Тендер - моющие средства №271937895

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
спецификация_на_моющие_средства_(2)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_дс_20_моющее_средство

ДОГОВОР ПОСТАВКИ МОЮЩИХ СРЕДСТВ №

г. Воткинск « » 2024 г.

_________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ действующей на основании ________, с одной стороны, и МБДОУ «Детский сад №20» г. Воткинска Удмуртской Республики , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Гуменниковой Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется на условиях настоящего договора осуществить Заказчику поставку моющих средств Продукции (далее – Продукция), а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить указанную Продукцию на условиях настоящего договора.
• Срок поставки Продукции до 17.05.2024 г.
• Наименование, количество, ассортимент, цена поставляемой Продукции по настоящему договору определяется в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.5. Закупка осуществляется на основании Постановления Администрации города Воткинска № 761 от 07.07.2023г. п.3

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИ

2.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации (ГОСТу, ТУ, принятыми для данного вида Продукции).

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного срока, установленного заводами-изготовителями для каждого вида Продукции.

2.3. Поставщик гарантирует, что Продукция ранее не использовалась, не имеет дефектов и соответствует требованиям установленным Заказчиком в закупочной документации.

2.4. Продукция должна быть поставлена в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Продукции от повреждения или порчи во время транспортировки. На Продукции не должно быть механических повреждений.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком, путем передачи Продукции по товарной накладной или универсальному передаточному документу (далее – УПД) Заказчику по адресу: г. Воткинск , ул. Королева, д.19а.

3.2. Продукция отгружается в сроки, согласованные Сторонами по каждой партии Продукции. Дата отгрузки указывается в товарной накладной или УПД.

3.3. Приемка поставляемой Продукции по качеству, количеству, комплектности, ассортименту, упаковке и бою производится в момент ее получения:

- на месте разгрузки у Заказчика - при поставке от органа транспорта (перевозчика).

При приемке Продукции она должна быть осмотрена Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, в том числе Заказчиком должно быть проверено соответствие Продукции условиям настоящего договора, сведениям, указанным в товарной накладной или УПД на данную Продукцию, а также количество, ассортимент и упаковка Продукции.

При поставке текстильной Продукции возможны отклонения от заказываемых длин в размере -5/+5%. Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество Продукции.

3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Заказчику её принадлежности, а также относящиеся к ней документы (копии соответствующих сертификатов, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.), товарную накладную и счет-фактуру или УПД, другие необходимые документы.

3.5. Для проверки поставленной Поставщиком Продукции, в части его соответствия условиям настоящего договора Заказчик проводит экспертизу собственными силами.

«Экспертным заключением» при проведении экспертизы собственными силами считается товарная накладная или УПД. Соответствие продукции установленным договором требованиям подтверждается подписью ответственного лица в товарной накладной или УПД.

3.6. Приемка и экспертиза поставленной Продукции в соответствии с 44-ФЗ, проводимая своими силами, должна быть произведена в общий срок не более 3 (трех) календарных дней с даты поставки.

Заказчик обязан подписать товарную накладную или универсальный передаточный документ на поставленную продукцию непосредственно после приемки и незамедлительно отправить экземпляр Поставщика в его адрес.

3.7. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Продукции условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах, в товарной накладной или УПД Заказчиком делается соответствующая отметка.

3.8. В случае отказа Заказчика от приемки Продукции составляется акт возврата, подписываемый представителями сторон, с указанием причины отказа, должности и ФИО лица, ответственного за приемку Продукции.

3.9. При обнаружении несоответствия Продукции по количеству, ассортименту, качеству, комплектности Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения или по электронной почте). Поставщик обязан удовлетворить требование в течение срока, согласованного сторонами.

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит в Заказчику с момента приемки Продукции и подписания сторонами товарной накладной или УПД.

3.11. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента передачи Продукции уполномоченному представителю Заказчика или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной (УПД) или товарно-транспортной накладной.

Если иное не указано в товарной накладной (УПД) или товарно-транспортной накладной, считается, что Продукция поставлена с приложением всех документов в соответствии с п.3.4 настоящего договора.

3.12. После проверки претензии по количеству, бою, комплектности и ассортименту не принимаются.

3.13. Претензии по качеству (в части скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены непосредственно при приемке Продукции) могут быть заявлены в пределах гарантийного срока.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая стоимость Продукции, поставляемой по настоящему договору,____________________ ( )рублей коп.

4.2. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании оригинала счета.

4.3. Цена договора включает в себя стоимость всего объема Продукции, поставляемой по настоящему договору, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на упаковку, маркировку, отгрузку, уплату налогов и пр.

4.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

4.5. Оплата продукции осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

4.6. В период срока действия настоящего договора по требованию одной из Сторон проводится сверка расчетов и по ее результатам составляется двухсторонний акт. Сторона, получившая акт сверки, должна подписать документ уполномоченным лицом, скрепить печатью и вернуть отправителю, либо предоставить свои возражения, приложив подтверждающие документы. В случае, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки другой Стороной, отправитель не получит подписанный Сторонами акт сверки, либо обоснованные возражения по акту, то условия акта сверки считаются принятыми получателем.

4.7. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст.823 Гражданского кодекса Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 № «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее Постановление Правительства).

5.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену договора.

5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

Для Сторон претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензию, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора поставки, составляет 10 календарных дней с момента ее получения. Претензия считается доставленной и в тех случаях, если она поступила Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не была ей вручена или она не ознакомилась с ней.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024г.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. Изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-7 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ФОРС-МАЖОР.

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменения законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным основанием подтверждения наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев подряд, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Извещение направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны обязуются проводить коммерческую политику, основанную на обязательном соблюдении всеми его дистрибьютерами и другими контрагентами антикоррупционного законодательства РФ и на выстраивании механизмов честной конкуренции на электротехническом рынке.

9.2. Стороны договорились о возможности осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – электронный документооборот).

9.3. При применении Сторонами электронного документооборота запрещается дублирование документов на бумажном носителе. Оформление и выставление первичных документов на бумажном носителе допускается только в случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи.

9.4. В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи» (ст.6), Законом 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (ст.9), Налоговым кодексом РФ (ст.169), Стороны признают юридическую силу электронных документов (счетов-фактур, товарных накладных, актов приемки-передачи, актов выполненных работ, универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.

9.5. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а так же самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

9.6. Стороны договорились, что по мере технической возможности, в соответствии с Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмами ФНС №ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013г., №ЕД-4-15/1121@ от 24.01.2014г., они стремятся применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры.

9.7. С подписанием настоящего договора Стороны договора, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают получение ими в целях исполнения настоящего договора всех требуемых законодательством РФ согласий на передачу третьим лицам и обработку третьими лицами персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в настоящем договоре и приложениях к нему (в том числе спецификациях, дополнительных соглашениях, протоколах разногласий, протоколах урегулирования разногласий, доверенностях и т.д.).

Перечень сведений, составляющий персональные данные, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных на обработку их третьими лицами включает: фамилию, имя, отчество, пол, паспортные данные, данные ИНН, дату и место рождения, адрес фактического проживания, адрес регистрации по месту жительства, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности, собственноручная подпись и иные персональные данные, которые указаны в настоящем договоре.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных на обработку их третьими лицами, включает: обработку (в том числе сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

9.8. Положения и условия, согласованные Сторонами в спецификациях (при их наличии) имеют приоритетное значение по отношению к условиям, изложенным в основном тексте договора. Если какие-либо условия не упоминаются в спецификациях, следует трактовать такие условия с позиции основного текста договора.

9.9. Документы, подписанные в установленном порядке и переданные Сторонами друг другу посредством факсимильной или иной электронной связи (за исключением электронного документооборота), но позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, имеют юридическую силу с последующим обязательным направлением в течение 15 дней другой Стороне оригиналов переданных документов.

9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9.11. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными