Тендер - Моющие средства №308673908

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР № _____

г. Ульяновск « __» ______ 2024 г.

Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-интернат имени генерал-полковника В.С. Чечеватова», именуемое далее «Заказчик», в лице директора Файзрахманова Александра Павловича, действующего на основании Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области №93 Л-П от 29.07.2021года, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по тексту Договора каждая по отдельности – «Сторона», а совместно – «Стороны», на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязан поставить Покупателю моющие средства, далее – Товар, а Заказчик обязан своевременно принять и оплатить товар.
Конкретные виды, стоимость, ассортимент, комплектность, количество и иные характеристики товара, поставляемого по настоящему договору, определяются в спецификации к договору (Приложение).

Цена договора и порядок расчетов.

Цены на товар устанавливаются Поставщиком и указываются в спецификации.

В течение срока действия настоящего договора, цены на товар определённые в настоящем договоре изменению не подлежат.

Стоимость поставляемого по настоящему договору товара включает в себя стоимость упаковки товара, его хранения на складе Поставщика и его погрузки в транспортную единицу.

Порядок расчетов: оплата товара производится по факту поставки Товара на основании документов о приёмке (товарная накладная, счет-фактура) в течение 7 рабочих дней.

Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон могут быть применены другие виды расчетов, предусмотренные законодательством РФ.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу Поставщика.

Общая сумма договора составляет ______________________________

Цена договора является твёрдой и является неизменной на весь период действия договора и включает в себя все налоги, сборы, другие обязательные платежи, расходы на доставку, отгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин и прочие расходы, которые Поставщик договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора.

Источник финансирования: Бюджет субъекта Российской Федерации (казенные учреждения и органы власти) на 2024г.

Качество, упаковка, маркировка товара.

Качество поставляемого Поставщиком товара должно удовлетворять условиям настоящего договора, требованиям нормативных документов – ТУ, ГОСТов и подтверждаться документами о соответствии.

Товар отгружается в надлежащей упаковке в соответствии с ГОСТом. На упаковку наносится маркировка с необходимой информацией.

Упаковка товара гарантирует его сохранность в пути следования, при условии соблюдения правил размещения и транспортировки товара.

Тара и упаковка возврату не подлежат.

4. Порядок приемки и условия получения товаров.

4.1. Поставка товара производится с момента заключения договора по 25 апреля 2024 г. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет. Отгрузка товара осуществляется за счёт средств Поставщика. При отгрузке товаров должна быть обеспечена защита поставляемых товаров от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности, с их учётом физико-химических свойств.

4.2. Приемка товаров на соответствие их количества, комплектности, объема сроков годности и качества требованиям, установленным договором оформляется товарной накладной, подписанной сторонами. Товарная накладная подписывается не позднее 5 дней с даты поставки товара. В случае обнаружения при приемке несоответствия товаров условиям настоящего договора, об этом делается соответствующая запись в накладной или составляется отдельный документ – Акт несоответствия. Товар считается принятым и соответствующим количеству, комплектности, объему требованиям, установленным договором при наличии подписанной обеими сторонами товарной накладной.

4.3. Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной.

4.4. По окончании срока поставок Поставщик предоставляет Заказчику акт сверок взаимных расчетов.

4.5. При поставке товаров Поставщик должен передать Заказчику один экземпляр следующих документов:

- товарную накладную;

- счет-фактуру (при наличии);

- сертификат качества (или иные документы о качестве в соответствии с законодательством РФ).

4.3. В случае обнаружения несоответствия ассортимента, количества, а также брака в товаре составляется акт с уведомлением Поставщика.

5. Предъявление претензий

Претензии по несоответствию количества упаковок или ассортимента при выборке товара предъявляются в момент погрузки на складе Поставщика, при доставке товара транспортом Поставщика – в течение двух рабочих дней со дня доставки товара Покупателю.

По механическим повреждениям, возникшим в результате транспортировки транспортом Поставщика – в течение двух рабочих дней со дня доставки товара Покупателю.

Претензии по качеству предъявляются в период действия гарантийного срока, установленного п.3.5. настоящего Договора.

Претензии по дефектам, возникшим в результате монтажа, не принимаются.

Все претензии предъявляются Заказчиком непосредственно Поставщику в письменном виде, посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи.

5.6. Содержание и обоснование каждой претензии должно быть подтверждено одним из следующих доказательств:

- возвратом дефектных изделий;

- подробными фотографиями дефектов, а также упаковки и маркировки;

- экспертным заключением.

5.7. Некачественный товар принимается Поставщиком в упакованном виде при наличии товарной накладной на возврат, акта с решением Поставщика о возврате товара.

5.8. Претензия рассматривается в течение двух рабочих дней со дня ее получения. Устранение недостатков товара осуществляется с учетом технологического цикла ремонта или изготовления, но не более двенадцати календарных дней, со дня принятия решения по претензии и получения товара от Покупателя для устранения недостатков.

5.9. Поставщик не несет ответственности за брак (дефект), возникший в товаре, при условии небрежного обращения с ним Покупателем и не соблюдения им условий хранения и эксплуатации.

5.10. По истечении сроков подачи претензий Поставщик претензии не принимает и ответственности не несет.

5.11. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением Договора, не урегулированные Сторонами в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области.

Ответственность сторон.

6.1. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнении обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор, будет, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8.Обязанности Поставщика.

8.1. Поставщик обязуется установить базовый размер оплаты труда работникам, который не должен быть ниже среднеотраслевой заработной платы по Ульяновской области, рассчитанной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области;

- ежегодно определять показатель темпа роста заработной платы работников на 15 процентов в текущем году по отношению к предыдущему году;

- стремиться к снижению дифференциации между средней заработной платой наиболее оплачиваемых и наименее оплачиваемых групп работников;

- создать условия для планомерного повышения заработной платы темпами выше заявленного Министерством экономического развития Российской Федерации уровня инфляции и выше прожиточного минимума трудоспособного населения Ульяновской области.

9. Прочие условия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года.

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон только после составления акта сверки взаимных расчетов и проведения расчетов по выполненным обязательствам.

9.3. Все факсимильные и электронные копии заявок, изменений, дополнений, актов, претензий по настоящему договору имеют юридическую силу до предъявления оригинала.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и прочих реквизитов, она обязана не позднее десяти дней, до момента изменения указанных данных, письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Покупатель обязан передать экземпляр оформленного договора Поставщику под роспись или с почтовым уведомлением о вручении, до момента отгрузки товара. Поставщик вправе задержать отгрузку товара Покупателю до момента предоставления, им подписанного оригинала договора без предъявления штрафных санкций с его стороны.

10.Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего

Итого

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08-addi-.zip Протокол отмены Отменена заказчиком до окончания срока подачи предложений