Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка источников ионизирующих излучений (Тритий) №315117178

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.pdf

Приложения_к_запросу_ТКПxx

Приложение № 2

от _____________ №______________

Сведения
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия

_____________________________________________________________________

(наименование участника/субподрядчика (соисполнителя) / изготовителя / потенциального поставщика)

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение № 3

от _____________ №______________

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что закупочной комиссией будет принято решение об отказе нам в допуске (отклонении нашей заявки)/об отстранении нас от участия в закупке в любой момент вплоть до подписания договора (оба варианта указываются при конкурентных процедурах закупок) /заказчик вправе не заключить с нами договор (указывается при неконкурентных процедурах закупок) в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение №4

от _____________ №______________

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в настоящей заявке (указывается при конкурентных процедурах закупок)/ ТКП (указывается при неконкурентных процедурах закупок) не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, закупочная комиссия принимает решение об отказе нам в допуске к участию (отклонении нашей заявки) (указывается при конкурентных процедурах закупок)/ заказчик не заключает с нами договор (указывается при неконкурентных процедурах закупок), а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_____________________________________ _ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Проект_Договораxx Договор № поставка источников ионизирующего излучения

«____» __________ 2025 г.

_____________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Изотоп» (АО «Изотоп»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны»/«Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.Общие условия Договора

1.1. Настоящий Договор заключается в целях поставки источника ионизирующего излучения (далее – Товар/Продукция/Источник) на рынке Российской Федерации Покупателю, который является резидентом Российской Федерации.

1.2. Поставщик и Покупатель при выполнении взаимных обязательств по Договору руководствуются законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, а также лицензиями и условиями действия лицензий, выданных Ростехнадзором Поставщику и Покупателю и иными документами, наличие которых прямо предусмотрено актами, нормами и правилами, обязательными к исполнению и применению Поставщиком и Покупателем, в том числе изданными органами государственной власти Российской Федерации, органами Таможенного союза, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Госкорпорацией «Росатом» (далее – Официальные требования).

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить изотопную продукцию (далее – Продукция) в упаковочном комплекте транспортном (далее – Тара). Наименование и количество поставляемой Продукции определяется в соответствии со Спецификацией, оформленной в виде Приложения № 1 и являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация).

2.2. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется в сроки, указаные в Спецификации.

2.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4. Покупатель обязуется принять, оплатить заказанную Продукцию.

Цена Договора. Стоимость Продукции и порядок расчета

Цена Договора

Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость упаковочного транспортного комплекта, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

3.3.1. аванс 30% в ______________________________________________________________ от стоимости поставки Продукции по Спецификации на основании счета, выставленного Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счёта Покупателем;

3.3.2. окончательный расчёт 70% __________________________________________________ за изготовленную и отгруженную Продукцию осуществляется Покупателем по факту поставки Продукции в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным путем на основании счета Поставщика.

3.5. Обязанность по оплате Товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Стороны договорились проводить сверку взаиморасчетов в следующем порядке:

Стороны обязуются по состоянию на 31 декабря отчетного года производить сверку расчетов по Договору на бумажном носителе в следующем порядке:

Покупатель направляет Поставщику в срок до 31 января года следующего за отчетным Акт сверки взаиморасчетов по Договору (Приложение № 2 к настоящему договору, далее-Акт сверки) в двух экземплярах;

Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Обеспечить поставку Продукции по номенклатуре, количеству, активности и ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), в установленном Договором порядке.

4.1.2. Предоставить на поставляемую Продукцию всю необходимую документацию, предусмотренную Договором.

4.1.3. Произвести замену некачественной Продукции, признанной таковой в установленном законом порядке, либо устранить за свой счет все выявленные Покупателем недостатки поставленной Продукции в соответствии с условиями Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. С согласия Покупателя досрочно произвести поставку Продукции.

4.2.2. Потребовать от Покупателя принять Продукцию, если она была поставлена в соответствии с условиями Договора.

4.2.3. Требовать от Покупателя оплатить Продукцию на условиях, предусмотренных Договором, соблюдать иные обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.3. Покупатель обязан:

4.3.1. Произвести оплату Продукции в порядке, сроки, в объемах и на условиях, определенных разделом 3 настоящего Договора.

4.3.2. Принять Продукцию по товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в месте её получения по количеству и качеству в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, Договором при условии отсутствия видимых несоответствий или недостатков Продукции. В случае обнаружения несоответствий или недостатков Продукции письменно уведомить Поставщика.

4.4. Покупатель вправе:

4.4.1. Потребовать замены некачественной Продукции, поставленной Поставщиком.

4.5. Покупатель обязан:

4.5.1. Принимать Продукцию в месте её получения, проверять количество и качество принятой Продукции в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, Договором, и о выявленных несоответствиях или недостатках Продукции письменно уведомлять Поставщика.

5. Условия заказа и поставки Товара

5.1. Продукция поставляется на основании Спецификации. Срок поставки продукции – по согласованию с Поставщиком.

5.2. О невозможности выполнения поставки в сроки, согласованные Сторонами, Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до срока поставки.

5.3. Поставщик производит поставку продукции в таре Поставщика. Тара Поставщика является невозвратной.

5.4. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: паспорт на источник, сертификат калибровки, сопроводительную накладную, товарную накладную (по форме ТОРГ-12), сертификат на УКТ (при необходимости), счет и счет-фактуру. Указанные документы направляются Покупателю вместе с отгружаемой продукцией.

5.5. Поставка Продукции производится Поставщиком авиатранспортом до аэропорта Кольцово г. Екатеринбург, по заранее согласованнному маршруту и при наличии у Поставщика технической возможности.

5.6. При транспортировке продукции стороны руководствуются «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.7. При поставке необходима документация на источник, согласно ОСПОРБ 99/2010.

6. Качество и количество Продукции

6.1. Каждая единица поставляемой Продукции должна соответствовать требованиям действующих технических условий.

6.2. Качество Продукции удостоверяется паспортом, передаваемый Поставщиком вместе с Продукцией Покупателю.

6.3. Количество поставляемой Продукции по Договору должно подтверждаться сопроводительными товаротранспортными документами.

6.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного и назначенного сроков службы Товара, установленных для нее действующими техническими условиями, указанными в паспортах на Продукцию.

6.5. Рекламация по качеству Продукции за исключением потери активности в результате естественного радиоактивного распада, предъявляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Продукции с приложением обосновывающих документов, в которых указываются выявленные дефекты. Результаты рассмотрения рекламации Поставщик представляет Покупателю в течение 60 (шестидесяти) дней после ее получения с обязательным предоставлением заключения предприятия-изготовителя.

По результатам рассмотрения рекламации Стороны принимают соответствующее решение. В случае обоснованности претензий Поставщик принимает совместно с Покупателем решение о способе достижения требований технических условий, предусмотренных Договором или об изменении цены в соответствии с имеющимися отклонениями от технических требований.

7. Сдача-приемка

7.1. Сдача-приемка упаковок, содержащих радиоактивные вещества (РВ) должна проводиться в соответствии с требованиями к передаче РВ между организациями (раздел VII «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

7.2. При получении Продукции Покупатель должен проверить соответствие данных Поставщика об упаковках с РВ, при необходимости провести подтверждающие измерения.

Подтверждающие измерения при сдаче-приемке Продукции в виде радиационных упаковок заключаются в определении (подтверждении) числового значения транспортного индекса (далее - ТИ), указанного на радиационной упаковке Поставщиком (в соответствии с п.5.3 «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

При этом следует учитывать уменьшение активности радионуклидных источников за счёт естественного радиоактивного распада, а также общую погрешность измерения используемых средств измерения (20 – 40% при Р=0,95).

7.3. При необходимости в течение 5 (пяти) суток после получения РВ и паспортов на них Получателем могут проводиться дополнительные подтверждающие измерения соответствия полученной Продукции по установленным в организации методикам проведения подтверждающих измерений.

7.4. При выявлении в ходе приемки транспортных упаковок расхождений в определении (подтверждении) ТИ упаковки Покупатель в течение 5 (пяти) дней уведомляет об этом Поставщика и направляет акты несоответствия и акты с результатами подтверждающих измерений, протоколов измерений).

7.5. При выявлении расхождений характеристик РВ по количеству или качеству до постановки их на учет Покупатель предъявляет Поставщику акт рекламации (с приложением методик проведения подтверждающих измерений и протоколов, актов с результатами подтверждающих измерений).

7.6. Право собственности на Продукцию, а также риски, связанные с транспортировкой, использованием, хранением, переходят к Покупателю с даты поставки (датой поставки считается дата вылета рейса из аэропорта Санкт-Петербург, указанная в авианакладной), что подтверждается авианакладной.

7.7. Продукция будет считаться сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

- по количеству, согласно товаросопроводительным документам,

- по качеству, согласно паспорту предприятия-изготовителя.

8. Упаковка, маркировка и транспортирование

8.1. Упаковка, маркировка и транспортирование Продукции должны отвечать требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и иным официальным требованиям.

8.2. Продукция, указанная в Спецификации (Приложение №1 к Договору) поставляется в невозвратной таре.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Поставщик обеспечивает требования радиационной безопасности Продукции при временном хранении.

9.3. Покупатель обеспечивает требования радиационной безопасности Продукции после получения Продукции от Поставщика.

9.4. Поставщик или Покупатель несут ответственность за возможный ущерб при радиационной аварии в пределах, установленных законодательством Российской Федерации

9.5. За просрочку поставки Продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

9.6. За просрочку оплаты Продукции Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости, но не более 10% от стоимости не оплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

9.8. Уплата неустойки производится на основании письменного требования Стороны, права которой нарушены.

10. Форс–мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, остановка реактора (по независящим от обслуживающего персонала причинам), запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом Стороны полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

11.2. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, установленного в настоящем разделе, спор подлежит разрешению в следующем порядке.

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «Изотоп»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

______________________________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

12. Срок действия Договора

12.1. Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13. Противодействие коррупции

13.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по Договору.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

14. Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

14.1 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

14.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

14.2.1. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и убытки, причиненные таким нарушением;

14.2.2. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии к качеству продукции по Договору и убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

14.2.3. судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

14.2.4. судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии Покупателя к качеству Продукции по Договору и возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

14.2.5. подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Продукции по Договору, нарушающей права третьих лиц;

14.2.6. подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

14.3. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15. Условия конфиденциальности

15.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора с предварительного согласия Cторон.

Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений, составляющих коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

16. Другие условия

16.1. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с использованием адресов, указанных в разделе 17 Договора с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты отправки документа посредством факсимильной связи либо электронной почты, в противном случае документ считается не направленным. В случае изменения адреса и реквизитов стороны незамедлительно уведомляют другую сторону в течение 2 дней с момента возникновения таких изменений.

16.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

16.3. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя.

16.4. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия Договора, разглашение которой может нанести убытки другой Стороне, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

В случае передачи Поставщиком Покупателю сведений, составляющих его коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

16.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

16.5.1. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

16.5.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

16.5.3. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.5.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16.5.5. Заключая настоящий Договор, Поставщик гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» и постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252» (далее – Постановление), а также ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Поставщика, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением или в соответствии с любыми иными актами Президента и Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от имени Поставщика, или лиц, которые контролируют Поставщика, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно письменно информирует об этом Покупателя.

Факт включения Поставщика и/или иных лиц, указанных в настоящем пункте Договора, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с любыми актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16.6. Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Спецификация.

Приложение № 2 - Акт сверки взаиморасчетов (форма).

17. Место нахождения и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «___» __________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №

от «___» __________ 202 г.

(ФОРМА)

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

О запросе ТКП

Прошу Вас направить в адрес АО «Изотоп» коммерческое предложение на поставку источников ионизирующих излучений.

Срок поставки: до 31.12.2025 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия оплаты: 30% предварительная оплата, 70% в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки.

Место поставки товара: поставка Продукции производится Поставщиком авиатранспортом до аэропорта в пределах территории Российской Федерации по заранее согласованному маршруту и при наличии у Поставщика технической возможности поставки.

Код ОКПД2 20.13.13.110

В ТКП прошу указать цену единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС); общую цену договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, дополнительные затраты, условия оплаты производителя товара, условия поставки.

ТКП прошу предоставить в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса на бланке организации (в случае отсутствия бланка – с печатью) с подписью руководителя или уполномоченного лица с указанием реквизитов и контактных лиц.

Обращаю Ваше внимание на то, что проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» прошу представить сведения по форме Приложений №№ 2,3,4 к запросу ТКП.

Приложения: 1. Техническое задание на 7 листах.

2. Сведения о цепочке собственников.

3. Справка об информированности.

4. Справка о непредставлении товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Начальник отдела

организации сбыта продукции Е.Н. Албычева

Маркоч Елена Анатольевна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(110)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть