Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мера длины штриховая со стеклянной шкалой тип IIБ по ГОСТ 12069-90 2 разряда №289821848

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

3._Основные+положения+договора+с+отлагательными

Приложение №1. Основные положения договора

Обязательства Подрядчика по выполнению модернизации Оборудования, а также обязательства Заказчика по оплате выполненных работ обусловлены принятием Инвестиционным комитетом решения об одобрении лимита финансирования на 2018 год (отлагательное условие по п. 1 ст. 157 ГК РФ). О наступлении указанного условия Заказчик уведомляет Подрядчика отдельным письмом, в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Заказчику станет известно о наступлении отлагательного условия. В случае не наступления указанного условия до 30.09.2018 года такое отлагательное условие считается не наступившим, и договор подлежит расторжению. До наступления отлагательного условия у Поставщика отсутствует обязанность по поставке Оборудования, а у Заказчика обязанность по его принятию и оплате

Оплата производится в следующем порядке:

вариант:

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) процентов от Общей цены, согласованной Сторонами в Спецификации. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты аванса. Выплата аванса Подрядчику производится в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты получения Заказчиком оригинала обеспечения возврата аванса, но не ранее 15 (Пятнадцати) дней от даты подписания настоящего Договора, и только при условии предоставления обеспечения возврата аванса. Обеспечение возврата аванса предоставляется на сумму выплачиваемого аванса.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в срок не более 15 (Пятнадцати) дней от даты заключения договора.

Выплата авансового платежа Подрядчику производится только после предоставления обеспечения возврата аванса.

Окончательный расчет осуществляется в течение 45 дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12). Оплата производится при условии предоставления Заказчику следующих документов:

• оригинал счета-фактуры на Оборудование – 1 (Один) экз.;
• оригиналы документов, подтверждающих транспортировку Оборудования (транспортной накладной и (или) товарно-транспортной накладной и (или) дорожной ведомости с отметкой о приеме груза к перевозке и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортовой коносамент));
• акт выполненных работ.

2 вариант:

Оплата за выполненные работы производится в полном объеме в течение 45 дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. Оплата производится при условии предоставления Заказчику следующих документов:

• оригинал счета-фактуры на Оборудование – 1 (Один) экз.;
• оригиналы документов, подтверждающих транспортировку Оборудования (транспортной накладной и (или) товарно-транспортной накладной и (или) дорожной ведомости с отметкой о приеме груза к перевозке и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортовой коносамент));
• акт выполненных работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение (либо изменение к обеспечению) в случае, если обеспечение заканчивает свое действие, по каким-либо причинам перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика.

В случае окончания срока действия ранее выданного обеспечения новое обеспечение (либо изменение к ранее выданному обеспечению) должно быть предоставлено Подрядчиком на тех же условиях, которые указаны в настоящем Договоре, не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания срока действия ранее выданного обеспечения, при этом срок действия нового обеспечения должен начинаться с момента окончания срока действия ранее выданного обеспечения.

Если обеспечение перестает быть действительны или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика по причинам, отличным от окончания срока его действия, новое обеспечение должно быть предоставлено Подрядчиком на тех же условиях, которые указаны в настоящем Договоре, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, когда такое обеспечение перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчиком.

Ответственность Исполнителя

Редакция пункта 6.1 для договоров на сумму до 500 (Пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС, - и эквивалентную сумму в иностранной валюте.

В случае нарушения сроков оплаты выполненных в срок работ Подрядчик вправе потребовать у Заказчику уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых процента) % за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно оплаченных Работ, но не более 10 (Десяти) % несвоевременно оплаченной суммы.

Редакция пункта 6.1 для договоров на сумму 500 (Пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС и более, и эквивалентную сумму в иностранной валюте.

В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки:

– с 1-го по 30-й день просрочки оплаты включительно – в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки;

– с 31-го дня просрочки оплаты по фактическую дату оплаты включительно – в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. Общий размер неустойки согласно настоящему пункту ограничивается 10% (Десятью процентами) несвоевременно оплаченной суммы.

• Редакция пункта 6.2 для договоров на сумму до 500 (Пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС, - и эквивалентную сумму в иностранной валюте.

За не выполнение работ или просрочку выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню:

• • • с 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки;
    • с 31-го дня просрочки по фактическую дату выполнения Работ включительно – в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.

Редакция пункта 6.2 для договоров на сумму 500 (Пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС, и более, и эквивалентную сумму в иностранной валюте.

За непоставку или просрочку выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню:

• • • с 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки;
    • с 31-го по 60-й день просрочки включительно – в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки;
    • с 61-го дня просрочки по фактическую дату выполнения Работ включительно – в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
• В случае просрочки выполнения Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата ранее выплаченного аванса по настоящему Договору. В таком случае возврат суммы ранее выплаченного аванса должен быть произведен Подрядчиком в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения требования Подрядчиком требования Заказчика о возврате суммы ранее выплаченного аванса.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Заказчиком требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Подрядчика от обязательств по Договору, если в требовании Заказчика прямо не указано иное.

8. Разрешение споров

В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров и в претензионном порядке, спор передается на разрешение :

Вариант № 1 - Редакция применяется в случаях, когда Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом»:

все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использования следующие адреса электронной почты:

Заказчик: ___________________

Подрядчик: ___________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

Вариант № 2 - Редакция применяется в случаях, когда Подрядчик не является организацией Госкорпорации «Росатом»:

все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области (для договоров, заключаемых филиалом «Атоммаш»).

11.12 В срок не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты исполнения обязательств по выполнению Работ, Подрядчик обязуется предоставить заверенную им выписку из книги продаж, подтверждающую отражение реализации в адрес Заказчика для целей исчисления НДС.

Окончательный расчет за Работы осуществляется при условии предоставления указанного документа Подрядчиком.

1.1._ТЗ_№_ВФТЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УТВЕРЖДЕНО

Директор по техническому

перевооружению

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СЕРТИФИКАТ: 0325DE830007AF95A246A605CB06F3247D

ВЛАДЕЛЕЦ: Семикопенко Владимир Анатольевич

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 05.09.2022 по 05.12.2023

В.А. Семикопенко

03.10.2023

Технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

№ ВФ/ТЗ/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет закупки: Мера длины штриховая со стеклянной шкалой тип IIБ

по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 разряда

Волгодонск

2023

Техническое задание на поставку

Меры длины штриховой со стеклянной шкалой тип IIБ

по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 разряда

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3

Подраздел 1.1 Предмет закупки

3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

3

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

3

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

4

Подраздел 4.3. Требования по надежности

4

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

4

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

4

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

4

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

4

Подраздел 4.8. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам

и автоматике

4

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

4

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

5

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

5

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при

поставке товаров

6

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

6

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

6

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

6

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

7

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 7

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

7

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

7

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

8

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ПОКУПАТЕЛЯ

8

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

8

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

8

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Мера длины штриховая со стеклянной шкалой тип IIБ по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

разряда (далее – Мера или Товар).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, серийно изготавливаемым,

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был

восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не

были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным

или экспериментальным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

26.51.33.199

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мера предназначена для непосредственного измерения длины, а также

применяется при настройке и поверке средств геометрических измерений, в

т.ч. координатно-измерительных машин, микроскопов и видеомикроскопов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование характеристики

Значение характеристики

Температура окружающего воздуха, °С

20±2

Относительная влажность воздуха при

температуре окружающего воздуха 40

80

°С, %, не более

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование характеристики

Значение

характеристики

Длина шкалы, мм, не менее

200

Класс точности, не выше

КТ 0

Цена деления шкалы, мм, не более

1

Допускаемое отклонение длины шкалы, мкм, не

±0,7

более

Ширина штрихов шкалы, мм, не более

0,01

Допускаемая разность между шириной штрихов и

±0,001

ее средним значением, мм, не более

Габаритные размеры, мм, не менее:

- длина

230

- высота

10

- ширина

Материал меры

20

Стекло кварцевое или

оптическое

Температурный коэффициент линейного

10,0±1,0

расширения материала меры, 10-6 К-1, не более

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные

показатели

Возможность проведения прямых измерений расстояний / длины (в т.ч.

отрезков длины) объекта измерений (или его фрагмента) путем совмещения

штрихов меры с измеряемым объектом.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Мера должна сохранять свои технические и метрологические характеристики

и обеспечивать надежную бесперебойную работу в течение всего срока

службы.

Средний срок службы не менее 3 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Мера представляет собой брусок, выполненный из стекла, на который

нанесена шкала в виде штрихов с интервалами (ценой деления) 1 мм.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно подраздела 4.1 настоящего технического задания.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии

факторов внешней среды

Мера должна сохранять свои технические и метрологические характеристики

в рабочих условиях эксплуатации согласно раздела 3 настоящего

технического задания.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено.

Подраздел 4.8. Требования к средствам измерения, контрольноизмерительным приборам и автоматике

Если поставляемая мера является средством измерений утвержденного типа и

внесена в государственный реестр средств измерений РФ, то она должна

иметь положительные результаты первичной поверки (приоритетный вариант

для Покупателя).

Если поставляемая мера не является средством измерений утвержденного

типа и не внесена в государственный реестр средств измерений РФ, то она

должна иметь положительные результаты аттестации в качестве эталона

единицы длины согласно Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки должен включать следующее:

№ п/п

Наименование

Количество

Единица

измерения

1

Мера длины штриховая со стеклянной

шкалой тип IIБ по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 разряда

1

шт.

2

Футляр

1

шт.

3

Документация по п.5.2 настоящего ТЗ

1

комплект

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Мера должна иметь обязательную маркировку на мере (или на футляре).

Требования к маркировке:

- хорошо различимая, четкая и нестираемая идентификационная надпись,

которая содержит наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

материал, из которого изготовлена мера; наименование и (или) обозначение

меры (тип, марка, модель (при наличии)); заводской (серийный) номер; знак

утверждения типа (для меры утвержденного типа); дата изготовления.

Маркировка груза должна соответствовать ГОСТ 14192.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Мера должна быть поставлена в упаковке, обеспечивающей полную

сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке и

транспортировки. Упаковка должна быть приспособлена как к крановым

перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

Транспортировочный ящик должен исключать повреждение и порчу в

процессе транспортировки или хранения. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ

23170. Остальные требования по ГОСТ 26653.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого товара осуществляется Покупателем по результатам

входного контроля на соответствие требованиям настоящего технического

задания, включающего:

 проверка наличия и полноты предоставленной сопроводительной

технической документации;

 проверка маркировки и комплектности товара;

 проверка качества изделия: визуальный осмотр фактического

состояния товара на предмет отсутствия повреждений, полученных при

хранении и транспортировке.

При положительных результатах входного контроля составляется акт

приема-передачи товара. Датой поставки считается день подписания акта

приема-передачи поставляемого товара.

Приёмка осуществляется по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск,

Жуковское шоссе, 10, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш».

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных

документов при поставке товаров

Вся документация должна быть представлена на бумажном носителе на

русском языке и включать в себя:

 руководство по эксплуатации на русском языке – 1 экз. (оригинал);

 паспорт, оформленный по ГОСТ Р 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Правила выполнения

















эксплуатационных документов» с проставленной датой выпуска

прибора из производства – 1 экз. (оригинал);

методика поверки, утверждённая в установленном порядке (для меры

утвержденного типа) – 1 экз. (копия);

свидетельство о поверке (с протоколом поверки), оформленное на

бумажном носителе (для меры утвержденного типа) – 1 экз. (оригинал);

сертификат калибровки (для меры не утвержденного типа) – 1 экз.

(оригинал);

паспорт эталона единицы длины (для меры не утвержденного типа) – 1

экз. (оригинал);

правила содержания и применения эталона единицы длины (для меры не

утвержденного типа) – 1 экз. (оригинал);

методика первичной аттестации эталона единицы длины (для меры не

утвержденного типа) – 1 экз. (оригинал);

методика (периодической) аттестации эталона единицы длины (для

меры не утвержденного типа) – 1 экз. (оригинал);

свидетельство об аттестации эталона единицы длины (для меры не

утвержденного типа) – 1 экз. (оригинал).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Филиал АО «АЭМтехнологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская

область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 10.

Стоимость доставки должна быть включена в общую стоимость поставки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в неповрежденной упаковке в закрытом складском

помещении согласно руководству по эксплуатации.

Товар должен храниться в вентилируемых помещениях при температуре

воздуха от -20 ºС до +40 ºС и относительной влажности не более 95 %.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемое товара должен составлять не менее 12

месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствие с руководством по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность общепромышленного оборудования по ГОСТ 12.2.003-91.

Товар должен соответствовать общеевропейским и российским нормам

безопасности и отвечать требованиям безопасности в течение всего периода

эксплуатации при выполнении Покупателем требований, установленных в

эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Мера должна быть средством измерения утвержденного типа и внесена в

государственный реестр средств измерений РФ или может быть средством

измерения не утвержденного типа и аттестована в качестве эталона единицы

длины согласно Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г.).

Для средства измерений утверждённого типа поверка должна быть проведена

организацией, аккредитованной на данный вид работ, и выполнена в

соответствии с требованиями приказа Минпромторга РФ №2510 от

31.07.2020.

Результатом поставки является:

- исполнение всех пунктов настоящего технического задания;

- выполнение всех пунктов Договора;

- готовность товара к полноценной работе в заданных настоящим

техническим заданием условиях;

- выполнение обязательств Поставщика по обеспечению гарантийного

обслуживания товара.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществляется в течение гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Мера должна быть поверена (или аттестована) в качестве эталонного

средства измерения не ниже 2 разряда по «Государственной поверочной

схеме для средств измерений длины» (Приказ Росстандарта от 29.12.2018 №

2840*).

*При поверке необходимо руководствоваться действующим на

момент поверки

документом, утверждающим государственную поверочную схемы для СИ длины.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Мера длины штриховая со стеклянной шкалой тип IIБ по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

разряда – 1 комплект.

Место поставки – г. Волгодонск, Жуковское ш., д. 10.

Срок поставки в соответствии с договором.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Вся техническая и сопроводительная документация должна быть

предоставлена Покупателю на русском языке в электронном виде (в формате

*, *.doc или другие по согласованию с Покупателем) и на бумажном

носителе.

Требования к переведенной на русский язык документации:

- текст должен быть изложен грамотным техническим языком с

соблюдением стилистики;

- машинный, программный и прочие виды автоматизированного перевода не

допускаются;

- перевод должен восприниматься носителем языка перевода так же, как

оригинал – носителем языка оригинала;

- перевод должен соответствовать нормам и правилам русского языка.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Обучение не требуется.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Наименование приложения

Номер страницы

-

№ п/п

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель группы Г.В. Лавренов

СОГЛАСОВАНО:

Главный метролог-начальник отдела Д.И. Локонов

2._Запрос_ТКП