Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка кислоты серной технической №272209610

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_Техническое_задание_кислотаxx

Приложение №3

к договору № 099/________-Д

от «___» __________ 20___ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кислоты серной технической для АО «Далур»

с. Уксянское

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКДП 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник производственного отдела –

заместитель директора по производству Лавров А.С.

Приложение_№_1_Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор НА ПОСТАВКУ КИСЛОТЫ серной № 099/________-Д

_______ «____» __________ 20___ года.

____________________________________________________________________ (__________________________________) в лице _____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и

Акционерное общество «Далур» (АО «Далур»), именуемое в дальнейшем «Покупатель или Грузополучатель», в лице генерального директора Ежурова Диниса Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить с даты подписания настоящего Договора по 31.12.2024 г. Кислоту серную (МНГ), соответствующую по качеству физико-химическим показателям, указанным в п.3.2 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 2 сорта (именуемую в дальнейшем продукция или Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №3 к Договору), а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и оплатить его на условиях, оговоренных Сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в п.1.1, настоящего Договора, являются существенными в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. На момент заключения настоящего Договора поставляемый Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. В цену Товара входят все расходы, которые несет Поставщик по доставке Товара (железнодорожный тариф, погрузочные работы, расходы на возврат порожних цистерн, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, платежей и других расходов, которые могут возникнуть при поставке Товара), указанного в Договоре и Приложениях к нему. В случае поставки импортного Товара, в цену Товара также входят все расходы, связанные с таможенным оформлением Товара.

2. Приемка продукции по количеству и качеству

2.1. Поставляемая по настоящему Договору продукция производится и соответствует техническим требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.2. Приемка продукции по качеству осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и инструкции № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. Качество отгруженной продукции удостоверяется документом о качестве, один экземпляр которого прикладывается к железнодорожной накладной, второй высылается вместе со счетом.

2.3. При отгрузке и приемке продукции допускается проведение испытаний по методикам, аттестованным в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.4. Приемка продукции по количеству производится в соответствии с техническими требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и требованиями инструкции, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6.

2.5. При обнаружении Покупателем любого несоответствия продукции по качеству или количеству Покупатель обязан приостановить приемку поступившей продукции и не позднее 24 часов вызвать телеграммой представителя Поставщика для совместной приемки и составления Акта по форме ТОРГ-2. Представитель Поставщика в течение 2 дней с момента получения телеграммы обязан прибыть с доверенностью в место приемки, либо письменно согласовывать с Покупателем иную дату прибытия своего представителя.

Расходы, связанные с хранением Товара, приемка которого была приостановлена Покупателем, в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, несет Поставщик.

Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, которые возникли и/или могут возникнуть вследствие приостановки приемки продукции Покупателем по причине несоответствия продукции по качеству или количеству.

2.6. Для определения предельных расхождений массы нетто у Покупателя при одинаковых средствах и методах измерения, учитывая тару с трафарета, указанную на цистерне, и условиях полного слива продукции руководствуются Рекомендациями МИ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем», постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 года №814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов».

2.7. При отказе Поставщика от направления представителя или неполучении Покупателем ответа на вызов, а также при отсутствии представителя Поставщика в указанный им срок в месте составления Акта по форме ТОРГ-2 в случаях, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора, Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке.

2.8. При обнаружении некачественного и/или некомплектного Товара при его приемке, либо его недопоставки, подтвержденных Актом по форме ТОРГ-2, предусмотренным пунктом 2.5. настоящего Договора, Поставщик в течение 15 календарных дней с момента получения претензии Покупателя обязан произвести замену Товара на качественный и/или догрузить Товар.

2.9. Некачественный Товар, обнаруженный Покупателем при приемке, либо после его приемки, подлежит возврату Поставщику. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества, либо возместить Покупателю полную стоимость возвращенного Товара. Поставщик, за свой счет, производит вывоз некачественного Товара, либо Покупатель производит отгрузку некачественного Товара Поставщику при условии предварительной оплаты Поставщиком транспортных расходов.

2.10. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукции и направить уведомление Поставщику о принятии продукции на ответственное хранение.

2.11. Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с

п. 2.5 Договора осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия продукции на ответственное хранение.

2.12. Стоимость ответственного хранения определяется из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости принятой Покупателем на ответственное хранение продукции за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.

2.13. Поставщик обязан распорядиться продукцией, принятой Покупателем на ответственное хранение, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента оформления соответствующих Актов, предусмотренных п. 2.5 Договора, если иной срок не предусмотрен в Акте. Если Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.14. Поставщик обязан оплатить Покупателю стоимость ответственного хранения в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем счета на оплату ответственного хранения, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и 1 (один) экземпляр подписанного акта направить Покупателю либо представить письменные возражения с обоснованием причин отказа от подписания акта. В случае непоступления от Поставщика в указанный срок подписанного экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг или письменных возражений с обоснованием причин отказа от подписания акта, акт считается согласованным и подписанным Сторонами в редакции Покупателя.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставщик производит отгрузку и доставку Товара:

3.1.1. железнодорожным транспортом до станции назначения, по следующим отгрузочным реквизитам (вагоны): ст. Далматово Южноуральской ж/д Код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКод предприятия▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКВЭД 07.21.11;

3.1.2. автомобильным транспортом по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, Центральная промышленная площадка АО «Далур».

3.2. График поставки Товара, согласованный сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору), определяет плановый (предварительный) объем поставки, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Объем поставки Товара в месяц может быть изменен по письменной заявке Покупателя. Покупатель, не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты изменения планового объема направляет Поставщику письменное уведомление о количестве Товара к поставке в месяц.

Покупатель вправе в связи с изменением производственной необходимости уменьшить общий объем Товара путем направления, письменного уведомления об уменьшение планового объема по договору в срок не позднее 30 календарных дней до момента планируемого изменения.

Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в соответствующей Спецификации к Договору, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки продукции путем направления письменного уведомления Поставщику.

3.3. Поставщик не вправе отгрузить продукцию ранее сроков, согласованных сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору), без предварительного письменного согласия Покупателя.

3.4. Отгрузка продукции производится в специальных цистернах Поставщика и/или Грузоотправителя, отвечающих требованиям технической документации на Товар, разработанной заводом-изготовителем, ГОСТ. Покупатель обязан обеспечить обработку (возврат) специальных железнодорожных цистерн, принадлежащих Поставщику и/или Грузоотправителю. Для слива цистерн, их обработки и выполнения иных операций Покупателю предоставляется срок оборота цистерн 36 часов, в течение которого штраф за пользование цистернами не взимается.

При нарушении Покупателем установленного срока оборота цистерн по его вине он уплачивает Поставщику нижеследующие штрафы:

- от 36 часов до 48 часов 0,01% от стоимости товара в одной цистерне, за каждую цистерну;

- свыше 48 часов 0,01% от стоимости товара в одной цистерне, за каждую цистерну.

Расчет указанных штрафов производится по ведомостям подачи и уборки вагонов, ведомостям учета времени нахождения контейнеров у грузоотправителей и грузополучателей на местах необщего пользования, составленным на основании памяток приемосдатчика, и ведомостям учета времени нахождения контейнеров у грузополучателей и грузоотправителей при передаче их на местах общего пользования, составленных на основании приемосдаточных актов с указанием времени начала и окончания грузовых операций с вагонами, контейнерами и размера штрафов.

Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой продукции в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора, требованиям ГОСТ упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки.

3.5. Поставщик организует перевозку продукции согласно заявке, либо в соответствии со Спецификацией №1 (Приложение №1 к Договору) железнодорожным транспортом до грузополучателей, указанных Покупателем в ежемесячных согласованных заявках.

3.6. Поставщик в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором заключает договоры перевозки продукции с перевозчиком, с ведомственной охраной железнодорожного транспорта РФ на сопровождение и охрану продукции, входящей в перечень грузов, требующих обязательного сопровождения и охраны в пути следования, согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 4 марта 2019 г. N 70 "Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и Перечня грузов, требующих обязательного сопровождения в пути следования", и выполняет иные действия, связанные с исполнением этих договоров.

3.7. Право собственности у Покупателя на Товар возникает с момента его принятия Покупателем на свой склад, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Рукманиса, дом 27 (в случае поставки железнодорожным транспортом) и▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, Центральная промышленная площадка АО «Далур» (в случае поставки автомобильным транспортом), если иное не предусмотрено в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и фиксируется Сторонами путем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

Датой, определяющей момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а также момент фактической поставки Поставщиком (приемки Покупателем) Товара, является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД уполномоченным лицом Покупателя. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД считается подписанной со стороны Покупателя уполномоченным лицом, при наличии в ней подписи уполномоченного должностного лица, ссылки на его должность, Ф.И.О. и реквизитов доверенности.

Подписание Покупателем товарно-транспортных накладных (ж\д, авиа, авто) свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых (тарных) мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству (в том числе скрытый брак), ассортименту, комплектности и пр.

3.8. Поставщик в течение 2 рабочих дней с даты отгрузки направляет на электронный адрес Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть следующие документы:

• оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. ст. 168, 169 НК РФ;
• копию сертификата качества продукции, паспорт на продукцию;
• копию железнодорожной квитанции в приеме груза к перевозке;
  - товарную накладную по форме ТОРГ-12;
  - универсальный передаточный документ (УПД) (предоставляется вместо счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12).
  Оригиналы указанных копий документов должны быть направлены Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления в адрес Покупателя (почтовый адрес Покупателя), указанный в Договоре.
  3.9. Риски случайной гибели и/или порчи продукции (в том числе риски утраты и/или повреждения) переходят к Покупателю с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ – 12 (либо УПД).
  4. Цена и порядок расчетов
  4.1. Сумма настоящего Договора на момент его заключения составляет _______________(____________________________) рубля ____ копеек, включая НДС ______________(___________________) рублей _____ копеек. (20%) и рассчитывается из общего количества передаваемой продукции (в моногидрате) и цены за единицу Товара, согласно Спецификации (Приложением №1 к Договору) с учётом железнодорожного тарифа, возврата порожних цистерн и НДС.
  Цена на продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
  4.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Спецификации (Приложением №1 к Договору), изменению не подлежит. Стоимость транспортных расходов по доставке продукции до Покупателя и возврата порожних цистерн включена в цену продукции.
  4.3. Покупатель оплачивает поставляемую продукцию в порядке 100 % предоплаты на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на предоплату и в срок, указанный в нем. Моментом оплаты будет считаться день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При своевременной оплате Покупателем счета на предоплату, цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.
  4.4. В случае, если у Покупателя имеются неоплаченные счета за ранее проведенные поставки, то денежные средства, поступившие от Покупателя в счет оплаты Товара, в первую очередь, засчитываются в счет оплаты Товара с более ранними сроками поставки независимо от сведений о назначении платежа, указанных в платежном документе. При оплате счета-фактуры за поставленную по настоящему Договору продукцию Покупатель указывает в платежном поручении номер и дату Договора, номер оплачиваемого счета-фактуры, сумму счета-фактуры, продукцию, которая оплачивается, в каком количестве и за какой период. В случае, если в платежном поручении не указано, какая конкретно поставка и за какой период оплачивается данным поручением, Поставщик имеет право засчитать денежные средства в счет оплаты любой партии Товара поставленной или подлежащей поставке.
  4.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчетам и обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. В случае отсутствия задолженностей, взаимных расчетов и обязательств в данном периоде сверка не производится.
  Покупатель обязан представить подписанные акты сверки расчетов, по форме Приложения №4 (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.
  Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.
  5. Ответственность сторон
  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
  5.2. В случае не поставки предусмотренного в соответствующем периоде поставки количества Товара в срок, указанный в графике поставки Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости не поставленного Покупателю количества Товара, в соответствующем периоде поставки, при этом Поставщик, по письменному требованию Покупателя, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в последующих периодах поставки, указываемых Покупателем.
  5.3. Покупатель обязан своевременно и в исправном состоянии вернуть специальные цистерны (в т.ч. их части: котлы, паровые рубашки, болты крепления люков и т.п.). При повреждении или утрате Покупателем непринадлежащих ему специальных железнодорожных цистерн или их узлов и деталей он уплачивает Поставщику стоимость ремонта или фактическую стоимость повреждённых или утраченных цистерн или их узлов и деталей.
  5.4. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательства по поставке, либо при недопоставке Товара, согласно условиям настоящего Договора (приложений к нему), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленного, либо недопоставленного Товара, за каждый день просрочки, начисляемую с даты, следующей за указанной в Спецификации датой поставки соответствующей партии Товара и/или всего количества Товара, до момента фактического исполнения обязательства.
  Указанная ответственность Поставщика понимается Сторонами Договора как самостоятельная и отдельная ответственность за нарушение обязательства Поставщика относительно объемов и сроков поставки Товара.
  5.5. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной продукции, установленного настоящим Договором, либо соглашением Сторон, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в настоящем пункте продукции, за каждый день просрочки.
  5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в статье 3 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.
  5.7. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок Товаров, указанного в статье 3 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок Товаров за каждый день просрочки.
  5.8. В случае несвоевременного исполнения Покупателем п. 4.3. настоящего Договора Поставщик вправе предъявить (начислить) Покупателю пеню в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы просроченной задолженности.
  Нарушение Покупателем сроков оплаты продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно статье 3 Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
  5.9. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию до истечения срока, предусмотренного п.2.13 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.
  В случае нарушения срока оплаты стоимости ответственного хранения, предусмотренного п. 2.14 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятых процента) от стоимости ответственного хранения, за каждый день просрочки.
  5.10. В случае нарушения Поставщиком срока поставки (отгрузки) продукции более чем на 10 рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки продукции, срок поставки (отгрузки) которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в счет оплаты продукции, срок поставки (отгрузки) которой нарушен, и оплаты прочих документально подтвержденных расходов, а Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств и произвести оплату прочих документально подтвержденных расходов.
  5.11. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости Товара, поставленного с нарушением установленных требований к таре, упаковке, маркировке за каждый отдельный случай.
  5.12. В случае поставки Товара свыше количества, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Покупатель вправе отказаться от приемки данного Товара (только в отношении Товара, поставленного свыше количества, указанного в Спецификации). При этом все расходы Покупателя по хранению Товара, погрузо-разгрузочным работам, а также возврату этого Товара подлежат возмещению Поставщиком. Поставщик также выплачивает Покупателю штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости Товара, поставленного свыше количества, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к у Договору).
  5.13. Покупатель вправе зачесть в счет оплаты по Договору сумму неустоек (штрафов, пеней), начисленную за нарушение Поставщиком условий Договора, а также иные суммы, право требования оплаты которых от Поставщика принадлежит Покупателю (расходов, связанных с несвоевременным возвратом Покупателю незачтенного аванса, расходов Покупателя по самостоятельному устранению дефектов/недостатков Продукции в гарантийный период и т.п.). В этом случае Покупатель должен направить в адрес Поставщика письменное уведомление о зачете, в котором должна быть указана зачитываемая сумма и основания ее начисления, а также итоговая сумма оплаты по Договору с учетом проведенного зачета.
  Покупатель вправе вместо осуществления зачета, указанного в абзаце первом настоящего пункта, истребовать причитающиеся ему неустойку (штраф, пени) и/или иные суммы в претензионном и/или судебном порядке.
  5.14. Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему договору Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.
  В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости некачественного Товара.
  6. Форс-мажор
  6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
  6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.
  6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
  6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
  6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
  7. Срок действия договора
  7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 01.01.2024 по 31.01.2025 года, а в части расчетов между сторонами до полного их завершения. Датой подписания Договора является последняя из дат, проставленная под подписями Сторон в настоящем Договоре.
  7.2. Договор, а также дополнительные соглашения, к настоящему Договору, оформленные и переданные по факсимильной связи, являются действительными в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса РФ. При этом сторона, направившая Договор, а также дополнительные соглашения к настоящему Договору по факсимильной связи, обязуется незамедлительно выслать другой стороне оригинал договора и дополнительные соглашения к настоящему Договору почтой или нарочным по адресу, указанному в разделе 15 Договора.
  8 Заверения об обстоятельствах
  8.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
  сторона вправе заключать и исполнять Договор;
  заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
  стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
  на момент заключения Договора она обладает достаточными ресурсами, документами и информацией, в том числе необходимой компетенцией, квалифицированными специалистами, технологиями, оборудованием, товаром, лицензиями, допусками и разрешениями, знанием применимого права, необходимыми для надлежащего исполнения Договора и гарантийных обязательств по нему. Сторона теряет право ссылаться в дальнейшем на недостаточность и несоответствие ресурсов, документов, информации, при обосновании невозможности исполнения обязательств по Договору.
  8.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.
  В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
  Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
  Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.
  9. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков»
  9.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
  Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
• судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
• судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
• подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;
• подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10. Сведения о собственниках и руководителях, включая

бенефициаров (в том числе конечных)

10.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ___________ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление по форме приложения № 2 к Договору, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

10.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. О противодействии коррупции

11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора в связи с его исполнением, решаются с соблюдением претензионного порядка.

12.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

12.3. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
АО «Далур»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
__________________: ______________________
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
либо

(вариант 1 для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
либо

в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.1.1. по письменному соглашению сторон;

13.1.2. по решению суда по требованию одной из сторон;

13.1.3. по требованию одной из сторон:

13.1.3.1. при существенном нарушении условий договора другой стороной, а именно:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров;

- в случае если на момент действия договора Поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков и организаций Госкорпорации «Росатом»;

13.1.3.2. в случаях, предусмотренных Договором.

13.2. В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному вопросу, теряют силу. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.

13.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, платежных реквизитов, не позднее 10-ти дней с даты такого изменения.

13.7. Документы, переданные по факсимильной или электронной связи (копии) имеют полную юридическую силу до получения оригиналов. Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию. Все уведомления и документы, необходимые по настоящему договору, считаются надлежащим образом переданными и доставленными любой Стороне только по факту их получения. Подобные уведомления и документы должны быть выполнены в письменной форме, доставляться лично или отсылаться авиапочтой, по телефаксу, электронной почте или телеграммой по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

13.8. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, согласованные и принятые Сторонами, оформляются Дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. При этом каждая страница настоящего Договора подписана уполномоченными представителями сторон. Один экземпляр Договора находится у Поставщика; один экземпляр Договора у Покупателя.

Поставщик обязуется направить Покупателю подписанный и заверенный печатью со своей стороны оригинал Договора в течение 10 (календарных) дней со дня получения от Покупателя проекта Договора.

13.10. Поставщик дает свое согласие Покупателю на передачу информации и документации (в том числе первичных учетных документов), полученной Покупателем в связи с исполнением настоящего Договора, а также копии самого Договора в Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО «Гринатом», который на профессиональной и долгосрочной основе оказывает Покупателю услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных письменных согласований и разрешений для передачи Покупателем информации и документации (в том числе, первичных учетных документов) в МФ ОЦО АО «Гринатом» не требуется.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - «Спецификация».

Приложение №2 - «Форма раскрытия цепочки собственников».

Приложение №3 - «Техническое задание».

Приложение №4 – «Форма Акта сверки расчетов».

Приложение №5 – «Об обеспечении исполнения договора». (Положения об обеспечении обязательств по Договору включаются в соответствии с требованиями ст. 5.2.2 ЕОСЗ).

14. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

^ Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента.