной контроль продукции), осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (далее - ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом", утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.12.2021 N 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее - Методические указания по применению ЕОС-Качество).

10.7.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договора указанных в пункте 10.7.1 Договора процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по Договору включая гарантийные обязательства.

10.7.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

10.7.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе "Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом", которые являются приложением N 7 к настоящему Договору.

10.7.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением N 8 к настоящему Договору.

10.7.6. Поставщик обязан включать в договоры с субпоставщиками/субисполнителями, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему Договору, условия, указанные в пунктах 10.7.1 - 10.7.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество субпоставщиками/субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество субпоставщиками/субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 10.7.1 - 10.7.6 настоящего раздела.

10.8. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.9. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.10. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие виды обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора (далее – обеспечение):

а) обеспечение исполнения Договора – обеспечивает надлежащее исполнение основных обязательств Поставщика по Договору, кроме гарантийных обязательств;

б) обеспечение исполнения гарантийных обязательств – обеспечивает исполнение гарантийных обязательств Поставщика по Договору.

Каждый вид обеспечения должен быть предоставлен отдельно от другого вида обеспечения.

11.2. Обеспечение исполнения Договора.

а) Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено не позднее 20 (Двадцати) дней с даты заключения Договора, если такое обеспечение не было предоставлено до заключения Договора.

б) Размер обеспечения исполнения Договора должен составлять 5 % цены Договора (с НДС, если применимо), указанной в пункте 3.1 Договора, а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

При недостаточности у Поставщика уровня обеспеченности финансовыми ресурсами (в интервале от 20 включительно до 30 единиц) по итогам процедуры закупки № ________ Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора в этом случае составляет _________ (сумма увеличенного обеспечения цифрами, рассчитанная по формуле, указанной в приложении 3 приложения № 10 к ЕОСЗ) __________ (сумма увеличенного обеспечения прописью) рублей (Абзац включается только при проведении конкурентной закупки с НМЦ 10 млн руб. с НДС и более, при недостаточности конкурентной среды и снижении требования по уровню обеспеченности финансовыми ресурсами, по решению заказчика, в случаях, указанных в приложении 3 приложения № 10 к ЕОСЗ (ч. 18 ст. 5.2.2 ЕОСЗ).

в) Срок действия обеспечения исполнения Договора должен составлять срок исполнения всех обязательств Поставщиком по Договору, установленный в пункте 2.3 Договора, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 (Шестьдесят) дней.

11.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

а) Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты подписания Сторонами Договора акта приема-передачи.

б) Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств Поставщика должен составлять 5 % цены Договора (с НДС, если применимо), указанной в пункте 3.1 Договора, а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

в) Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком по Договору, установленный в пункте 8.4 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) дней.

11.4. Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм по выбору Поставщика:

а) банковской гарантии, выданной банком (далее – Банком-гарантом) (приложение № 3 к настоящему Договору);

б) договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя (приложение № 4 к настоящему Договору);

в) независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) (приложение № 5 к настоящему Договору);

г) денежных средств путем их перечисления Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

11.5. Обеспечение должно соответствовать нормам законодательства РФ и требованиям настоящего Договора.

11.6. Поставщик несет все расходы по получению, обслуживанию, продлению обеспечения, а также все прочие расходы, связанные с обеспечением.

11.7. Покупатель имеет право предъявлять требования об уплате денежной суммы по обеспечению в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком любых обязательств, как денежных, так и неденежных, предусмотренных Договором и (или) вытекающих из него в силу требований законодательства, в том числе, но не исключительно, обязательств по компенсации затрат, выплате неустойки, возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

11.2.Требования к обеспечению и лицу его выдающему

11.2.1. Лицо, выдающее обеспечение, должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

11.2.2. Обеспечение в форме банковской гарантии должно быть предоставлено в следующем виде:

а) Безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта резидента РФ, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений) в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

б) Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений) в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную банковскую гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

в) Безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта.

В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам а) и (или) б) настоящего пункта Договора.

11.2.3. Обеспечение может быть предоставлено в форме безотзывной независимой гарантии, выданной коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией (далее – Гарантом), на бланке Гаранта, подписанной уполномоченным лицом Гаранта, с печатью Гаранта.

11.2.4. К обеспечению в форме договора поручительства, независимой гарантии или банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с подпунктом в) пункта 11.2.2 настоящего Договора, в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

а) заверенные уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта либо нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

б) заверенная уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если договор поручительства, независимая или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта);

в) подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности.

Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный настоящим пунктом Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

11.2.5. Договор поручительства, независимая или банковская гарантия в обязательном порядке должны содержать следующие положения:

а) указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, его предмет и цену, иные условия, предусмотренные законодательством;

б) указание на согласие Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данному обеспечению;

в) обязательство Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта выплатить Покупателю обеспечение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

11.2.6. До предоставления обеспечения текст договора поручительства, независимой или банковской гарантии, а также лицо, его выдающее, и любые изменения к обеспечению должны быть письменно согласованы Поставщиком с Покупателем.

11.2.7. Приемка независимой или банковской гарантии Покупателем у Поставщика производится на основании акта приема-передачи по форме, представленной Покупателем.

11.2.8. В случае предоставления обеспечения в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю денежные средства перечисляются по реквизитам Покупателя, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

В назначении платежа в зависимости от вида обеспечиваемых обязательств указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения обязательств/обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору от ________ № _______, заключенному в соответствии с процедурой закупки № ________, НДС не облагается».

Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный платеж в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика по Договору с уведомлением об этом Поставщика.

Во избежание сомнений Покупатель вправе при нарушении обязательства, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки и (или) убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Удержание суммы задолженности по уплате неустойки и (или) возмещению убытков из суммы обеспечительного платежа считается погашением такой задолженности или ее соответствующей части. Удержание из обеспечительного платежа неустойки и (или) убытков возможно, если такая задолженность не была погашена Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после удержания полной или части суммы обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с указанием суммы, которая удержана из обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть обеспечительного платежа к Покупателю.

11.3. Отказ в приеме и изменение обеспечения

11.3.1. Покупатель вправе отказать в приеме обеспечения в форме договора поручительства, независимой или банковской гарантии, если:

а) такое обеспечение не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями Договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и (или) Договором, и (или) представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ и (или) Договора;

в) получено уведомление от Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

г) в результате приема обеспечения суммарный размер обязательств, выданных Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит максимальный лимит риска, установленный Госкорпорацией «Росатом» на Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

д) договор поручительства, независимая или банковская гарантия не соответствуют требованиям Договора, включая случаи, когда предоставленное обеспечение не соответствует форме, согласованной Покупателем, и (или) отсутствуют документы, указанные в пункте 11.2.4 Договора, или представленные документы не соответствуют требованиям Договора.

В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия обеспечения по вышеуказанным основаниям Поставщик обязан заменить обеспечение в соответствии с условиями Договора. При этом срок предоставления обеспечения для замены может быть продлен Покупателем без применения санкций по мотивированному запросу Поставщика, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному в Договоре, за исключением случаев отказа, предусмотренных подпунктами а), в) настоящего пункта Договора.

11.3.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика, а равно в случае если обеспечение становится ненадлежащим (то есть обеспечение и (или) лицо, выдавшее обеспечение, более не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и (или) Договора), Поставщик обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение, соответствующее нормам законодательства РФ и требованиям Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

а) если в отношении Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

б) уменьшения кредитного рейтинга Поручителя, Гаранта или Банка-Гаранта;

в) публикации Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

11.3.3. В случае если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к Договору в связи с изменениями условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению (в том числе увеличение сроков, объемов исполнения обязательств по Договору, цены Договора и др.), Поставщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения) предоставить Покупателю надлежащие обеспечение, которое будет соответствовать требованиям Договора и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

11.3.4. Поставщик вправе осуществить замену предоставленного им по Договору обеспечения с одной формы обеспечения на другую из перечня, предусмотренного пунктом 11.1.4 настоящего Договора, при условии, что новое обеспечение соответствует требованиям Договора. При этом ранее предоставленное обеспечение не может быть возвращено Поставщику до предоставления им нового обеспечения.

В случае замены обеспечения, предоставленного в форме обеспечительного платежа, на другую форму обеспечения, денежные средства возвращаются Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном запросе Поставщика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса, но не ранее предоставления нового обеспечения.

11.3.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены), указанных в настоящем Договоре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.

В случае если просрочка предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены) составляет более 10 (Десяти) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

11.4. Возврат предоставленного обеспечения

11.4.1. Независимая или банковская гарантия возвращается после истечения срока её действия по запросу Поставщика в случае полного и надлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств по Договору при условии предоставления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств.

Если в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия независимой или банковской гарантии Поставщик не потребует от Покупателя ее возврата в письменной форме, то возврат Поставщику независимой или банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

11.4.2. Денежные средства (обеспечительный платеж) возвращаются Поставщику Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено не ранее окончания срока действия обеспечения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.

Датой возврата обеспечительного платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

11.4.3. Обеспечение в форме договора поручительства не возвращается.

11.5. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в настоящем разделе Договора, являются существенными в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть осуществлены до окончания срока, указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

12.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

12.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

12.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

12.6. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке, в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.

13. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

13.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с адреса электронной почты _______________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

15.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

15.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Курганской области.

18.4. Все изменения/дополнения банковских реквизитов Сторон оформляются путем заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору.

18.5. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

18.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Форма банковской гарантии;

Приложение № 4: Форма договора поручительства;

Приложение № 5: Форма независимой гарантии;

Приложение № 6: Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»;

Приложение № 7: Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

20. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к

договору поставки №____________

от « ___ » ____________ 2025 г.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N

(форма)

г. ________ «__» ___ 20___ года

___ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ___, действующего(й) на основании ___, по просьбе ___ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ___ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ___ (___) [российских рублей] [3] в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) №____ от ________ на (указывается предмет договора)___________, заключенному между

Принципалом и Бенефициаром либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ___________, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - «Договор»).

Редакция данного пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

(Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

• обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;
• обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;
• (иные обязательства, если предусмотрено Договором)

(Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

(Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо «__» ______ 20__ г.) и действует по «___» _________ 20__ г. включительно.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

[платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса)] [4] ;

[документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] [5] ;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту по адресу: ____________________ до окончания срока действия Гарантии.

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________(указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии, [подтверждение Бенефициара о перечислении аванса] [6] , [подтверждение Бенефициара о невыполнении Принципалом гарантийных обязательств] [7] . Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования по Гарантии осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Курганской области. Применимым правом является право Российской Федерации.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

[12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ___________ )] [8]

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки

от ____________ № ____________

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № __________

г. Москва «__» _________ 20__ г.

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, со второй стороны, и

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор поручительства (далее – Поручительство) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется перед Кредитором нести субсидиарную / солидарную (выбрать необходимое, для внутриотраслевых кредиторов – субсидиарная ответственность, для внешних кредиторов - солидарная) ответственность с Должником за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.

Основной договор – (указывается титульное название договора и дата): договор поставки / подряда / возмездного оказания услуг от 01.01.2000, заключенный между Должником и Кредитором:

на (указывается предмет): поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг,

с общей ценой договора (только полная цена с НДС!):___ (___) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием наступления ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать или удалить текст) в части возврата аванса / гарантийного обслуживания.

Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере ___ (___) рублей 00 копеек.

Поручительство действует с момента подписания до 01.01.2000.

1.3. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иных неблагоприятных последствий для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора).

1.4. Приложение № 1 к Поручительству – Условия выдачи поручительства – является его неотъемлемой частью.

1.5. В соответствии с условиями Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного «___» _________ ____ года между Правительством Российской Федерации и _________ (указывается уполномоченный орган страны Кредитора, с которым заключено соглашение и дата его заключения), налог на доход, полученный Кредитором по Поручительству, ___________ (удерживается и уплачивается Поручителем или уплачивается Кредитором – выбирается требуемое в соответствии с условиями указанного соглашения об избежании двойного налогообложения).

Кредитор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Поручительства и не позднее 31 января каждого следующего года срока действия Поручительства, предоставлять Поручителю апостилированное свидетельство о статусе налогового резидента, выданное уполномоченным органом государства по его постоянному местонахождению, а также заявление бенефициара, подтверждающее право Кредитора на получение дохода по Поручительству. Оба документа должны предоставляться на английском и русском языках.

Если указанные в настоящем пункте документы не были предоставлены Кредитором Поручителю в установленные сроки, применимые налоги должны быть удержаны с Кредитора, если это требуется российским налоговым законодательством. Все суммы, удержанные с Кредитора в результате того, что Кредитор не предоставил указанные в настоящем пункте документы, будут считаться оплаченными Кредитору, и обязательство Поручителя по оплате таких сумм Кредитору снимается по мере уплаты применимых налогов в бюджет Российской Федерации.

(пункт 1.5 включается в договор в том случае, если Кредитор является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации, и имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российской Федерацией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.2 Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – требование).

Поручитель обязан в течение ___ (___) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору требуемую сумму.

2.2. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе;

документы, подтверждающие предварительное обращение за исполнением обязательства к Должнику до направления требования Поручителю. (при субсидиарной ответственности).

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.3. Требование Кредитора не удовлетворяется Поручителем полностью или частично в случаях:

если Требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.2 Поручительства;

если Требование получено Поручителем по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью, что Основной договор прекратил свое действие или Основной договор признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным, но за исключением случая, когда продолжают существовать обязанности Должника по возврату имущества, полученного по Основному договору, связанные с последствиями такой недействительности, и именно они обеспечены Поручительством.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Поручительству является дата списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем требования Кредитора Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

3.2. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Поручительству, должно быть совершено в письменной форме.

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением по адресам, указанным в Поручительстве (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 3.1 Поручительства).

Уведомление или сообщение Кредитора считается доставленным Поручителю надлежащим образом, если оно получено Поручителем, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Кредитора в соответствии с условиями Поручительства, Поручитель не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления или сообщения Кредитора считается дата его получения Поручителем, а при неявке Поручителя за получением уведомления (сообщения) с требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении Поручителю требования Кредитора.

3.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор
заключен между организациями Госкорпорации «Росатом» [9] :

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Поручительства и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты];

Должник: [адрес электронной почты];

Кредитор: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другим Сторонам, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом [10] :

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из Поручительства и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты];

Должник: [адрес электронной почты];

Кредитор: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другим Сторонам, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [11] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

3.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

- заключение и/или исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.4.1. Должник и/или Кредитор настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Должника и/или Кредиторов, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Должник и/или Кредитор незамедлительно информирует об этом Поручителя.

Должник, Кредитор и Поручитель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Должником и/или Кредитором указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Поручителем соответствующей информации о включении Должника и/или Кредитора, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поручителем от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Должником и Кредитором соответствующего письменного уведомления Поручителя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Должника и/или Кредитора, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Должника и/или Кредитора.

3.4.2. В случае перехода права требования по Основному договору от Кредитора к новому кредитору в соответствии со ст. 384 Гражданского Кодекса Российской Федерации принадлежащее Кредитору по Поручительству право требования к Поручителю в случае неисполнения Должником обязательств перед Кредитором по Основному договору перейдет к новому кредитору. При этом новый кредитор становится Кредитором по Поручительству.

Поручитель должен быть уведомлен новым кредитором о заключении соглашения об уступке прав по Основному договору в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки с приложением экземпляра соглашения об уступке права требования.

В случае если условия предоставления поручительства Поручителем за Должника перед новым кредитором отличаются от условий предоставления настоящего Поручительства, Должник обязан в течение 10 (десяти) дней с даты перехода права требования по Основному договору от Кредитора к новому кредитору инициировать подписание дополнительного соглашения к Поручительству на внесение изменений в Приложение № 1 к Поручительству.

3.5. Настоящее Поручительство подписано в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

«______________________»

Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

р/с № _________________ в ____________________

к/с №__________________, БИК ________________

Телефон: ______________, факс __________________

ДОЛЖНИК

«______________________»

Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

р/с № _________________ в ____________________

к/с №__________________, БИК ________________

Телефон: ______________, факс __________________

КРЕДИТОР

«______________________»

Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

р/с № _________________ в ____________________

к/с №__________________, БИК ________________

Телефон: ______________, факс __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

(используется в случае, если Поручителем выступает не организация Госкорпорации «Росатом», Кредитором является организация Госкорпорации «Росатом»)

г. Москва «___» _________ 20__ г.

(Не Госкорпорация «Росатом» / не организация Госкорпорации «Росатом»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и Госкорпорация «Росатом» / организация Госкорпорации «Росатом», именуемое в дальнейшем «Кредитор» в лице, ___________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее – «Поручительство») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор – _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

на __________________________________________________ (указывается предмет договора),

с общей ценой договора _____________________________) рублей ________ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

Поручительство действует с момента подписания до «___» ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – «Требование»).

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поручителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Кредитором соответствующей информации о включении Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Кредитором от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поручителя.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течении _____ дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя _________________ на адрес электронной почты Кредитора______________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.4. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса «получено»;

4.7. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.9. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты]

Кредитор: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [12] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4.10. Рекомендуемые положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»

Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

КРЕДИТОР

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к

договору поставки №____________

от « ___ » ____________ 2025 г.

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

(форма)

Номер гарантии: _____________________

Дата выдачи: ________________________

Место выдачи: _______________________

Гарант: _____________________ (указывается наименование организации), _________ (указывается адрес места нахождения) [13] , ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________), в лице _________________, действующего на основании _______________.

Исполнитель по Основному обязательству (далее – Исполнитель): ____________________ (указывается наименование должника, обязательства которого обеспечиваются), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

Бенефициар: ____________________ (указывается наименование получателя платежа по гарантии), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

Договор (далее – Основное обязательство): ____________________ № ________ от __.__.20__г.

Сумма гарантии: ____________________ (указывается цифрами и прописью).

Валюта платежей: ___________________.

Язык любых документов, указанных в гарантии: ______________________

Форма представления требования: ______________ (бумажная/электронная, с использованием системы SWIFT, если гарантом выступает банк).

Место представления требования: _____________________________________.

Дата вступления в силу гарантии: __.__.20__г.

Дата истечения срока гарантии: __.__.20__г.

Гарантийное обязательство: Гарант настоящим дает в пользу Бенефициара обязательство уплатить по первому требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, любую денежную сумму, не превышающую Сумму гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем следующих обязательств по Основному обязательству: _____________________________.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование).

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено в форме, предусмотренной настоящей гарантией, до Даты истечения срока гарантии.

Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей гарантии. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Исполнителем Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить требуемую Бенефициаром сумму.

К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара) (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование);

- _________________________________________.

Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии выплатить ему денежные средства путём перечисления их на расчетный счет, указанный Бенефициаром в требовании.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным с даты зачисления денежных средств на счет банка Бенефициара, указанный в требовании.

Настоящая Гарантия является переводной и Бенефициар вправе передать права по настоящей Гарантии другому лицу после предварительного получения согласия Гаранта.

Ответственность Гаранта не ограничена Суммой гарантии.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Бенефициар вправе потребовать от Гаранта уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, а Гарант обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара требования об уплате неустойки.

Если Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии не исполнил указанное требование Бенефициара, Гарант предоставляет Бенефициару право в бесспорном порядке списывать со счёта Гаранта причитающуюся Бенефициару сумму, включая неустойку за неисполнение в установленный срок требования Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (данный абзац включается в текст независимой гарантии, если гарантом выступает российское юридическое лицо).

Бенефициар вправе предъявлять требования по настоящей гарантии неограниченное количество раз, при этом совокупный объем денежных требований за весь срок действия настоящей гарантии не может превышать Сумму гарантии.

Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия выдана в соответствии с Унифицированными правилами для гарантий по требованию, установленными Международной торговой палатой (Париж, Франция) в последней редакции публикации МТП № 758, 2010 г.

Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Вариант 1) Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант [14] для гаранта - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

(вариант для гаранта, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

Вариант 2) Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью разрешаются в Арбитражном суде _____________ (указывается арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения бенефициара).

Подпись ____________

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

к Договору поставки №_______

от «____»_____________202__ г.

Условия

по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

1.1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

1.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

1.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

1.4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

1.5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

1.6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

1.7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

1.8. При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

1.9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

1.10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

1.11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

1.12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

1.13. Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Приложение № 7

к Договору поставки №______

от «____»_____________202__ г.

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) не устранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Поставщиком на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый случай такого нарушения либо уплаты пени в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки.

2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере

0,01 % от цены договора за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться не направление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться не направление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) .

5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться не направление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или не направление на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения).

6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

9. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в пунктах договора 10.7.1.-10.7.6 Договора, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в Договоре и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Дата заключения договора (на бумажном носителе) указывается после подписания договора представителями сторон – это дата подписания договора последней стороной. Если договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, то дата заключения будет определяться по дате подписания договора последней из сторон ↑

Для поля «Документ-основание» указывается - если договор подписывается Единоличным исполнительным органом Поставщика, тогда в качестве основания указывается Устав. Если договор подписывается иным работником Поставщика, тогда указывается номер и дата доверенности, в соответствии с которой у подписанта есть полномочия на подписание данного договора ↑

Указывается валюта, в которой номинирована гарантия ↑

Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса ↑

Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода ↑

Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению обязательств по возврату аванса ↑

Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению гарантийных обязательств ↑

Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами РФ (либо если это предусмотрено Договором). ↑

В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов (утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 № 1/1302-П). ↑

В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов (утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 № 1/1302-П). ↑

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии ↑

Вариант пункта 2) выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Гаранта. ↑

2025_04_07_Повторный_адресный_запрос_ионообменная_смола

Акционерное общество «Атомкомплект»

(АО «Атомкомплект»)

Руководителям организаций

(по списку рассылки)

ул. Б.Полянка, д. 25, стр. 1, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0490

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

08.04.2025

№

На №

от

304-03.01.02/1474

О повторном запросе ТКП на

поставку сильноосновной гелевой

ионообменной смолы

Уважаемые руководители!

АО «Атомкомплект» – уполномоченный орган Госкорпорации «Росатом»

по организации и проведению закупочных процедур и агент АО «Далур» –

планирует проведение закупочной процедуры на право заключения договора на

поставку сильноосновной гелевой ионообменной смолы.

В целях расчета начальной максимальной цены закупки просим

предоставить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на обновленных

условиях, указанных в настоящем запросе:

1. Существенный условия (Приложение 1 к настоящему запросу);

2. Техническое задание (Приложение 2 к настоящему запросу);

3. Приложения к Техническому заданию (Приложение 3 к настоящему

запросу);

4. Из ответа на запрос должны однозначно определяться:

а) Цена единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС)

на условиях, указанных в запросе ТКП;

б) Общая цена договора на условиях, указанных в запросе ТКП;

в) Расчет общей цены ТКП просим представить по форме сводной таблицы

стоимости, указанной в приложении № 4 к настоящему запросу, с выделением в

нем дополнительных затрат по каждой позиции спецификации на условиях,

указанных в запросе ТКП;

г) Изготовитель продукции;

е) Анкета для самооценки на потребность в соответствии с предметом

закупки;

ж) Срок действия предложения (рекомендуемый срок не менее 3-х месяцев;

Просим направить ТКП официальным письмом за подписью

уполномоченного лица организации на адреса электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 рабочих дней с

момента получения запроса, рекомендуемый срок ответа - 09.04.2024.

2

Обращаем Ваше внимание, что запрос ТКП не влечет за собой

возникновения каких-либо обязательств АО «Атомкомплект».

Дополнительно просим учитывать, что дальнейшая закупка будет

проводиться с использованием «Цифровое решение «БРИФ» (далее - ЦР «БРИФ»).

Ознакомиться с инструкциями по регистрации и работе необходимо по адресу

https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=instructions.

Для участия в закупке, проводимой с использованием ЦР «БРИФ»

необходимо:

1. зарегистрировать представителя организации в открытой части сайта

закупок «Росатом» https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=brif

Механизм: раздел «Личный кабинет» - авторизация в «AtomID-внешние

пользователи» - раздел «Регистрация» - ввод данных о себе (ФИО, тел., email, и тд)

– подтверждение указанного email - присвоение «AtomID».

2. аккредитовать организацию в ЦР «БРИФ»

Механизм: заполнить экранную форму Заявки на аккредитацию, приложить

к ней документы, указанные ниже, подписать ее УКЭП лица, подающего такую

заявку, получить одобрение Заявки на аккредитацию:

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства, если организация является таковым субъектом (не старше

месяца),

документы,

подтверждающие

полномочия

единоличного

исполнительного органа (далее - ЕИО) (Решение/Протокол органов управления и

Приказ о назначении на должность),

- документы, подтверждающие полномочия иного лица, подающего

заявку на аккредитацию (Доверенность на аккредитацию в ЦР «БРИФ», если заявка

подается не ЕИО).

3. присоединиться к Договору оказания услуг Оператором БРИФ

Механизм: заполнить экранную форму Заявки, приложить документы,

подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки

4. выбрать, оплатить Тарифный план и получить полноценный доступ к

функционалу Системы.

5. заполнить и подтвердить блоки Профиля своей организации в ЦР

«БРИФ» (Общая информация, Финансовая информация, Бенефициары, Лицензии

и сертификаты), направить Профиль на верификацию Оператору БРИФ и получить

статус верификации по общим и специальным требованиям, позволяющие участие

в закупках.

6. заполнить каталог продукции в отношении продукции согласно

Приложению №1 и верифицировать карточки такой продукции (для продукции с

КБ 1-3).

7. заполнить и подтвердить блок Профиля Договоры, заполнив информацию

необходимую для целей участия в закупке.

Механизм: блок Договоры: заполнить спецификацию (Попозиционно

внести сведения в Систему), прикрепить документы (договор, спецификация)

заполнить документы по исполнению (попзиционно внести сведения о поставке

3

согласно Спецификации и Торг-12 / УПД / акт, прикрепить Торг-12 / УПД / акт).

Затем направить на подтверждение и подтвердить их.

Изменение и/или дополнение договоров на этапе рассмотрения и/или

оценки участников закупки не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов по работе ЦР

«БРИФ» прошу обращаться в техническую поддержку, а также ознакомиться с

инструкциями, расположенными в разделе Поддержка.

Приложения:

1. Файл «Существенные условия» в формате в 1 экз.;

2. Файл «Техническое задание» в формате в 1 экз.;

3. Файл «Приложения к техническому заданию» в формате

в 1 экз.;

4. Файл «Формы для заполнения» в формате в 1 экз.;

5. Файл «Презентация БРИФ» в формате .pptx в 1 экз.

Начальник отдела

сопровождения

контрактации по СМР

Борисов Артем Сергеевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 16-30)

Д.С. Рощин

Техническое_задание_

Формы_для_заполнения/Анкета самооценки.doc

Анкета

для самооценки на потребность

«поставка сильноосновной гелевой ионообменной смолы»

Уважаемые господа!

Просим Вас провести самооценку Вашей организации по представленным ниже критериям. Самооценка не требует предоставления подтверждающих документов, необходимы только ответы в таблице. Если считаете нужным, Вы можете заполнить колонку «Комментарии» для уточнения и детализации ответов. Заполненную таблицу просим прислать в наш адрес с сопроводительным письмом.

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации ФИО

Формы_для_заполнения/Форма 3 - Справка об опыте (изготовитель).xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиФормы_для_заполнения/Форма сводной таблицы стоимости.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложения_к_техническому_заданию/СТО 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорядок использования ионитов