Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Изготовление и поставка установки получения хлората лития №272867925

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на Изготовление и поставка установки получения хлората лития
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	20.05.2024
Окончание:	10.06.2024 23:59:59
Тендер №:	272867925
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Оборудование для химической промышленности
Регион:	Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск
Регион поставки:	Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Изготовление и поставка установки получения хлората лития
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Установка получения хлората лития ТЗ 21/06/427	-	-	1	-

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на оборудование для химической промышленности в Новосибирска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

ТЗ на установку получения хлората лития.pdf	135 КБ	20.05.24 05:42	Действующая
Проект договора.docx	186 КБ	20.05.24 05:42	Действующая
Электронный запрос ТКП.pdf	391 КБ	20.05.24 05:42	Действующая

Скачать все файлы

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании ____________., с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Оборудование» - вещи, характеристики которых перечислены в п. 2 таблицы Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании от 26.04.2024 № 21/06/427 (приложение №2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора;

г) «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Поставщика в соответствии с требованиями Договора, включая, но не ограничиваясь следующим: изготовление и поставка Оборудования; выполнение монтажа и пуско-наладки Оборудования; приемо-сдаточные испытания; исполнение других функций, необходимых для выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Договора.

д) «Результат работ» - изготовленное и смонтированное, введенное в эксплуатацию и пригодное к использованию по прямому назначению Оборудование, соответствующее требованиям настоящего Договора, Приложений к нему, технической документации.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является изготовление и поставка установки получения хлората лития (далее по тексту также - Оборудование), выполнение монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг по комплексному инструктажу персонала Покупателя, проведение приемо-сдаточных испытаний в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Технического задания от 26.04.2024 № 21/06/427 (приложение № 2 к настоящему Договору, далее по тексту также Техническое задание или ТЗ) и Спецификацией, являющейся неотъемлемым Приложением № 1 к настоящему Договору (далее по тексту также Спецификация).

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя изготовленное Оборудование, выполнить монтажные и пусконаладочные работы, оказать услуги по комплексному инструктажу персонала Покупателя, провести приемо-сдаточные испытания, а Покупатель принять и оплатить изготовленное Оборудование, выполненные работы, оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

Сроки изготовления и поставки Оборудования, выполнения работ, оказания услуг установлены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик вправе по предварительному письменному согласию Заказчика выполнить Работу досрочно.

Исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с момента письменного сообщения (уведомления) Покупателем Поставщика о начале исполнения обязательств по договору (после утверждения инвестиционным комитетом объемов финансирования). Покупатель обязан направить сообщение (уведомление) факсимильной связью или электронной почтой, с последующим направлением оригинала не позднее 01.11.2024. В случае направления Покупателем сообщения (уведомления) Поставщику об отсутствии финансирования оборудования по данному договору, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения такого сообщения (уведомления). Сообщение (уведомление) направляется факсимильной связью или электронной почтой, с последующим направлением оригинала.

Работа выполняется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами. Поставщик обязан использовать материалы (оборудование, комплектующие изделия, компоненты), принадлежащие ему на праве собственности, и передать Покупателю копии документов о приобретении их в собственность.

Изготовление и поставка Оборудования выполняется Поставщиком на основании и в полном соответствии с Техническим заданием от 26.04.2024 № 21/06/427, являющимся неотъемлемым Приложением № 2 к Договору (далее – ТЗ). Отступление Поставщиком от условий Технического задания не допускается, за исключением случаев, согласованных с Покупателем.

Поставщик поставляет Оборудование, свободное от прав, требований и претензий третьих лиц, гарантирует, что поставляемое им в рамках настоящего договора Оборудование принадлежат ему на законных основаниях, находятся в законном обороте, не состоят в залоге и под арестом. Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Стороны договорились, что общие и двусмысленные положения Технического задания от 26.04.2024 № 21/06/427 (приложение № 2 к настоящему Договору) (положения, допускающие колебания значений и параметров Оборудования), могут письменно уточняться Покупателем, как по запросу Поставщика, так и по собственной инициативе.

Такие письменные уточнения считаются неотъемлемой частью Договора с момента вручения Поставщику, если только Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после вручения не оспорил их в соответствии с пунктом 18.3. Договора (в этом случае они вступают в силу после досудебного урегулирования сторонами разногласий или после вступления решения суда в законную силу).

Поставщик не вправе требовать изменения Договора (цены, сроков и т.д.) при получении уточнений, если только они прямо не противоречат Договору. Бремя доказывания такого противоречия лежит на Поставщике.

Риск удорожания цены договора вследствие реализации уточнений лежит на Поставщике как на специалисте, который, будучи более Покупателя компетентным в области изготовления и поставки подобного Оборудования, а также в области квалифицированного выполнения работ, аналогичных тем, которые являются предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Покупателя до заключения Договора.

2.8. К правоотношениям сторон, вытекающим из настоящего договора, применяются общие положения о подряде, установленные ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора составляет - _________________ руб. (________________________ рублей __ копеек), в том числе включая НДС по ставке 20 % - _______________ руб. (____________________ рублей __ копеек).

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Поставщика в связи с исполнением настоящего договора, том числе стоимость материалов и изготовления Оборудования, стоимость доставки Оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, стоимость выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оказания услуг по комплексному инструктажу персонала Покупателя, проведения приемо-сдаточных испытаний, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик вправе:

Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору соисполнителей (третьих лиц). В течение одного рабочего дня после заключения договора с соисполнителем (третьим лицом), Поставщик предоставляет Покупателю заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения соисполнителя (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с соисполнителем (третьим лицом).

Привлечение третьих лиц возможно только при приложении справки о налоговой добросовестности и раскрытии цепочки бенефициаров, включая конечных собственников.

При этом Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, качество и результаты выполненных этими лицами работ, как за свои собственные.

Запрашивать и получать от Покупателя необходимую для выполнения работ информацию.

Поставщик обязан:

Изготовить и поставить Оборудование в соответствии с техническим заданием от 26.04.2024 № 21/06/427 и Спецификацией, являющимися неотъемлемыми приложениями № 2 и № 1 к настоящему Договору, иными условиями Договора, в том числе представить Покупателю, отчеты, методические материалы, конструкторскую, эксплуатационную, техническую и иную документацию в предусмотренные Договором и Приложениями к нему сроки. Поставщик обязуется произвести испытания, доставку, монтаж, оказать услуги по комплексному инструктажу персонала Покупателя, проведение приемо-сдаточных испытаний, передачу Оборудования в соответствии с ТЗ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), иными условиями Договора и Приложений к нему;

Организовать за свой счет транспортировку Оборудования по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, в том числе с предоставлением транспорта для перевозки, заполнением сопроводительных документов, расчетами и предоставлением Оборудования третьим лицам, осуществляющим непосредственную перевозку Оборудования от имени и за счет средств грузоотправителя. При этом грузоотправителем выступает Поставщик.

Предоставлять Покупателю по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора;

Делать обязательную ссылку на Покупателя при опубликовании в установленном порядке в открытой печати результатов выполненных работ по изготовлению оборудования в рамках настоящего Договора;

Обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполнение работ;

Урегулировать своими силами и за свой счет любые вопросы выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе контрагентам (соисполнителям) Поставщика, физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности), связанные с выполнением Договора, включая:

- авторское вознаграждение работникам Поставщика, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках трудовых обязанностей;

- вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении работ по Договору, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности;

По письменному требованию Покупателя предоставить копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период, а именно:

- форму по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Бухгалтерский баланс»;
- форму по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Отчет о прибылях и убытках» («Отчет о финансовых результатах»).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный период, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Поставщика в результатах Работы недостатки, которые повлекли или могут повлечь отступления от требований и параметров, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 2).

Обеспечить соблюдение правил радиационной безопасности, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ в соответствии с требованиями инструкций, действующими в ПАО «НЗХК» и Положением о порядке допуска подрядных организаций к выполнению работ на территории ПАО «НЗХК» в редакции, действующей на момент выполнения соответствующих работ на территории ПАО «НЗХК», а также требований Соглашения по охране труда (Приложение № 8 к настоящему Договору). Обеспечить соблюдение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом от 15.12.2020 № 903н. Министерством труда и социальной защиты РФ).

Выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории Покупателя.

Незамедлительно уведомить Покупателя о невозможности достижения результата (в том числе промежуточного) предусмотренных настоящим Договором работ, об обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, и приостановить выполнение работ до получения соответствующих указаний от Покупателя.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков (соисполнителей), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с выполнением работ по Договору.

Освободить территорию Покупателя от принадлежащего Поставщику имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки выполненных работ, а также обеспечить окончательную уборку по завершении работ, предусмотренных настоящим Договором.

Покупатель обязан:

Принять и осуществить оплату поставленного Оборудования, выполненных работ, оказанных услуг надлежащего качества в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора;

В случае невозможности достижения результата, соответствующего требованиям ТЗ, в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Поставщика рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ и внести по согласованию с Поставщиком изменения в ТЗ либо принять решение о прекращении Договора.

Покупатель вправе:

Запрашивать у Поставщика дополнительную информацию и документы, касающиеся исполнения обязательств по договору.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

Во всякое время проверять ход и качество работы, осуществлять контроль за сроками и условиями выполнения работ, выполняемых Поставщиком.

Отказаться от исполнения договора и потребовать от Поставщика возмещения убытков, если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.

Требовать от Поставщика надлежащего выполнения работ по договору в соответствии с условиями договора, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Маркировка упаковки Оборудования (каждого отдельного грузового места) должна обязательно содержать следующую информацию на русском языке, нанесенную несмываемой краской:

Договор № “ “ _______ 20____ года.

Поставщик – (указывается наименование и юридический адрес Поставщика),

Покупатель - ___________________________________________,

Грузоотправитель – (указывается наименование и юридический адрес Грузоотправителя),

Грузополучатель – ________________________________________________,

Грузовое место №______________________из_________________,

«верх» - «низ», «центр тяжести», «места строповки», «места захвата погрузчиком»,

место, в котором находится техническая документация на Оборудование,

Информацию об особенностях обращения с Оборудованием (отметки о влагостойкости, о возможности кантовать, о наличии бьющихся элементов и т.п.), достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Оборудования при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в Спецификации (приложение № 1) Договора.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Оборудования, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

Отгрузка Оборудования производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Датой (моментом) доставки считается дата фактической передачи Оборудования Покупателю в месте доставки, указанная Покупателем в товарной накладной по форме ТОРГ-12 подписанной обеими сторонами. Окончательная приёмка Оборудования Покупателем производится после подписания Сторонами без замечаний протокола приемочных испытаний и подтверждается подписанием сторонами итогового акта приемки выполненных работ по договору (Приложение № 6 к Договору).

Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать условиям Договора и Приложений к нему, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и т.п.), действующей на момент исполнения Договора, а также требованиям, указанным в Спецификации к настоящему договору. Качество Оборудования удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими качество Оборудования. В комплектность поставки Оборудования по настоящему Договору входит, в том числе, документация, перечисленная в п. 6.5 Договора.

При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода;

счет, выставленный Покупателю;

счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз.;

документацию, указанную в разделах 5.2 и 13 технического задания от 26.04.2024 № 21/06/427 (приложение №2 к настоящему Договору).

В случае поставки Оборудования без документов, предусмотренных п. 6.5 настоящего договора, поставка Оборудования считается некомплектной и не подлежит приёмке и оплате до момента представления указанных документов. В таком случае Покупатель принимает Оборудование на ответственное хранение и направляет Поставщику требование с указанием срока передачи необходимых недостающих документов. В случае если в указанный в уведомлении срок недостающие документы не предоставлены (не переданы) Покупателю Поставщиком, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора посредством направления Поставщику письменного уведомления об отказе от Договора. При этом Поставщик обязан вернуть Покупателю полученные по Договору денежные средства в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения одностороннего письменного отказа Покупателя. Оборудование, поставленное с нарушением требований к комплектности, возвращается Поставщику посредством самовывоза с территории Покупателя. О дате самовывоза не принятого Оборудования Поставщик обязан уведомить Покупателя заблаговременно

Вся техническая документация должна быть выполнена с использованием метрической системы СИ, в соответствии со стандартами ЕСКД и другим действующими в Российской Федерации нормативными документами на русском языке.

Право собственности на поставленное, смонтированное и испытанное Оборудование, риск случайной гибели и случайного повреждения Оборудования переходят к Покупателю после подписания итогового акта приемки выполненных работ по договору (форма № 6к настоящему договору).

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Конечным результатом выполнения обязательств по настоящему Договору является введенное в эксплуатацию (не являющееся опытным образцом) и пригодное к использованию в производстве по прямому назначению Оборудование, соответствующее требованиям настоящего Договора и Приложений к нему.

Поставщик за счет собственных средств организует доставку Оборудования до Покупателя по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94. О доставке Оборудования Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее 10 дней до даты доставки.

Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Оборудования по количеству, качеству и комплектности.

После доставки Оборудования на территории Покупателя Поставщиком должны быть проведены монтажные и пусконаладочные работы Оборудования.

После проведения монтажных и пуско-наладочных работ на территории Покупателя, должны быть проведены приемочные (приемо-сдаточные) испытания в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной Поставщиком и согласованной Покупателем. Покупателю должен быть передан протокол приемочных испытаний.

Поставщик уведомляет Покупателя о завершении монтажных и пусконаладочных работ и готовности Оборудования к приемочным испытаниям на территории Покупателя.

Приемочные испытания проводятся совместно в присутствии представителей Поставщика и Покупателя с оформлением двустороннего Протокола приемочных испытаний. В случае успешного проведения приемочных испытаний протокол подписывается без замечаний. В случае недостижения необходимых результатов в ходе испытаний Поставщик обязан в срок, определенный протоколом, произвести соответствующие доработки, указанные в протоколе и уведомить Покупателя о новой дате проведения приемочных испытаний. В случае неудовлетворительных результатов повторных приемочных испытаний Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного одностороннего отказа и потребовать от Поставщика возврата всего ранее полученного по Договору.

Оказание услуг по комплексному инструктажу персонала Покупателя проводится в период проведения приемочных испытаний.

Комплексный инструктаж персонала Покупателя проводится в соответствии с программой инструктажа по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования, разработанной Поставщиком и согласованной с Покупателем. Разработанная программа инструктажа должна быть предоставлена на согласование Покупателю в срок не позднее чем за 30 календарных дней до начала оказания услуг по инструктажу персонала. Покупатель в течение 15 календарных дней согласовывает предоставленную программу инструктажа или направляет Поставщику мотивированный отказ.

Покупатель, принявший работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, без проверки не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

Подписанный без замечаний протокол приемочных испытаний является основанием для приемки Покупателем монтажных и пусконаладочных работ, услуг по комплексному инструктажу персонала Покупателя и подписания акта сдачи-приемки выполненных монтажных и пуско-наладочных работ, оказанных услуг по комплексному инструктажу персонала Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю подписанный и скрепленный печатью со своей стороны акт сдачи-приемки работ и услуг по форме приложения № 5.

Подписанные Сторонами без замечаний протокол приемочных испытаний, акт сдачи акт сдачи - приемки работ и услуг по форме приложения №5 к Договору, являются основанием для приемки Покупателем Оборудования и подписания итогового акта приемки выполненных работ по договору по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

По факту приемки Оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает итоговой акт приемки выполненных работ по договору по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

Обязательства Поставщика по Договору считаются полностью выполненными после подписания итогового акта приемки выполненных работ по договору по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

Качество изготовленного Оборудования, а также выполненных работ должно соответствовать Техническому зданию, а также обязательным требованиям к качеству Оборудования и выполненных работ установленным соответствующими нормативными документами (ГОСТы, ТУ, СанПиН, СП, Техническим регламентам), действующим в Российской Федерации на момент выполнения работ и передачи результатов Покупателю. Если Оборудование не подлежит сертификации, оно должна быть обеспечено технической документацией и паспортами с гарантией. Оборудование должно быть передано Покупателю с комплектом документации не менее, чем определено разделом 6.5 настоящего Договора.

При изготовлении Оборудования должны быть применены высококачественные материалы, обеспечены соответствующая обработка, сборка и технические испытания.

Поставщик гарантирует:

- результаты Работ полностью соответствуют требованиям Договора, приложений к нему;

- результаты Работ могут использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

- результаты Работ не имеют дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим.

Поставщиком гарантируется высокое качество и бесперебойная надежная работа Товара в соответствии с техническим заданием от 26.04.2024 № 21/06/427 (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Срок гарантии качества (гарантийный срок) на поставленное Оборудование и работы составляет 12 месяцев с даты подписания итогового акта приемки выполненных работ по договору. Указанные гарантийные сроки исчисляются со дня подписания Сторонами соответствующего итогового акта приемки выполненных работ по договору. Условия данного пункта являются приоритетными по отношению к иным положениям договора и приложений к нему, касающихся гарантийных сроков.
Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
Не позднее 10 календарных дней со дня получения Поставщиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
В случае уклонения Поставщика от составления акта в установленный срок Покупатель вправе составить акт без участия Поставщика.
Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Покупателя уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Покупатель вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого Оборудование не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Поставщик несет ответственность.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата по Договору осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Оплата по Договору будет осуществляться в следующем порядке: 100% цены договора – в течение в течение 50 календарных дней с момента подписания Сторонами итогового акта приемки выполненных работ по договору по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, при условии предоставления Покупателю документов, предусмотренных пунктом 6.5 Договора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и услуг (по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору),

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Поставщик направит Покупателю подписанные акты сверки расчетов по форме Приложения №4 к настоящему договору (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения работ (услуг), согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

В случае несвоевременной оплаты Покупателем Оборудования и выполненных работ, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

В случае некачественного выполнения любого вида работ, предусмотренных Договором, Поставщиком, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости договора за каждый факт обнаружения некачественного выполнения работ.

В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков Товара или замены Товара ненадлежащего качества качественным, доукомплектования Товара, либо замены его комплектным (в т. ч. в период гарантийного срока), Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, недостатки которого должны быть устранены (или подлежащего замене), либо от стоимости Товара, подлежащего доукомплектованию, за каждый день просрочки.

В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Оборудования, не предоставления относящихся к Оборудованию документов (за исключением счета-фактуры), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 5 % от цены Договора.

Стороны договорились, что однократное нарушение отдельно или в совокупности:

- срока поставки Оборудования больше чем на 10 (десять) календарных дней;

- срока выполнения любого вида работ, предусмотренных Договором, больше чем на 10 (десять) календарных дней;

является существенным нарушением условий договора. В этом случае Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного одностороннего отказа и потребовать от Поставщика возврата всего ранее полученного по Договору.

Неустойка, предусмотренная настоящим договором, носит штрафной характер. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме, сверх начисленной неустойки.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по проведению сверки расчетов по п. 9.4. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором.

Помимо иных случаев, предусмотренных настоящим Договором или законом, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке посредством направления уведомления в случаях:

- непредоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Договора.

- непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами.

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года в соответствии со ст. 10.4 Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, опубликованного на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (www.zakupki.rosatom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе документы по закупкам.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю в рамках (закупочной процедуры), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае каких - либо изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или исполнительных органах предоставлять Сведения в ПАО «НЗХК» с приложением соответствующих документов не позднее 5 дней с момента, когда стало известно Поставщику о таких изменениях по форме, установленной в приложении №3 к настоящему Договору.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора».

РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Оборудования по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Оборудования;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Оборудования по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Оборудования;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Оборудования по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор
заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

ПАО «НЗХК»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

ПАО «НЗХК»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [1] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

При подписании Договора каждая Сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания Договора, датой заключения Договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания Договора, датой заключения Договора является имеющаяся дата подписания Договора. При отсутствии обеих дат подписания Договора, датой заключения Договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице Договора

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Спецификация;

Техническое задание от 26.04.2024 № 21/06/427;

Форма информация о контрагенте;

Форма акта сверки расчетов;

Форма акта сдачи-приемки работ и услуг;

Форма итогового акта приемки выполненных работ по договору;

Порядок въезда (выезда) входа (выхода) физических лиц и транспортных средств на территорию охраняемой зоны, защищенной зоны и зоны безопасности ПАО «НЗХК»;

Соглашение по охране труда.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________________ руб. (________________________ рублей __ копеек), в том числе включая НДС по ставке 20 % - _______________ руб. (____________________ рублей __ копеек).

СРОКИ ПОСТАВКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

Техническое задание от __ № ___

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

Форма информация о контрагенте

- Посмотреть таблицу с данными

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам организации по состоянию на дату предоставления настоящей информации, для уставных капиталов выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.

В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

Руководитель контрагента ________________________/____________________________/

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

Форма акта сдачи - приемки работ и услуг

АКТ № ____

сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ и услуг по договору №________

Поставщик

____________________________ выполнил и сдал, а ПАО "НЗХК" принял следующие работы и услуги:

- Посмотреть таблицу с данными

Сдал: Принял:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ АКТ № ____

сдачи-приемки выполненных работ по договору (Форма)

г. _______________

"___"__________ 20__ г.

___________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны и ____________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________, действующ__ на основании ______________________________, с другой стороны составили настоящий итоговый Акт о следующем:

1. Во исполнение условий договора от "___"_________ 20__ г. N _____ (далее - Договор) Поставщик выполнил в полном объеме работы, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Представители Поставщика и Покупателя совместно провели проверку готовности Оборудования, при этом установлено следующее: _.

Заключение: Оборудование готово к эксплуатации.

4. Настоящий итоговый Акт является основанием для перечисления Покупателем оплаты за Оборудование и выполненные работы, в порядке и на условиях п. 10.3 Договора.

5. Гарантийные обязательства по Договору: ______________________.

6. Стороны взаимных претензий по качеству и срокам выполнения работ друг к другу не имеют.

Вариант. 6. Покупатель имеет следующие претензии по ___________ (объему, качеству, срокам) результата работ: __________________________.

7. Сроки устранения выявленных недостатков: _________________________.

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора поставки от "___"________ 20__ г. № _____.

Сдал: Принял:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

Порядок въезда (выезда) входа (выхода) физических лиц и транспортных средств на территорию охраняемой зоны, защищенной зоны и зоны безопасности ПАО «НЗХК»

Данный порядок разработан в соответствии с объектовыми документами ПАО «НЗХК»:

- Инструкция о пропускном режиме в Публичном акционерном обществе «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК») № 21/03/142-И-дсп от 29.09.2021

- Положение о внутриобъектовом режиме в Публичном акционерном обществе «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК»)

- Инструкция о пропускном режиме в зоне безопасности Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК») №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8дсп от 26.06.2018г

Пропускной режим.

Пропускной режим является неотъемлемой частью обеспечения физической защиты ПАО «НЗХК».

Требования пропускного и внутриобъектового режима доводятся службой безопасности (СБ) до работников ПАО «НЗХК», командированных лиц, посетителей и арендаторов через руководителей подразделений (организаций). Общие сведения доводятся в процессе первичного инструктажа при оформлении пропуска.

Доступ на территорию охраняемой зоны, защищенной зоны, зоны безопасности ПАО «НЗХК» и обратно производится через контрольно-пропускной пункт (КПП).

Режимы работы КПП (проездов):

людской КПП «Центральный» в здании▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькруглосуточно;
автотранспортный КПП «Центр» - круглосуточно;
людской и автотранспортный КПП «Север»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 19-00; суббота, воскресенье и праздничные дни работает по письменной заявке подразделений ПАО «НЗХК» или организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в интересах ПАО «НЗХК», согласованной с начальником СБ;
автотранспортный КПП «Гараж»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 18-00; суббота, воскресенье и праздничные дни работает по письменной заявке подразделений ПАО «НЗХК» или организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в интересах ПАО «НЗХК», согласованной с начальником СБ;
людской КПП «Здание 213, заводоуправление» - круглосуточно;
вход в здание №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсуббота, воскресенье и праздничные дни работает по письменной заявке подразделений ПАО «НЗХК» или организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в интересах ПАО «НЗХК», согласованной с начальником СБ.
людской КПП «Галерея»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19-00, в рабочие дни;
людской КПП «Комплекс зданий № 17, № 336» - круглосуточно.
автопроезд № 1 на предзаводскую парковку – круглосуточно.
Порядок пропуска командированных лиц и посетителей, работников арендаторов, выноса (вноса) материалов, материальных ценностей и документов в охраняемую зоны.
Доступ на территорию защищенной зоны (ЗЗ), внутренней зоны (ВЗ) и обратно работников, командированных лиц, посетителей и личного состава ведомственной охраны (ВО) производится по пропускам установленного образца через КПП, с осуществлением биометрической идентификации.
Поставщик по договору не менее, чем за три рабочих дня до даты визита в ПАО «НЗХК» направляет в ПАО «НЗХК» на имя генерального директора либо заместителя генерального директора - главного инженера или заместителя генерального директора – директора по производству следующую информацию: фамилия, имя, отчество (полностью) командированного лица, перечень вносимых материалов, оборудования с указанием серийных номеров (маркировки).
Основанием для оформления пропуска является список заявка на оформление пропуска, согласованная и полученная СБ через ЕОСДО.
Лица, командированные в ПАО «НЗХК», пропускаются по временным или разовым пропускам. При длительном пребывании командированных в ПАО «НЗХК» (более 6-ти месяцев) допускается оформление им постоянного пропуска.

Пропуск по разовым и временным пропускам на КПП «Центральный» осуществляется через шлюз № 8 (на территорию защищенной зоны) и через шлюз № 9 (с территории защищенной зоны).

- Лица, проходящие через КПП обязаны, в установленном порядке предоставлять к досмотру личные вещи, которые при необходимости, должны быть досмотрены ведомственной охраной в установленном порядке согласно табеля постам, с применением средств обнаружения ядерных материалов (ЯМ), взрывчатых веществ (ВВ) и предметов из металла.
- В случае задержания работника сторонней организации, выполняющей работы в интересах ПАО «НЗХК», работника арендатора с подозрением на алкогольное (наркотическое) опьянение, задержанный работник доставляется к оперативному дежурному ведомственной охраны для составления протокола и акта о появлении работника в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения с указанием признаков алкогольного (наркотического) опьянения и визой задержанного в согласии признания алкогольного (наркотического) опьянения, либо в отказе от освидетельствования. Оперативный дежурный ведомственной охраны сообщает о задержании непосредственному руководителю задержанного для принятия решения о допуске или отстранении от работы задержанного и начальнику СБ. О принятом решении, руководитель задержанного работника делает запись в протоколе о задержании. У работника сторонней организации изымается пропуск.

Пропуск и оригиналы всех документов передаются в СБ.

В спорных ситуациях по согласованию с непосредственным руководителем задержанного работника он может быть направлен на медицинское освидетельствование (оплата осуществляется за счет задержанного).

Затем протокол с актом о появлении работника в состоянии алкогольного опьянения передается в СБ для дальнейшего направления руководителю организации задержанного работника.

Решение о возврате пропуска принимается заместитель генерального директора по безопасности после проведения служебного расследования.

- Доступ работников в охраняемые режимные, категорированные помещения и участки производится по пропускам установленного образца при наличии в них необходимых шифров.
- В выходные и праздничные дни пропуск работников сторонних организаций осуществляется по предварительным заявкам (спискам) их руководителей, согласованных с заместителем генерального директора - главным инженером ПАО «НЗХК», начальником СБ, с предъявлением пропуска.

Заявки необходимо представлять в СБ до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпятницы или дня, предшествующего праздничному нерабочему дню.

- Проход работников через транспортные КПП ЗАПРЕЩЕН.
- Командированным лицам, работникам арендатора и работникам организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в интересах ПАО «НЗХК» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
посещать подразделения без производственной необходимости;
без согласования со специальным научно-техническим отделом ПАО «НЗХК» (СНТО) проносить и пользоваться на территории предприятия носителями информации, радиоэлектронными средствами, кино-, видео-, фотоаппаратурой;
пользоваться на территории предприятия видео-, фотоаппаратурой встроенной в мобильные средства связи (МСС);
курить в неустановленных местах;
проносить спиртные напитки, наркотические, галлюциногенные и другие психоактивные вещества и употреблять их;
проносить оружие (в том числе пневматическое), боеприпасы, ножи (кроме монтажных), ВВ, газовые баллончики и другие специальные средства, в том числе муляжи и предметы похожие на них;
пользоваться МСС (в том числе через наушники, портативные гарнитуры и пр.) в помещениях, где установлены таблички, предупреждающие о запрещении использования МСС, проносить и пользоваться МСС (в том числе через наушники, портативные гарнитуры и пр.) на ядерно и радиационно опасных участках и на участках ртутного производства;
проносить на режимные территории и в режимные помещения согласно утвержденному «Перечню режимных территорий и режимных помещений ПАО «НЗХК», предметы, установленные действующим «Перечнем запрещенных к проносу на режимные территории и в режимные помещения предметов».

Допускается пропуск автотранспорта, в котором магнитолы, аппаратура связи и навигации установлены стационарно.

Работникам арендатора и работникам организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в интересах ПАО «НЗХК» разрешается нахождение на территории ЗЗ и ВЗ только в местах производства работ, определенных договором.

- Внос (вынос) продуктов питания, личных вещей (зонты, сумки и т.п.) на территорию защищенной зоны осуществляется без оформления пропусков, в открытом виде, удобном для визуального досмотра охранником КПП.
- Внос (вынос) крупногабаритных грузов допускается через людской КПП «Центральный» через аварийный выход № 1 по разрешению оперативного дежурного ведомственной охраны с досмотром с использованием ручных детекторов ядерных материалов, взрывчатых веществ и металла.
- Вынос (внос) с территории защищенной зоны материалов и оборудования, принадлежащих сторонним организациям, выполняющим работы на основании договоров подряда или аренды, осуществляется по «Разрешению на ввоз (вывоз), внос (вынос) материалов и оборудования», которое оформляется представителем сторонней организации в двух экземплярах и регистрируется в бюро пропусков СБ.
- Вынос (внос) инструмента, оборудования и документации осуществляется по «Вкладышу на вывоз-вынос (ввоз-внос) инструмента, оборудования и документации к пропуску №_________».
- При этом владелец «Вкладыша....» предъявляет его охраннику на КПП, где производится сверка инструмента, оборудования и документации с данными «Вкладыша....». В случае выявленных несоответствий, оперативный дежурный ведомственной охраны составляет протокол, который передает в СБ для принятия мер.
Порядок доступа командированных лиц и посетителей во внутреннюю зону «Комплекс зданий 17, 336».
Пропуск на территорию внутренней зоны и обратно производится по пропускам установленного образца при наличии соответствующего шифра.
Пропуск по разовым и временным пропускам осуществляется через турникет № 1 с обязательной проверкой на наличие взрывчатых веществ.
В случае несанкционированной попытки проникновения во внутреннюю зону, задержанные лица доставляются к оперативному дежурному ведомственной охраны для выяснения обстоятельств и составления протокола о задержании.
Порядок пропуска на территорию защищенной зоны, внутренней зоны транспортных средств, вывоза (ввоза) материальных ценностей.
Пропуск на территорию (с территории) всех видов транспорта осуществляется при наличии у водителей пропусков установленного образца с обязательным досмотром транспортного средства, а также ввозимого (вывозимого) груза в части установления соответствия груза данным, указанным в разрешающих документах на ввоз (вывоз). Досмотр транспортных средств осуществляется охранниками в соответствии с внутренними инструкциями ведомственной охраны. При проведении досмотра водитель обязан остановить транспортное средство на досмотровой площадке, заглушить двигатель и предъявить автомобиль к досмотру.

Досмотр автотранспорта проводится с применением правила двух лиц с целью выявления несанкционированного вывоза ядерных материалов и материальных ценностей, а также провоза запрещенных предметов.

На КПП охранник обязан:

требовать от водителя соблюдения скоростного режима при въезде на досмотровую площадку (5 км/час);
требовать от водителя, чтобы транспортное средство было остановлено рядом с эстакадой для досмотра груза, заглушить двигатель;
убедиться в наличии и подлинности пропуска на транспортное средство и водителя, поочередно поднести пропуск на транспортное средство и пропуск водителя (пассажира) к считывающему устройству (ТВИ-У) для регистрации въезда (выезда) в СУДОС.
- Пропуск автотранспорта сторонних организаций, прибывающего на территорию, осуществляется по пропускам установленного образца, а также по разовому пропуску в сопровождении представителя подразделения грузополучателя.
- Провоз пассажиров на транспортном средстве не допускается.
- При выявлении нарушений, задержать на КПП нарушителей, материальные ценности и вызвать оперативного дежурного, который составляет протокол о задержании и впоследствии передает его в СБ для принятия решения. Задержанные материальные ценности передаются на временное хранение в СБ или представителю владельца по указанию начальника СБ.
- Въезд личного автотранспорта на территорию объекта ЗАПРЕЩЕН.
- Пропуск автотранспорта на предзаводскую территорию осуществляется через автопроезд № 1 по автомобильным пропускам установленного образца для въезда на территорию защищенной зоны.
- Вывоз материальных ценностей осуществляет лицо ответственное за транспортировку по материальным пропускам (разрешениям).

В его обязанности при этом входит:

присутствовать при погрузке и контролировать соответствие груза, указанного в пропуске;
предъявить пропуск в бюро пропусков СБ для регистрации;
передать пропуск охраннику на КПП, предъявить груз к досмотру.

Бюро пропусков СБ при регистрации материального пропуска осуществляет контроль за его оформлением. При наличии отметки бюро пропусков СБ дополнительное визирование материального пропуска не требуется.

- Вывоз грузов, осуществляемый сторонними организациями по разрешениям, предварительно согласовывается с отделом защиты активов с предоставлением первичных учетных документов на перевозимые товарно-материальные ценности, выданные бухгалтерией сторонней организации. При согласовании разрешения на вывоз, заявителем дополнительно представляются в отдел защиты активов документы, послужившие основанием для ввоза товарно-материально ценностей на территорию ПАО «НЗХК».

Вывоз (ввоз) с территории защищенной зоны материалов и оборудования, принадлежащих сторонним организациям, выполняющим работы на основании договоров подряда или аренды, осуществляется по «Разрешению на ввоз (вывоз), внос (вынос) материалов и оборудования», которое оформляется представителем сторонней организации в двух экземплярах и регистрируется в бюро пропусков СБ.

- Вывоз (ввоз) инструмента, оборудования и документации осуществляется по «Вкладышу на вывоз-вынос (ввоз-внос) инструмента, оборудования и документации к пропуску №__________».

При этом владелец «Вкладыша....» предъявляет его охраннику на КПП, где производится сверка инструмента, оборудования и документации с данными «Вкладыша...». В случае выявленных несоответствий оперативный дежурный составляет протокол, который передает в СБ для принятия мер.

- Ввоз (внос) материальных ценностей в защищенной зоне разрешается при наличии оригинала накладной, удостоверяющий, что груз подлежит доставке на территорию ПАО «НЗХК» или разрешения, оформленного установленным порядком. На КПП груз подлежит досмотру на соответствие накладной (Разрешению).
- Въезд транспортных средств на территорию защищенной зоны с транзитным грузом ЗАПРЕЩЕН. Допускается въезд с собственной тарой, при этом в пропуске указывается ее количество. В исключительных случаях допускается пропуск транспорта с транзитным грузом в сопровождении охранника.
Ответственность за нарушение пропускного режима.
За нарушение требований пропускного режима предусмотрена дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а в случаях, когда нарушение этих требований ведет к разглашению сведений, составляющих государственную тайну или причинению ПАО «НЗХК» материального вреда - в соответствии с действующим Уголовным законодательством РФ.
За нарушение пропускного режима представители организаций-арендаторов, командированные лица и посетители несут персональную ответственность. Работник ПАО «НЗХК», ответственный за встречу и сопровождение командированных лиц и посетителей, несет ответственность за исполнение своих обязанностей в качестве сопровождающего.
По каждому факту нарушения пропускного режима СБ проводится проверка и принимается решение о необходимости привлечения к ответственности виновных лиц.

Пропускной режим в зоне безопасности.

Разрешением на въезд/вход на территорию зоны безопасности ПАО «НЗХК» является пропуск установленного образца. Основанием для оформления пропуска является перечень (заявка) на оформление пропуска (приложение № 1).

Для оформления постоянного или временного пропуска одновременно с подачей перечня (заявки) заявитель предоставляет официальную справку об отсутствии судимости у лица, на которое оформляется пропуск.

Дополнительно, не менее чем за 30 дней до планируемой даты оформления пропуска необходимо предоставить в СБ ПАО "НЗХК" (на оптическом диске, оформленном согласно Приложению №1 к приложению 10 к настоящему Договору):

- скан-копии всех заполненных страниц паспорта гражданина РФ и трудовой книжки;

- заполненную форму предоставления данных о лице, оформляющем доступ на территории ПАО "НЗХК" (Приложение №2 к приложению 10 к настоящему Договору).
Въезд (вход) на территорию зоны безопасности ПАО «НЗХК» для временного пребывания с указанием срока пребывания разрешается по заявлению юридических лиц, осуществляющих деятельность в зоне безопасности следующим гражданам Российской Федерации:
лица, сопровождающие грузы, предназначенные для ПАО «НЗХК» и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории зоны безопасности ПАО «НЗХК», в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых ПАО «НЗХК»;
лица в случае производственной необходимости, в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых ПАО «НЗХК»;
лица, заключившие (заключающие) договор с юридическими лицами, осуществляющими деятельность в зоне безопасности ПАО «НЗХК»;
лица, командированные в ПАО «НЗХК» или дочерние общества.

Доступ на территорию зоны безопасности ПАО «НЗХК» граждан иностранных государств осуществляется после согласования в соответствии с Правилами обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. №749).

В выдаче пропуска может быть отказано в случае если имеется информация:

а) полученная от органов безопасности, о наличии ограничений на нахождение на территории зоны безопасности в отношении конкретных лиц в связи с обеспечением антитеррористической защищенности объекта;

б) о наличии возбужденного в отношении лица, въезжающего на территорию зоны безопасности, уголовного дела, а также о наличии у него неснятой или непогашенной судимости;

в) о совершении преступления лицом, въезжающим на территорию зоны безопасности;

г) о наличии у заявителя и (или) лица, въезжающего на территорию зоны безопасности, ограничений на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности, владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, недвижимым имуществом;

д) о предоставлении заявителем недостоверных данных для оформления разрешения (пропуска).

Требования к оформлению оптического диска и заполнению формы предоставления данных о лице, оформляющем доступ на территории ПАО "НЗХК"

Требования к оптическому диску

Диск передается в бюро пропусков службы безопасности ПАО "НЗХК" в установленные сроки с регистрацией в журнале.

На диске должны отсутствовать какие-либо надписи, допускается наклеивать бумажные стикеры.

Запрещается устанавливать пароли на информацию, содержащуюся на диске.

Не допускается сканирование всех необходимых документов в один файл, для каждого отдельного документа должен быть создан отдельный файл и назван соответствующим образом (Фамилия_И.О.-документ), например:
Иванов_С.А.-Паспорт,
Иванов_С.А.-Трудовая_книжка и т.д.

В корневом каталоге диска размещаются документы из п.4 и заполненная форма в формате таблицы EXCEL. Название файла "Форма предоставления данных"

Требования к заполнению формы:

На диске должны отсутствовать какие-либо надписи, допускается наклеивать бумажные стикеры.

Запрещается устанавливать пароли на информацию, содержащуюся на диске.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Приложению № 7 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8 к Договору

№ ___________ от "___" ___________ 20__ года

Соглашение по охране труда

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице, ________________________________________,действующего на основании _________, с одной Стороны, и Контрагент ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» , в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности Сторон" Договора № _____________ от ____________ (далее – Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договора:

1. Поставщик обязуется:

1.1. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при производстве/оказании (выбрать нужное) (указывается наименование работ согласно договору подряда/услуг согласно договору возмездного оказания услуг) работ/услуг (выбрать нужное) на (указывается объект и подразделение), в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1. выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом - допуском на производство работ на территории (указать Организацию, указать объект), в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Покупателя и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Покупателя;

1.1.2. обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Покупателя в области культуры безопасности, в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.1.3. обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.4. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.5. назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Покупателя во время выполнения работ, а также участие в совместных с Покупателем проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при производстве работ на территории Покупателя;

1.1.6. обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду - допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

1.1.7. организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Покупателя исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Покупателя;

1.1.8. обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Поставщиком и Покупателем.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.8. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках Покупателя осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ" в соответствии с разделом 11 П-ОТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14, при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Покупателя, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Покупателя с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Покупателя.

1.11. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Покупателя.

1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Поставщика на территории Покупателя комиссиями Покупателя, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Покупателя, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Покупателю по результатам выполнения мероприятий.

1.14. Назначить ответственное лицо за получение предписаний, выдаваемых Покупателем при выявлении нарушений, за информационное взаимодействие с Покупателем при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Обеспечить непрерывную, в течение рабочего времени, связь представителя Покупателя с назначенным ответственным лицом. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к условленному месту.

1.15. Немедленно сообщать Покупателю обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Покупателя и принимаемых решениях. Включать представителя Покупателя в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Поставщика на территории Покупателя.

1.16. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Поставщика на территории Покупателя, направлять Покупателю копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.17. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.18. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.19. При исполнении обязанностей по Договору на территории Покупателя соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Покупателя об охране труда. Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении распространяются на отношения Поставщика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Покупатель также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Покупателем.

1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Покупателя в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Покупателю.

привлечение Покупателя уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Поставщиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Покупателя;

- несоблюдение Поставщиком правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной, ядерной, радиационной экологической, безопасности, электробезопасности и прочих обязательных требований, приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Поставщика и (или) Покупателя на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Поставщика и (или) Покупателя;

- при несоблюдении Поставщиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности, электробезопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Покупателя;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Покупателя.

1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Покупателя локальными нормативными актами охраны труда.

1.22. Уплатить неустойку Покупателю в случае предъявления соответствующего требования Покупателем:

а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения;

1.23. Покупатель вправе произвести зачет в соответствующей части требования Поставщика по оплате причитающегося Поставщику вознаграждения требованием по уплате пунктом 1.22 настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.22 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Поставщиком субподрядчиками, поскольку Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

1.24. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Поставщиком или привлеченным Поставщиком субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Покупателя либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Покупатель, а также при причинении вреда здоровью гражданам.

1.25. Замещать в любой момент по требованию Покупателя любого работника из числа персонала Поставщика или персонала привлекаемых Поставщиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Поставщик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Покупателя, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Поставщика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2. Покупатель обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Поставщику для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Поставщиком.

2.3. Обеспечить допуск персонала Поставщика к работам в зоне действия оборудования или вблизи него по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда всего персонала Поставщика перед допуском на территорию Покупателя и к работам на территории Покупателя. Допуск на территорию Покупателя лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Поставщика, запрещен.

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Поставщиком.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Поставщиком, требуемую согласно Договору.

2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8. Осуществлять проверки соблюдения Поставщиком и его субподрядчиками требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Поставщиком. Требовать от Поставщика подтверждения подписью назначенного представителя Поставщика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Поставщику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда, электробезопасности, промышленной, ядерной и радиационной, экологической безопасности.

2.10. Предъявлять в любой момент требования Поставщику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Поставщиком субподрядчиков в следующих случаях:

- выявление факта хищения.

2.11. Требовать от Поставщика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Поставщика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12. Устанавливать представителем Покупателя факт нарушения Поставщиком положений, изложенных в пункте 1. настоящего Соглашения.

2.13. Направлять Поставщику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.22, 1.23, 1.24 настоящего соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Поставщиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Покупателя и Поставщика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Покупатель вправе:

3.1. Потребовать от Поставщика уплаты неустойки, предусмотренной п.1.22 настоящего Соглашения;

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Поставщиком не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Поставщиком условий настоящего соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг, либо условия Договора, либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Покупателя предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Поставщику за нарушения правил и норм охраны труда.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

Электронный_запрос_ТКП

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Публичное акционерное общество

«Новосибирский завод

химконцентратов»

(ПАО «НЗХК»)

Руководителям организаций

ул. Б. Хмельницкого, д. 94,

г. Новосибирск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3722

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О технико-коммерческом

предложении

Уважаемые руководители!

В целях формирования начальной максимальной цены для организации

закупки в интересах ПАО «НЗХК» (далее - Покупатель) прошу предоставить

коммерческое предложение на право заключения договора на изготовление и

поставку установки получения хлората лития.

Технические характеристики установки получения хлората лития (далее Оборудование) описаны в приложении № 1 к настоящему письму.

Количество оборудования – 1 шт.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к

заключению по результатам закупки, являются:

1. Условия оплаты по договору: 100% цены договора – в течение в течение

50 календарных дней с момента подписания Сторонами итогового акта приемки

выполненных работ по договору, при условии предоставления Покупателю

документов, предусмотренных договором и подписания Сторонами акта сдачиприемки работ и услуг.

2. В стоимость продукции прошу включить транспортные расходы с

учетом доставки до склада Покупателя, расходы на упаковку и пр. Место

поставки оборудования: Российская Федерация, Новосибирская область,

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

3. Срок исполнения обязательств по договору:

3.1. Срок изготовления и доставки Оборудования в адрес Покупателя – в

течение 8 (восьми) месяцев с момента (даты) письменного сообщения

(уведомления) Покупателем Поставщика о начале исполнения обязательств по

договору (покупатель направляет указанное уведомление не позднее 01.11.2024).

3.2. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ установки

получения хлората лития, комплексного инструктажа персонала Покупателя,

проведения приемо-сдаточных испытаний - в течение 1 месяца с момента

доставки Оборудования в адрес Покупателя.

4. В

рамках

исполнения

договора

допускается

привлечение

соисполнителей.

5. Гарантия на поставленное Оборудование должна составлять не менее 12

месяцев с момента подписания итогового акта приемки выполненных работ по

договору.

В случае заинтересованности прошу Вас в течение 15 рабочих дней с

момента получения настоящего письма направить коммерческое предложение в

соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему письму) и

заполнить форму подачи ценового предложения согласно приложению № 2 к

настоящему письму.

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны.

Из предложения должна однозначно определяться стоимость единицы

оборудования в рублях с НДС, стоимость монтажных и пусконаладочных работ в

рублях с НДС, стоимость комплексного инструктажа персонала Покупателя,

проведения приемо-сдаточных испытаний в рублях с НДС, общая цена сделки в

рублях с НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный

срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения)..

Предложение необходимо оформить на бланке организации, подписать

уполномоченным лицом и разместить на электронной торговой площадке в

течение 15 рабочих дней с момента публикации настоящего запроса

Также Ваше предложение возможно направить по адресу электронной

почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос коммерческого

предложения не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для ПАО

«НЗХК».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового

предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации,

указанной в пунктах 1-5 и приложении настоящего письма Ваш ответ будет

приниматься (рассматриваться) ПАО «НЗХК» как Ваше согласие со всеми

существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также Вы можете предложить улучшение существенных условий для ПАО

«НЗХК», отдельно указав их в тексте коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложения: 1.

Техническое задание от 26.04.2024 № 21/06/427 на 11 л. в

1 экз.

Форма подачи ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Проект договора на 35 л. в 1 экз.

Должность подписанта

Самойлов Алексей Геннадьевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № 2

Форма подачи ценового предложения

№

п/п

Наименование (марка, модель и

т.п.)

Установка получения

хлората лития в

соответствии с ТЗ от

26.04.2024 № 21/06/427

Монтажные и

пусконаладочные работы

установки получения

хлората лития,

комплексный инструктаж

персонала Покупателя

Ед.

изм.

Кол-во

ед.

шт.

Цена за ед.,

руб. без НДС

Общая

стоимость,

руб. с НДС

ИТОГО

Условия оплаты: ________________________.

В стоимость продукции включены транспортные расходы с учетом

доставки до склада Покупателя, расходы на упаковку и пр. Место поставки

оборудования: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск,

ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Срок исполнения обязательств по договору:

3.1. Срок изготовления и доставки Оборудования в адрес Покупателя – в

течение _________________ с момента (даты) письменного сообщения

(уведомления) Покупателем Поставщика о начале исполнения обязательств по

договору.

3.2. Срок

выполнения

монтажных

пусконаладочных

работ

горизонтальной вакуумной электрической печи, комплексного инструктажа

персонала Покупателя, проведения приемо-сдаточных испытаний - в течение

________________ с момента доставки Оборудования в адрес Покупателя.

Гарантия на поставленное Оборудование составляет ____________ с момента

подписания итогового акта приемки выполненных работ по договору

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271751925 ААУ "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Химические реакторы из нержавейки 0,25 л	Публичное предложение #271751925	40 000	26 дней 27.04.2024 10.07.2024
Тендер №271751926 ААУ "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Химические реакторы из нержавейки 0,25 л	Публичное предложение #271751926	40 000	26 дней 27.04.2024 10.07.2024
Тендер №271751927 ААУ "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Химические реакторы из нержавейки 0,25 л	Публичное предложение #271751927	40 000	26 дней 27.04.2024 10.07.2024

Тендеры из отрасли Оборудование для химической промышленности

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272859046 Закупка резинотехнических изделий по лотам	Конкурс #272859046	3 663 900	срок истек 18.05.2024 27.05.2024
Тендер №272858971 Торговое унитарное предприятие "Пинская межрайонная торговая база" объявляет тендер: Здание магазина д.Колбы Пинский р-н	Запрос предложений #272858971	1 800	срок истек 18.05.2024 31.05.2024
Тендер №272856393 Колбы конические со шкалой, пластик (с результатом)	Единственный поставщик #272856393	1 250 Обеспечение заявки: 1 250	срок истек 18.05.2024 21.05.2024
Тендер №272836700 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ФАРМА" объявляет тендер: Закупка ВЭЖХ-системы	Запрос предложений #272836700	См. док.	срок истек 17.05.2024 31.05.2024
Тендер №272834515 АО «Транснефть – Верхняя Волга» объявляет тендер: ЗЦ-С-ТНМ-102.24 Резинотехнические изделия пластины	Запрос цен #272834515	См. док.	срок истек 17.05.2024 24.05.2024

Тендеры из региона Новосибирск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272867919 Поставка лекарственных препаратов (с результатом)	Электронный аукцион #272867919	269 200	срок истек 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272867916 Оказание услуг по текущему содержанию скверов, парков города Бердска, лесного рекреационного участка Бердского муниципального лесничества Новосибирской области (с результатом)	Электронный аукцион #272867916	800 000 Обеспечение контракта: 2%	срок истек 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272867911 Поставка канцелярских принадлежностей для обеспечения государственных нужд Управления Федерального казначейства по Иркутской области (с результатом)	Электронный аукцион #272867911	279 933	срок истек 20.05.2024 30.05.2024
Тендер №272867910 Оказание услуг по обеспечению нефтепродуктами (г.Омск: АИ-92, АИ-95, ДТзимнее, ДТлетнее) (с результатом)	Электронный аукцион #272867910	933 128	срок истек 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272867908 Поставка продуктов питания ВО (колбасные изделия) (с результатом)	Электронный аукцион #272867908	1 251 574 Обеспечение заявки: 12 516	срок истек 20.05.2024 29.05.2024

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Изготовление и поставка установки получения хлората лития №272867925

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Оборудование для химической промышленности

Тендеры из региона Новосибирск