Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Эпоксидное связующее марки АСМ 102 №286571209

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Инструкция_по_регистрации_а_БРИФ

Инструкция по регистрации.

- Посмотреть таблицу с данными

Ознакомиться с инструкциями по регистрации и работе необходимо по адресу https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=instructions.

Для участия в закупке, проводимой с использованием ЦР «БРИФ» необходимо:

Зарегистрировать представителя организации в открытой части сайта закупок «Росатом» https://zakupki.rosatom.ru/new/?link=brif.

Механизм: раздел «Личный кабинет» - авторизация в «AtomID-внешние пользователи» - раздел «Регистрация» - ввод данных о пользователе (ФИО, тел., e-mail, и т.д.) – подтверждение указанного e-mail - присвоение «AtomID».

2. Аккредитовать организацию в ЦР «БРИФ».

Механизм: заполнить экранную форму Заявки на аккредитацию, приложить к ней документы, указанные ниже, подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки на аккредитацию:

- выписку из ЕГРЮЛ (полученную не позднее, чем за 1 месяц до прохождения процедуры аккредитации),

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, если организация является таковым субъектом (полученные не позднее, чем за 1 месяц до прохождения процедуры аккредитации),

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) (Решение/Протокол органов управления и Приказ о назначении на должность),

- документы, подтверждающие полномочия иного лица, подающего заявку на аккредитацию (Доверенность на аккредитацию в ЦР «БРИФ», если заявка подается не ЕИО).

3. Присоединиться к Порядку работы в ЦР «БРИФ».

Механизм: заполнить экранную форму Заявки, приложить запрашиваемые ЦР «БРИФ» документы, подписать ее УКЭП лица, подающего такую заявку, получить одобрение Заявки и получить полноценный доступ к Профилю организации в ЦР «БРИФ».

4. Заполнить и подтвердить блоки Профиля своей организации в ЦР «БРИФ» (Общая информация, Финансовая информация, Бенефициары, Лицензии и сертификаты), направить их на верификацию Оператору ЦР «БРИФ» и получить статус верификации по общим и специальным требованиям, позволяющие участие в закупках.

5. Заполнить каталог поставляемой продукции и верифицировать карточки такой продукции (для продукции с классом безопасности 1-3).

6. Заполнить и подтвердить блок Профиля Договоры, заполнив информацию необходимую для целей участия в закупке.

Механизм: блок Договоры: заполнить спецификацию (Попозиционно внести сведения в Систему), прикрепить документы (договор, спецификация) заполнить документы по исполнению (попозиционно внести сведения о поставке согласно Спецификации и Торг-12 / УПД / акт, прикрепить Торг-12 / УПД / акт). Затем направить на подтверждение и подтвердить их.

Изменение и/или дополнение договоров на этапе рассмотрения и/или оценки участников закупки не предусмотрено.

В случае возникновения дополнительных вопросов по работе ЦР «БРИФ» прошу обращаться в техническую поддержку, а также ознакомиться с инструкциями, расположенными в разделе Поддержка.

ТЗ_закупка_связующего

Приложение № 2

к Договору поставки № _______________

от «__» _________ 2024 года

Техническое задание

Предмет закупки

Эпоксидное связующее марки АСМ 102

Москва

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с даннымидоговор_коммерция_связующее_проект

Договор поставки № ________________

- Посмотреть таблицу с данными

_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующей на основании __________, с одной стороны и

Акционерное общество «Препрег-Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег-СКМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Дмитрикова А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

• В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю эпоксидное клеевое связующее марки АСМ 102 (далее – Продукция), а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Продукции и оплатить её в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
• Наименование и единица измерения, цена единицы Продукции, нормативная документация на Продукцию, сроки и место поставки, наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя, дополнительные условия при необходимости (в том числе гарантийные обязательства, иные особые требования в части поставки и приемки Продукции, условия хранения и транспортировки и т.д.) определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Поставщик гарантирует, что на момент совершения сделки является собственником поставляемой Продукции. Продукция не является предметом залога, не состоит под арестом и не обременена обязательствами в пользу третьих лиц.
• Стороны допускают отступление (толеранс) в размере ±5 % от объема фактически поставленной Продукции от объема, определенного в Заявке на поставку партии Продукции. Поставка Продукции в количестве, отличающимся от указанного в Заявке, но в указанных в настоящем пункте пределах, является надлежащим исполнением Поставщиком своей обязанности по поставке Продукции.

Цена и порядок расчетов

• Цена единицы Продукции указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
• Общая стоимость поставленной Продукции по настоящему Договору не должна превышать _________________(___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) ________ (__________________________________) рублей 00 копеек. При достижении общей стоимости Продукции, указанной в настоящем пункте, Договор прекращается.
• Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы по доставке Продукции в место поставки на складе Покупателя, за исключением разгрузки транспортного средства, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем Продукции производится в размере 100% стоимости партии по соответствующей Заявке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки и подписания Сторонами товаросопроводительных документов, на основании счета на оплату, имеющего ссылку на номер и дату Договора при условии соответствия Продукции требованиям Договора. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом. Продукция, поставляемая в рамках настоящего Договора, оплата которой полностью или частично производится после момента ее передачи Покупателю, не считается находящейся в залоге у Поставщика до момента ее оплаты. В случае выявления несоответствия поставленной Продукции условиям Договора по качеству, количеству, ассортименту, Покупатель имеет право приостановить оплату по Договору до устранения Поставщиком выявленных несоответствий в порядке, установленном Договором.
• Оплата за поставленную Продукцию осуществляется в российских рублях на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.
• По окончании срока действия настоящего Договора или по требования одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний Акт сверки взаиморасчетов. В случае превышения количества фактически поставленной Продукции, Покупатель обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней с момента двустороннего подписания Акта сверки взаиморасчетов произвести доплату разницы между оплаченным платежом и стоимостью поставленной Продукции. В случае, если количество фактически поставленной Продукции окажется меньше суммы оплаченного платежа, Поставщик в течение 3 (трёх) банковских дней с момента двустороннего подписания Акта сверки взаиморасчетов возвращает Покупателю излишне оплаченные денежные средства.
• Стороны выражают согласие на выставление и получение всех первичных документов и/или УПД в электронном формате, утвержденном действующими приказами ФНС России, с подписанием квалифицированной электронной подписью. Выставление и получение всех первичных документов и/или УПД в электронном формате, не ограничивает Стороны в возможности составления документов на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.
• Стороны признают допустимость и согласны на использование при исполнении настоящего Договора электронного документооборота в Системе Контур-Диадок. Стороны пришли к соглашению, что усиленная квалифицированная электронная подпись может использоваться при подписании электронных документов с использованием Системы Контур-Диадок, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению, расторжению, изменению настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению, что электронный документооборот с использованием Системы Контур-Диадок осуществляется при наличии технической возможности у каждой из Сторон.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

• Поставка Продукции осуществляется Поставщиком отдельными партиями на основании Заявок Покупателя с учетом срока поставки, согласованного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Заявки на поставку партии Продукции направляются Поставщику по электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными в п. 11.3. настоящего Договора. Форма Заявки согласована Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.
• Поставка Продукции осуществляется путем ее отгрузки (доставки до склада Покупателя, расположенного по адресу, указанному в Спецификации) в следующем порядке:
• Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате доставки Продукции до склада Покупателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки.
• Покупатель обязан уведомить Поставщика о возможном периоде времени подачи транспортных средств Поставщика под разгрузку на складе Покупателя не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки Продукции.
• Поставщик обязан в определенный Договором срок доставить Продукцию на склад Покупателя, разгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Покупателя за его счёт.
• Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.
• Поставка Продукции осуществляется по рабочим дням. Режим рабочего времени Поставщика и Покупателя: с понедельника по четверг с 8:00 час до 17:00 часов (местное время), пятница с 8:00 часов до 16:00 часов (местное время).
• Поставляемая Продукция должна быть затарена (упакована) в обычно применяемую для нее тару (упаковку). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит, сертификат на упаковку не выписывается. Маркировка Продукции должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
• Поставщик одновременно с Продукцией передаёт Покупателю следующие документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998, далее – «товарная накладная») или универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – «УПД»);

- документ, подтверждающий качество Продукции (паспорт или сертификат качества);

-документы, подтверждающие качество сырьевых компонентов для изготовления Продукции (паспорта или сертификаты качества);

- счет-фактура (если УПД не оформляется);

- счет на оплату.

• Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента вручения Продукции Покупателю или указанному им лицу, в случае доставки Продукции Поставщиком до склада Покупателя.
• Право собственности на Продукцию, риски случайной гибели и случайного повреждения Продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент принятия Продукции и подписания Сторонами товарной накладной или УПД, с надлежащим образом оформленной в соответствии с действующим законодательством доверенности. Датой поставки Продукции считается дата фактической передачи Продукции и подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

Условия приемки продукции

• Покупатель обязан принять переданную ему Продукцию за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Продукции или отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством.
• Приёмку осуществляет надлежащим образом уполномоченный представитель Покупателя при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего его личность. При непредъявлении Покупателем на момент приёмки Продукции указанных в настоящем пункте документов или их ненадлежащем оформлении, а также неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем иных обязанностей Поставщик вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств по поставке Продукции (п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).
• Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки:
• Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки производится в день предоставления Продукции Покупателю по месту доставки Продукции.
• Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки осуществляется Сторонами совместно. Покупатель в присутствии представителя Поставщика/перевозчика производит внешний осмотр и проверяет целостность упаковки, тары, соответствие Продукции по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При отсутствии замечаний подписывает товарную накладную или УПД, при наличии замечаний товарная накладная или УПД не подписывается, оформляется Акт о несоответствии Продукции.
• Подписание Покупателем товаросопроводительных документов свидетельствует только о принятии Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки, и не означает приемку Продукции по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности.
• Приемка Продукции по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности:
• Приемка, осмотр и проверка Продукции на соответствие условиям Договора о внутритарном количестве, качестве, ассортименте и/или комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Продукции.
• Качество поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент поставки, а также особым требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), и удостоверяться паспортом (сертификатом) качества.
• В случае обнаружения Покупателем несоответствия Продукции по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности условиям Договора и/или товаросопроводительным документам, Покупатель приостанавливает приемку и направляет Поставщику по электронной почте, согласованной в п. 11.3. настоящего Договора, письменный вызов для участия в приемке и составлении Акта о расхождении по внутритарному качеству, количеству, ассортименту и/или комплектности (далее Акт).
• В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки Продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Поставщику по электронной почте. Экземпляр оригинала Акта передается Поставщику при возврате Продукции или направляется заказным письмом. При этом обязательства Поставщика считаются не исполненным в части поставки такой Продукции и такая Продукция не считается принятой Покупателем и подлежит возврату Поставщику.
• Поставщик обязуется обеспечить за свой счет и своими силами вывоз Продукции ненадлежащего качества со склада Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта и/или претензии Покупателя.
• Возврат Продукции Покупателем сопровождается оформлением следующих документов:

- Акт, оформленный в соответствии с п. 4.4.3., п. 4.4.4. настоящего Договора;

- Накладная по форме М-15 или товарная накладная (по форме ТОРГ-12) со ссылкой на АКТ как основание.

Поставщик при получении некачественной Продукции и/или недопоставки Продукции Покупателю составляет корректировочный счет-фактуру на возврат в общем порядке (п. 10 ст. 172 НК РФ, п. 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@, Письмо Минфина России от 04.02.2019 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/6171);

• • В случае если Стороны пришли к соглашению о замене Продукции ненадлежащего качества на Продукцию, соответствующую условиям Договора, замена Продукции осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Акта и/или претензии Поставщиком, а приемка замененной Продукции производится в соответствии с п. 4.3., п. 4.4. настоящего Договора.
• Поставщик не несёт ответственности за механическую порчу, ущерб и утрату Продукции, с даты передачи Продукции Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.
• По истечении срока, указанного в п. 4.4.1. настоящего Договора, при отсутствии претензий Покупателя, Продукция считается поставленной надлежащим образом и принятой Покупателем.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Качество поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, а также особым требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), и удостоверяться паспортом (сертификатом) качества. Гарантийный срок на Продукцию устанавливается в соответствии с паспортом (сертификатом) качества и указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Претензии о ненадлежащем качестве Продукции принимаются Поставщиком в течение установленных гарантийных сроков на Продукцию.
• При обнаружении отклонений Продукции по качеству в течение установленных гарантийных сроков, в том числе при выявлении скрытых недостатков Продукции, то есть таких недостатков, которые можно обнаружить только в процессе переработки Продукции в полуфабрикат или конечные изделия на его основе (недостатки, при выявлении которых использование Продукции по назначению невозможно и недопустимо), что повлекло несоответствие конечного изделия стандартам и/или техническим условиям, порядок вызова Поставщика, составления Акта, сроки и порядок замены Продукции осуществляется по правилам. Установленным в разделе 4 настоящего Договора.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за недостатки Продукции, если они произошли в результате нарушения правил хранения Продукции, установленных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
• Транспортные расходы, связанные с заменой, возвратом Продукции, осуществляются за счет Поставщика.
• Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках настоящего Договора может осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой предоставляется по адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению к ЕОС-Качество размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения к ЕОС-Качество Стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий в поставленной Продукции руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 №1/433-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в этом случае раздел 4 и раздел 5 Договора применяются в части, не противоречащей указанному порядку.

Ответственность сторон

• За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
• В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) от общей стоимости недопоставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.
• В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или несоответствующей условиям Договора Продукции Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости некачественной (несоответствующей) Продукции. Оплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности по замене некачественной (несоответствующей) Продукции.
• В случае нарушения сроков оплаты Продукции, предусмотренных в Договоре, Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) за каждый календарный день просрочки платежа от суммы неисполненных в срок обязательств за все время просрочки. Указанная неустойка не применяется к авансу.
• За необоснованный отказ в принятии доставленной до склада Покупателя Продукции (отказ разгрузить транспортное средство и принять Продукцию на склад), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 25 % (двадцати пяти процентов) от стоимости такой Продукции.
• Все неустойки по настоящему Договору взыскиваются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения виновной Стороной соответствующей претензии. Без предъявления и получения требования уплаты штрафных санкций, они не начисляются и не уплачиваются. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре.
• Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.
• При выявлении скрытых дефектов Продукции, выявленных на этапах переработки Продукции в полуфабрикат или конечные изделия на его основе и обуславливающих их некондиционное качество, Поставщик по письменному требованию Покупателя сверх неустойки возмещает в полном объеме убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору (в том числе, но не ограничиваясь возмещает понесённые Покупателем материальные расходы на изготовление полуфабриката). Убытки возмещаются в денежной форме путем перечисления на расчетный счет Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика рекламационных материалов. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

Обстоятельства непреодолимой силы

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.
• Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
• Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
• В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

• Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Противодействие коррупции

• При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
• Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Заверения об обстоятельствах

• Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- Заключение и (или) исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

• Стороны настоящим гарантируют, что они не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни они сами, ни лица, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Стороны, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени или лиц, которые ее контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону.

Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Стороной указанной в настоящем пункте информации, а равно получение другой Стороной соответствующей информации о включении Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Стороны от исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для такой Стороны.

Прочие условия

• Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
• Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
• Стороны признают юридическую силу за электронными копиями настоящего Договора, уведомлений, дополнительных соглашений, приложений, спецификаций, заявок, претензий, ответы на претензии или иных юридически значимых сообщений при условии, что указанные документы подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями и направлены по адресу электронной почты, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы все документов, направленных ранее посредством электронной связи не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента передачи электронной копии этих документов. Требование об обязательном предоставлении оригиналов не распространяется на случаи, когда документы, направленные по электронной почте, подписаны с использованием квалифицированной электронной подписью.

Правовые последствия наступают в момент предоставления документов по адресу электронной почты в виде электронной копии.

• В случае изменения платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов стороны извещают друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней. Все возможные убытки, связанные с невыполнением данного условия, возмещаются за счет виновной стороны.
• Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения, спецификации, претензии, ответы на претензии и иные юридически значимые сообщения, могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.
• Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения, спецификации, претензии, ответы на претензии и иные юридически значимые сообщения, подписанные с использованием квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны по Договору.
• Вся предоставляемая по настоящему Договору информация считается конфиденциальной. Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения информации третьим лицам. По согласованию сторон информация может доводиться до сведения третьих лиц в случае привлечения их к деятельности, требующей знаний такой информации, но только в объеме, необходимом для выполнения соответствующих задач и целей.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;

3) судебные решения о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

• Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025 г. или до достижения суммы, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
• Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Следующее приложение является неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Форма Заявки.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ___________

от «____»__________20__г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подачи Заявки на поставку партии Продукции.

• • Место поставки (склад Покупателя): АО «Препрег-СКМ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
  • Наименование и адрес Грузополучателя: АО «Препрег-СКМ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
  • Наименование и адрес Грузоотправителя:
  • Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения Продукции устанавливается в соответствии с паспортом (сертификатом) качества и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок хранения Продукции по согласованию Сторон может быть продлен поставщиком, если это предусмотрено соответствующей нормативной документацией. Гарантийный срок хранения не менее 9 (девяти) месяцев с момента приемки на складе Заказчика.

• • Особые условия хранения и транспортировки связующего: Хранение и транспортировка Продукции при температуре минус 18±2 °С
  • Дополнительные условия:

- для изготовления эпоксидного связующего марки АСМ 102 могут использоваться сырьевые компоненты, марки которых указаны в ТР на изготовление связующего марки АСМ 102. Недопустимо использование аналогов сырьевых компонентов без предварительного согласования с Покупателем;

- эпоксидное связующее марки АСМ 102 не должно полимеризоваться при переработке на производственном препреговом оборудовании (суммарное время выдержки не более 3 минут при температурах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьС)*;

- эпоксидное связующее марки АСМ 102 должно обеспечивать достижение зафиксированного в ТУ 20.16.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Препреги на основе углеволокнистых армирующих материалов и связующего АСМ 102» уровня упруго-прочностных свойства ПКМ во время приемо-сдаточных испытаний*;

- Товар должен сопровождаться с паспортом качества, а также комплектом паспортов качества на полуфабрикаты и сырьевые компоненты.

- по требованию заказчика предоставлять протоколы испытаний на сырье, полуфабрикаты и связующее, технологические карты на процессы изготовления полуфабрикатов и связующего, а также арбитражные пробы (с целью проверки соблюдения количественного соотношения компонентов в полуфабрикатах и связующем методом ВЭЖХ).

* не обеспечение данных условий относится к скрытым недостаткам Продукции, которые можно обнаружить только в процессе переработки Продукции в полуфабрикат или конечные изделия на его основе (недостатки, при выявлении которых использование Продукции по назначению невозможно и недопустимо).

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № ___________

от «____»__________20__г.

ФОРМА

Заявка

на поставку партии Продукции

Акционерное общество «Препрег-Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег-СКМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании _______________, в соответствии с Договором поставки №____________ от «_____» ________________ 20___ года просит осуществить поставку партии Продукции в следующем количестве и по согласованной цене:

- Посмотреть таблицу с данными

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Запрос_КП2_БРИФ - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые партнеры!

АО «Препрег-СКМ» (далее – Заказчик) имеет намерение к заключению договора на поставку товара: Эпоксидное связующее марки АСМ 102 (далее – Товары) согласно условиям, предусмотренным Техническим заданием (Приложение №2).

Прошу Вас направить коммерческое предложение на поставку Товаров.
В коммерческом предложении прошу обязательно указать:

- стоимость Товаров в т. ч. цену с НДС и без НДС

- условия платежей;

- условия и сроки поставки;

- срок действия предлагаемой цены (не менее 2 месяцев).

Из описания предлагаемых условий исполнения договора должно быть однозначно понятно их соответствие условиям установленным Заказчиком.

В коммерческом предложении также должны быть указаны реквизиты Исполнителя, в т.ч. юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, ОГРН, ОКПО, контактные данные (e-mail, телефон), а также сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства. Форма коммерческого предложения прилагается.

Предлагаемые Заказчиком условия:

Условия оплаты: Оплата осуществляется Покупателем путем 30 % предоплаты.

Общий срок поставки Товара: с даты заключения договора по 01.03.2024.

Срок поставки (оказание услуг/выполнение работ): в течение 30 дней со дня направления заявки поставщику.

Место поставки: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, к.5.

Коммерческое предложение на участие в адресном мониторинге цен предоставляется на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Сбор коммерческих предложений производится до 30.08.2024, включительно. Контактное лицо: Тверитинов Сергей Сергеевич ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительно обращаю внимание, что данный запрос не является публичной офертой, проводится исключительно с целью сбора информации о стоимости Товара и не влечет за собой каких-либо обязательств Заказчика.

Заказчик имеет право в любое время отказаться от проведения адресного мониторинга цен.

Обращаем Ваше внимание, что дальнейшая закупка будет проводиться с использованием «Цифрового решения «БРИФ» (далее - ЦР «БРИФ»).

В рамках предоставления КП просим Вас сообщить письменно о готовности либо отказе к участию.

- Посмотреть таблицу с данными

Тверитинов Сергей Сергеевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Форма коммерческого предложения (ответ на запрос)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку ___________________________, сообщаем следующее:

Изучив запрос о предоставлении коммерческого предложения, приложенное к нему техническое задание и принимая установленные в них требования и условия, ______ «_____», ОГРН ______, ИНН ______, КПП _______, зарегистрированное по адресу _________, тел. ___________, e-mail ___________, сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства, предлагает заключить договор на поставку (оказание услуг/выполнение работ)____________________________ в соответствии с техническим заданием/спецификацией и условиями, изложенными в настоящем коммерческом предложении и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

Таблица расчета возмещаемых затрат

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Условия платежей: ____________

Условия поставки/выполнения работ/оказания услуг: _____________

Срок действия указанных цен: ____________

Приложение: 1. ____________

2. ____________

____________________ ____________ / ________________ /

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)