Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 474613 "закупка гермериков, смазки" №267599669

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку материалов

Предмет закупки

герметики, смола, проявитель, клей, смазка

Weicon и LOCTITE

Глазов

2024

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

20.52.10.110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ц.85 Д.Б. Лукин

Начальник ц.54 К.О. Лященко

Начальник ц.10 С.М. Шивырталов

Начальник ц.90 Г.К. Удод

Технические_характеристики - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

В целях формирования начальной цены для организации закупки
в интересах акционерного общества «Чепецкий механический завод», далее – АО ЧМЗ, прошу предоставить коммерческое предложение на право заключения договора на следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1. Оплата – для расчетов с субъектами малого и среднего предпринимательства оплата каждой партии продукции в течение 30 календарных дней с даты ее поставки на склад Покупателя, для всех остальных хозяйствующих субъектов в течение 45 календарных дней с даты поставки каждой партии на склад Покупателя.

2. Место оказания услуг поставки продукции: г. Глазов, ул. Белова, д. 7.

Стоимость поставки до склада покупателя просим включить в цену продукции.

3. Срок поставки товара: поставка в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка продукции.

В случае заинтересованности прошу вас в срок до 14.03.2024 направить коммерческое предложение и заполнить форму расчета цены согласно приложению № 1 к письму.

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы продукции в рублях с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

Предложение необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно информирую вас о том, что запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для
АО ЧМЗ.

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 – 3, ваш ответ будет приниматься (рассматриваться)
АО ЧМЗ как ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для
АО ЧМЗ, отдельно указав их в тексте коммерческого предложения.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложения: 1. Форма расчет цены на 2 л.

2. Проект договора на 13 л.

3. Техническое задание на 4 л.

- Посмотреть таблицу с данными

Кашина Анастасия Георгиевна

(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Технические_характеристики

приложение № 1 к письму от _________№_____________

(номер письма указывается только для адресных запросов)

(форма необходима исключительно для адресных запросов, для электронных запросов ТКП форма необязательна)

Таблица расчета начальной (максимальной) цены на поставку продукции

- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики

ДОГОВОР № ________

о поставке продукции

« » _ 2024 года.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________, действующего на основании ______________________, и

Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по закупкам Брайко Евгения Александровича, действующего на основании Доверенности № _______________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спецификацией к нему (Приложение № 1), являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

2. Порядок и условия поставки.

2.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям, установленным соответствующим ГОСТ, ТУ, НД производителя, Техническому заданию (при наличии), чертежам Покупателя (при наличии) и иным обязательным требованиям, а также удостоверяться паспортом (сертификатом) качества, и иными документами, предусмотренными действующим законодательством и Договором.

2.2. Одновременно с продукцией Поставщик обязан передать Покупателю комплект оригиналов документов, включающий в себя: счет-фактуру (в случае не представления счета-фактуры в электронном виде согласно п.3.5 настоящего Договора), товарную накладную, паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, а также все иные документы, предусмотренные Техническим заданием (при наличии).

Поставка продукции без указанных документов признаётся некомплектной и не подлежит оплате до даты полного доукомплектования Поставщиком поставленной продукции.

2.3. Срок и порядок поставки продукции указывается в Спецификации (Приложение № 1).

2.4. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю со дня поставки продукции, которым принимается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

2.5. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении (в том числе, в условиях открытого хранения) и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.3. Незамедлительно письменно уведомить Покупателя об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, транспортного средства, платформы, паспортные данные водителя, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

3.1.4. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии: счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, а также всю техническую документацию на продукцию, составленную на русском языке, а именно: технические паспорта, руководство по эксплуатации, гарантийные талоны и т.п.

3.2.Покупатель обязан:

• • Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1).
  • Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.

3.3. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Покупатель обязан предоставить подписанные акты сверки расчётов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки с указанием должности и расшифровки подписавших его лиц, и возвращает один экземпляр Покупателю; при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя протокол разногласий.

3.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об оказании услуг, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом требований по безопасности информации

4. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

4.1. Поставщик обязуется предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах, Поставщик обязуется предоставить соответствующую информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 5 дней с момента таких изменений.

Вышеуказанная информация предоставляется в электронном формате “.pdf” с подписью руководителя и в редактируемом формате “exсel”.

К заполненной форме обязательно должны быть приложены в отсканированном виде в формате «pdf» следующие документы:

- устав организации;

- выписка из ЕГРЮЛ (выданной не ранее 30 дней до даты подписания договора);

- учредительный договор;

- решение собрания учредителей или акционеров о выборе (назначении) директора;

- свидетельство о регистрации организации (в случае регистрации до 2003 года);

- свидетельство о постановке на учет ИНН;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- карточка клиента с реквизитами.

4.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты ________________ на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения) и наоборот, являются полными, точными и достоверными.

4.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех лиц, упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям, на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных), полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.4. Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их в актуальными состоянии признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5. Порядок приемки продукции.

5.1. Срок для приемки Покупателем поставленной продукции по количеству, качеству, комплектности, ассортименту, таре (упаковке) составляет 15 рабочих дней с даты поставки продукции.

5.2. Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям договора, Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для приемки продукции.

5.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в адрес Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о вручении по почте и должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно-сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных несоответствий и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с указанием сроков исполнения.

5.5. В случае если уведомление о недостатках поставленной продукции Покупателя содержит требования о допоставке, доукомплектовании продукции, замене некачественной, несоответствующей ассортименту продукции, то Поставщик обязан исполнить требования в установленный в уведомлении срок. В случае нарушения Поставщиком указанного срока или если замененная, допоставленная продукция повторно не соответствуют условиям договора, требованиям нормативной документации Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления Поставщику уведомления об отказе от исполнения договора с указанием повторно выявленных недостатков, при этом Поставщик обязан забрать всю поставленную продукцию за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента получения такого уведомления.

5.6. В случае отказа Покупателя от переданной Поставщиком продукции, отказа от исполнения договора в одностороннем порядке, Покупатель обеспечивает сохранность полученной продукции и принимает ее на ответственное хранение. В случае нарушения Поставщиком срока забора продукции (по п. 5.5.), он оплачивает 0,3% от цены договора за каждый календарный день просрочки в качестве оплаты за хранение.

5.7. Направление уведомления о недостатках поставленной продукции признается соблюдением Покупателем претензионного порядка согласно разделу 8 настоящего договора.

5.8. Оплата поставленной, но не принятой Покупателем продукции в связи с выявленными у неё несоответствиями условиям настоящего Договора, не производится до устранения всех недостатков.

6. Цена продукции и порядок расчетов.

6.1. Цена договора составляет___________________________, в т.ч. НДС 20%: __________,

является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

6.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, тары, расходы на упаковку и затаривание продукции, транспортные расходы по доставке продукции до склада Покупателя.

6.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

6.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае несвоевременной поставки продукции (партии продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

7.2. В случае неисполнения (частичного неисполнения) обязательства по поставке продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 20 % от цены Договора, установленной п.6.1 настоящего Договора.

7.3. В случае несвоевременной оплаты продукции (партии продукции) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не оплаченной в срок продукции за каждый календарный день просрочки.

7.4. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, устранения недостстков продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству, качеству, комплектности и ассортименту, Поставщик уплачивает штраф в размере 15% от стоимости несоответствующей продукции.

7.5. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.6. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчётов при наличии предъявления Покупателем письменной претензии, направленной, в том числе по электронному адресу Поставщика, и отсутствия в установленный в п. 8.3 Договора срок письменных возражений.

7.7. В случае если цена договора установлена в иностранной валюте, пени, неустойки, штрафы, предусмотренные настоящим договором, рассчитываются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату поставки продукции, предусмотренную договором.

8. Разрешение споров.

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: АО ЧМЗ: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4) в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания договора уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

При подписании договора каждая сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания договора, датой заключения договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания договора, датой заключения договора является имеющаяся дата подписания договора. При отсутствии обеих дат подписания договора, датой заключения договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице договора.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Дополнительные условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

11.2. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

11.5. Все документы, подписанные во исполнение настоящего Договора (в том числе и сам договор) и переданные с помощью электронно-технических средств связи (телеграф, факс, электронная почта и т.д.), имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные с помощью электронно-технических средств связи были читаемы и разбираемы.

11.6. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положении настоящего Договора все действия Сторон связанные с оплатой, направлением документов, телефонными переговорами и прочее будут производиться по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, кредитной организации или номера банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Такое письменное извещение должно быть оформлено на бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Стороны и скреплено ее печатью. В извещении отражается, какие реквизиты Стороны ранее указанные в соответствующем разделе

Договора изменяются и с какого времени они применяются Сторонами. Также в письме Сторона указывает, что оно является неотъемлемой частью договора и расценивается как изменение условий договора в порядке ст. 450 ГК РФ. Соответствующее письмо должно быть направлено другой Стороне по почте заказным с уведомлением о вручении.

11.7. Стороны договорились:

- в случае если цена договора установлена в рублях РФ, то все и любые изменения курса рубля РФ к любой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном разделе понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

- в случае если цена договора установлена в иностранной валюте, то любая из сторон договора вправе отказаться от исполнения договора в случае существенного изменения установленного Центральным банком Российской Федерации курса иностранной валюты к рублю РФ (далее-курс).

Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 100%, при этом: базовый курс-это курс на момент заключения договора, расчетный курс-это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие направлению уведомления об отказе. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления.

12. Заверение об обстоятельствах

12.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

12.2. Поставщик гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет указана в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

13. Положения о добросовестности и осмотрительности контрагента.

13.1. Поставщик по письменному требованию Покупателя в течение срока действия Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщик в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Покупателя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных в настоящем пункт, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой но данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

13.2. Поставщик гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п. 12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@.

14. Антикоррупционная оговорка.

14.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. Положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. Приложения.

Спецификация

Информация о контрагенте (образец)

Акт приема-передачи сведений о контрагенте (образец)

ТЗ от 20.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/3235-ТЗ на 3л.

ТЗ от 11.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/3163-ТЗ на 5л.

17. Адреса местонахождения, банковские и иные данные сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________ от___________

Спецификация

к договору поставки продукции между АО ЧМЗ ___________________

№ _________________ от ___________ 20__ г.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Итого рублей 00 копеек ( ) в том числе НДС 20%. В стоимость включены расходы по доставке продукции.

3. Срок поставки продукции: в течение 60 календарных дней со дня заключения договора. По согласованию сторон допускается досрочная поставка продукции.

4. Доставка продукции осуществляется силами и за счёт Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: УР, г. Глазов, ул. Белова д.7.

5. Срок и порядок оплаты продукции: покупатель производит оплату продукции для расчетов с субъектами малого и среднего предпринимательства оплата каждой партии продукции в течение 30 календарных дней с даты ее поставки на склад Покупателя, для всех остальных хозяйствующих субъектов в течение 45 календарных дней с даты поставки каждой партии на склад Покупателя.

6. В целях сохранения заводской упаковки возможен толеранс +/- 20% от суммы договора, стоимость договора может меняться соответственно.

7. Отклонение в количестве поставленной продукции по причинам, связанным с технологией изготовления, транспортировки или затаривания, не превышающее в сторону уменьшения 20 % от количества, указанного в п.1 Спецификации к настоящему Договору, не считается недопоставкой. Покупатель производит оплату фактически поставленной продукции.

Поставщик: Покупатель:

АО ЧМЗ

______________ _____________

«_____» ___________2024 г. «_____» ___________2024 г.

Приложение № 2

к Договору №

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №

Образец акта приема-передачи сведений о контрагенте

АКТ от «___»_______20_г.

Приема-передачи документов

Передающая Сторона: ___________________

Принимающая Сторона: АО «ЧМЗ»

- Посмотреть таблицу с данными

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

ПОДПИСИ:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона: