Тендер - моющие средства №311397104

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
вариант_контракта_моюшие_средста

КОНТРАКТ № _____

г. Казань ___________________ 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254 комбинированного вида" Ново-Савиновского района г .Казани, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Перфиловой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора ____________________, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», в соответствии с п.4, ч.1, ст.93, Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд»., и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ______________ ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в пункте 1.2 настоящего Контракта, в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Предметом Контракта является поставка моющее средство для мытья посуды (далее – товар, продукция), по адресу г.Казань, улица Короленко д. 85 А .

1.3. Срок поставки 14 календарных дней с момента подписания контракта. Поставщик согласовывает с Заказчиком дату и время поставки товара. Весь товар должен быть новый и не бывший в эксплуатации. Доставка, отгрузка/выгрузка, подъем и сборка товара должна быть произведена силами и средствами поставщика. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет: ( ) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа), с учетом пункта 3.4. и 4.3.1. Контракта.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных разделом 14 Контракта.

2.6. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Источник финансирования- Муниципальный бюджет города Казани.

2.8. Оплата расходов по Контракту производится с лицевых счетов Заказчика.

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательственных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.12. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по

Контракту, указанный в п. 2.12 Контракта, Заказчик оплачивает фактически исполненные обязательства.

2.14. Порядок, предусмотренный п.2.13. Контракта, исключается в случае полного, либо частичного несогласия Поставщика по Контракту, выраженного документарно. В таком случае Стороны решают противоречия в рамках раздела 9 настоящего Контракта.

3. Срок поставки товара

3.1. Товар поставляется в течение 14 календарных дней с момента заключения Контракта.

3.2. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа).

3.3. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать Товарную накладную (универсальный передаточный акт (документ)) в порядке, установленном Контрактом.

3.4. В п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки товара и их приемки. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

3.4.1. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу (-ам) поставки согласно заказу-спецификации.

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в заказе-спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с составлением и подписанием Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа) в соответствии с законодательством Российской Федерации, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

4.3.1. Приемка Товара осуществляется в момент поставки Товара. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки и/или иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Контрактом, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 30 (тридцать) календарных дней. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком. Расчет за поставленный Товар в таком случае осуществляется со дня подписания Акта приемки.

4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

4.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик вправе осуществлять приемку Товара в соответствии с регламентом, размещенным на Портале закупок Республики Татарстан (http://portal-zakupok.tatar/documents/guidelines?id=743&filter=2), официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам (http://goszakupki.tatarstan.ru/rus/metodicheskie-rekomendatsii.htm).

4.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.8 Контракта.

4.7. В случае, если Поставщик не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении Заказчиком, Поставщик обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям Контракта заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.

4.8. Обо всех нарушениях условий Контракта Заказчик уведомляет Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

4.9. Поставщик в установленный в уведомлении (п. 4.8 Контракта) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранил нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.10. Поставщик обеспечивает соответствие поставляемой мебели эскизным проектам в соответствии с Приложением 1 к настоящему Контракту;

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Контракта;

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Контракта условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;

5.1.5. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. по согласованию с Поставщиком изменить количество Товара;

5.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.4. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту;

5.2.5. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта;

5.2.6. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации;

5.2.7. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.8. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Контракта;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;

5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с Товаром;

5.3.7. подписать Товарную накладную (универсальный передаточный акт (документ));

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Заказе-спецификации;

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Контракта;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы), сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5.3.13. обеспечить заявленный заводом-изготовителем гарантийный срок на Товар;

5.3.14. обеспечить ремонт и техническое (сервисное) обслуживание Товара в течение гарантийного срока со дня подписания Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа)).

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Контрактом Товара.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия, качество и комплектность Товара

6.1 Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Гарантийный срок распространяется на монтаж Товара (в случае, если условиями Контракта предусмотрен монтаж Товара).

6.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Гарантия утрачивает силу, если Товар был изменен третьими лицами или путем установки на нем деталей чужеродного происхождения, а возникший дефект имеет причинно-следственную связь с таким изменением. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с Товаром (руководство (инструкцию) по эксплуатации), использует Товар не по обычному назначению.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и Заказу-спецификации.

6.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

6.7. Товар на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика силами Поставщика в срок не более двух рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки в любой форме.

6.8. В случае, если ремонт Товара превышает 4 дня, Поставщик предоставляет Заказчику аналогичный товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

7. Качество Товара

7.1. Качество поставляемого товара и его маркировка должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативных документов, регулирующих его производство, переработку, транспортировку и хранение.

7.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения Товара, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

7.3. Качество и потребительские свойства поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и заказу-спецификации.

7.4. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний, эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами или по вине другой Стороны.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.6. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой стороны.

8.10. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

10.3. При наступлении указанных в пункте 10.1.-10.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

11. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года включительно.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.10. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Поставщиком в одностороннем порядке применяются пункты 11.3.-11.10. настоящего раздела.

11.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.12. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

12.2. Заказчик заявляет, и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Контракту.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

13.6. Стороны соглашаются в целях оперативного исполнения своих обязательств по настоящему контракту осуществлять электронный документооборот (далее - «ЭДО») по телекоммуникационным каналам связи и/или на электронных носителях, подписанными квалифицированной электронной подписью

13.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Случаи изменения условий Контракта

14.1. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Приложения

15.1. Заказ-спецификация (Приложение).

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Поставщик»: «Заказчик»:

МБДОУ «Детский сад № 254

комбинированного вида» Ново-

Савиновского района г. Казани

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ. г. Казань, ул. Короленко, 85А ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3418 Отделение НБ Республика Татарстан банка России/УФК по РТ г. Казань БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЛБГ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьД/С254 (бюджет)

Тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл.почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №1

к контракту поставки №___________

от «___» ______ 2025г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик:

______________ / ____________/ Перфилова И.В./

М.П. М.П.

Приложение №2

к контракту поставки №___________

от «___» ______ 2025г.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик:

______________ / ____/ Перфилова И.В../

М.П. М.П.

Приложение №3

к контракту поставки №___________

от «___» ____________ 2025г.

График поставки

с «___» ________ 2025 г. по «___ » ____________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик: ______________/ _______________/ ./

М.П. М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 11 части 1 статьи 31 Федерального закон N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью ___________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономикии (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; участник закупки не является иностранным агентом;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

Генеральный директор ______________________________________ Ф.И.О.