Тендер - Моющие средства №308268147

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Приложение_к_контракту_моющие_средства

Приложение к контракту № от « » 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Поставщик:

УТВЕРЖДАЮ:

- Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_моющие_средства_2025_верный

КОНТРАКТ №

г. Казань

«__ »______ 2025 г.

МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида» Советского района г. Казани, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующий Колесниковой Марины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице с другой стороны, в соответствии со ст. 93 ч.1 п.4 44 ФЗ от 05.04.2013 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Предметом Контракта является поставка: моющих средств в учреждения образования города Казани (далее – Товар).

1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2. Качество и комплектность товара

2.1. «Исполнитель» гарантирует, что качество предоставляемых услуг соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида услуг, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным услугам на территории РФ. Поставку осуществлять на основании ГОСТ и ФЗ №52 от 30.05.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. На весь объем предоставляемых услуг «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» сертификаты соответствия. Указанные документы «Исполнитель» передает «Заказчику» одновременно с оказанными услугами.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Предоставление услуг осуществляется в соответствии со спецификацией, осуществляется доставка, выгрузка.

3.2. Услуга должна полностью соответствовать Спецификации «Заказчика» по количеству и ассортименту, так же необходимо накладную, лицензии, сертификат соответствия.

3.3. Доставка услуг производится силами и за счет средств «Исполнителя».

3.4. Риск случайной порчи товара переходят от «Исполнителя» к «Заказчику» с момента приемки товара «Заказчиком» и подписания Сторонами накладных.

Срок действия контракта: до «31» декабря 2025 г.

4. Цена и порядок расчетов

Цена Контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек)

определяется в рублях с учетом всех расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.3. Срок оплаты предоставленных услуг должен составлять не более 5 рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке.

4.4. Расчеты между сторонами осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Исполнителя».

4.5. Источник финансирования: -муниципальный бюджет г. Казани.

4.6. Документы (договор, счет, акт, товарная накладная,УПД) направлять в адрес МКУ «ЦБО г. Казани» через систему ЭДО, не позднее 1 календарного дня с момента подписания акта выполненных работ или оказанных услуг, товарной накладной, в целях недопущения нарушения сроков оплаты.

5. Ответственность сторон

5.1. Любая из сторон настоящего контракта, не исполнившая обязательства по контракту или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. «Исполнитель» несет ответственность за качество оказываемых услуг. «Заказчик» вправе отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если такие услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1. настоящего контракта «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. «Заказчик» вправе, уведомив «Исполнитель», отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 15 (пятнадцать) банковских дней.

5.4. В случае, просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Исполнитель» вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка РФ. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Исполнитель вправе осуществлять документооборот по Контракту в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и с использованием системы электронного документооборота оператора электронного документооборота, обеспечивающего обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи. Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью организации. Оператором электронного документооборота является ЗАО «ТаксНет» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6).

6. Прочие условия

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республике Татарстан.

6.2. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении контракта.

6.3. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и с момента внесения его в соответствующий реестр сводных извещений о закупках, а также в сводный Реестр Государственных и Муниципальных контрактов, принятия его на учет в территориальном органе Департамента Казначейства Министерства финансов РТ.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Контракт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и для территориального органа Департамента Казначейства МФ РТ, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и банковские реквизиты сторон.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

от « » 2025г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными