Тендер - Моющие средства №267775165

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454047, Челябинская область,, г. Челябинск, ул. Лазурная, 6.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.03.2024 по 13.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Расчет_НМЦ_-_форма_-_копия - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_АЭ,_Моющие_средства

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного стационарного

учреждения социального обслуживания

«Челябинский психоневрологический интернат»:

__________________Е.Г.Кузнецова

«___»______________2024 г.

(печать)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Моющие средства»

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ТОРГОВ: № 6/223 –Э/24

Заказчик:

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат»

г. Челябинск, 2024 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к документации

об аукционе в электронной форме

Техническое задание

Моющие средства

- Посмотреть таблицу с данными

Соответствие товаров ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (с изменениями на 18 октября 2016 года)

Приложение № 3 к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на поставку товаров

г. Челябинск «____»______________2023 г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой Елены Геннадьевны, действующего на оснований Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор по итогам проведенного аукциона в электронной форме, протокол № _____________ от _____________, победителем которого стал Поставщик, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Моющие средства (далее – товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар, указанный в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, техническом задании (приложение № 2).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Поставщик» обязуется:

2.1.1. Поставить товар «Заказчику» по ассортименту, характеристикам, ценам, в количестве согласно спецификации (Приложение №1).

2.1.2. Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим договором.

2.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику товарно-сопроводительные документы: счета (счета-фактуры), накладные (товарно-транспортные накладные) и /или универсальный передаточный документ, акт приема-передачи товара, а также документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара (сертификат/декларацию соответствия), оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.1.4. Обеспечить поставку товара Заказчику специально предназначенным автотранспортом в соответствии с требованиями к условиям доставки и транспортировки.

2.1.5. Обеспечить поставку товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения товара, срокам годности и хранения.

2.1.6. Поставлять товар Заказчику в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов.

При поставке товара обеспечить выполнение требований Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.1.7. Товар должен поставляться в упаковке (таре), соответствующие характеру поставляемого товара и способу транспортировки с целью обеспечения сохранения их качества. Весь товар должен быть замаркирован в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть выполнены на русском языке.

2.1.8. В течение 12 часов после получения извещения от Заказчика о нарушении условий договора об ассортименте, о количестве, качестве, сроке годности, об упаковке товара выполнить требования Заказчика о замене недоброкачественного товара, о замене товара, не соответствующего условию об ассортименте, о допоставке, упаковке товара.

2.1.9. В течение одного дня с момента получения извещения от Заказчика выполнение требований об устранении или исправлении обнаруженных нарушений в случае: не предоставления и (или) ненадлежащего оформления товарно-сопроводительных документов на поставляемую продукцию (не указана информация о количестве, цене, ассортименте, сроке годности); поставки продукции с нарушением требований по качеству, срокам годности, фасовке, таре и (или) упаковке, маркировке продукции, нарушения сроков поставки продукции.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Получить товар от Поставщика в ассортименте, порядке и сроки, обусловленные настоящим договором.

2.2.2. Осуществлять строгий контроль качества получаемых товаров, соответствия ассортимента, цены, сроков поставки, количества и суммы товара по спецификации, сроков годности и наличия сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара, сертификат соответствия (или декларация соответствия), удостоверение качества, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Осуществлять приемку и приход поставляемой продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7.

2.2.4. Оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

2.2.5. Известить Поставщика в течение двух дней с момента обнаружения нарушений условий настоящего договора: о поставке товара с нарушением требований по качеству, срокам годности, срокам поставки, фасовке, таре и (или) упаковке, маркировке товара; не предоставления или (и) ненадлежащего оформления товарно-сопроводительных документов на поставляемые товары (не указана информация о количестве, цене, ассортименте, сроке годности), путем передачи извещения в виде устного сообщения (телефонограммой) либо электронного документа, либо по факсимильной связи с последующим направлением на бумажном носителе.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет ________________________________________ (___________________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­________) рублей, (прописать при заключении договора одно из следующего: включая НДС или без НДС) и является неизменной в течение всего срока поставки продукции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена договора включает в себя все расходы, в том числе, расходы на подтверждение качества и безопасности товара, тару, упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, связанные с доставкой продукции до Заказчика, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3.3. Расчеты Заказчика с Поставщиком по договору осуществляются за счет средств, поступивших в качестве платы за стационарное обслуживание (внебюджетных средств).

3.4. Расчеты за товар производятся Заказчиком, по безналичному расчёту по факту поставки товара, в соответствии с договором, в течение 7 рабочий дней с момента предоставления Поставщиком Заказчику отчётных документов счетов (счетов-фактур), накладных (товарно-транспортных накладных).

3.5. Оплата товара производится по ценам, определенным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ТОВАРА

4.1. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 31 мая 2024 г., по заявке Заказчика, по адресу: г. Челябинск, ул. Лазурная, 6.

4.2.Днем исполнения обязательства в целом по договору по передаче товара со стороны Поставщика, считается последняя поставка по исполнению всего объёма товара в соответствии со спецификацией.

Товар считается принятым с момента подписания накладной (товарно-транспортной накладной) Заказчиком.

4.3. Право собственности на товар, являющийся предметом настоящего договора, переходит к Заказчику с момента передачи его Поставщиком по накладной (товарно-транспортной накладной);

4.4. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного товара, Поставщик обязуется в 3х-дневный срок вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение.

Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием товара на ответственное хранение и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним.

4.5. Риск случайной гибели, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет сторона, обладающая правом собственности на товар в момент случайной гибели, утраты или случайного его повреждения.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка поступившего товара производится Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При приемке товара Заказчик и Поставщик проверяют соответствие товара условиям договора (срок поставки, условия поставки, срок годности и т.п.) и соответствие товара по комплектности, количеству, качественным характеристикам, содержащимся в спецификации к договору.

5.3. Приемка по качеству, количеству, комплектности, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковке и т.п. поступившего товара осуществляется Заказчиком при условии наличия всех необходимых сопроводительных документов.

5.4. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, комплектности, срока годности, ассортимента, дозировки, маркировки, упаковки и т.д. поступившего товара условиям настоящего договора Заказчик обязан приостановить дальнейшую приемку товара, и составить акт несоответствий, в котором должны быть отражены все обнаруженные несоответствия. В связи с этим Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения акта устранить недостатки в соответствии с требованиями договора.

5.5. Акт о несоответствии по качеству, количеству, комплектности, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковки и т.д. поступившего товара условиям настоящего договора, подписывается лицами, осуществляющими приемку, не требует дополнительного заверения и является основанием для предъявления претензий.

5.6. Несоответствие количественных и качественных характеристик товара требованиям договора и является основанием для расторжения договора.

5.7. Проверка товара по количеству производится по количеству единиц. При этом осматривается наличие или отсутствие внешних повреждений, наличие или отсутствие маркировки товара.

5.8. В случае если после приемки товара обнаружатся недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик составляет акт о скрытых недостатках. При этом Заказчик обязан известить об этом Поставщика, а Поставщик в свою очередь обязан в течение 3 (трех) дней с момента уведомления Заказчиком устранить недостатки в соответствии с требованиями договора.

5.9. Если поставленный товар окажется некачественным или не соответствующим условиям договора, а также, если Поставщик откажется за свой счет заменить такой товар новым, Заказчик вправе отказаться от оплаты некачественного или не соответствующего условиям договора товара и требовать от Поставщика в установленном порядке возмещения понесенных Заказчиком убытков.

5.10. Заказчик вправе (по своему усмотрению) осуществить проверку качества поставленного товара с привлечением независимых экспертов.

5.11. Заказчик проводит анализ предоставляемых документов на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства РФ и условиям договора. При необходимости запрашивает у Поставщика недостающие документы, а так же получает разъяснения по представленным документам. Срок предоставления Поставщиком запрашиваемых документов составляет 2 (два) дня с момента получения запроса от Заказчика.

5.12. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара осуществляются за счет Поставщика.

5.13. Право собственности на товар Заказчику переходит по настоящему договору с момента подписания сторонами товарной накладной.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

6.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.

6.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

6.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГОДНОСТИ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, в соответствии с настоящим договором, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

7.2. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара.

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой его части в Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае несоблюдения условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения одной из сторон каких-либо обязательств по данному договору, контрагент должен информировать виновную сторону о нарушении в письменном виде.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 1 000,00 руб. (Одна тысяча) рублей 00 копеек (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, Положение о закупках товаров, работ, услуг ГСУСО «Челябинский психоневрологический интернат»).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены договора (этапа), или _________ руб. (__________________________________), (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, Положение о закупках товаров, работ, услуг ГСУСО «Челябинский психоневрологический интернат»).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему договору.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Обеспечение исполнения договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, возмещение ущерба.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

9.3. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

9.4. Независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

г) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

д) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

е) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

9.5. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения договора должен быть перечислен Поставщиком в сроки, установленные настоящим договором и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Заказчиком.

Обеспечение исполнения обязательств по договору распространяется на срок исполнения договора. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора.

На момент подписания настоящего договора Заказчиком денежные средства должны быть зачислены по реквизитам:

Получатель: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50ВР

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области, г.Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

счет получателя средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.6. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспечивается Поставщиком в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.16 руб. (Восемь тысяч четыреста девятнадцать рублей 30 копеек), что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора.

9.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем договоре.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.8. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Поставщику не возвращаются;

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора и обеспечение гарантии Поставщика.

9.9. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по договору, представленный Поставщиком, должен предусматривать, что в случаях неисполнения /ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя в соответствии с настоящим договором обязательств ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет поручитель, гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с настоящим договором из суммы перечисленного Поставщиком в целях обеспечения исполнения настоящего договора денежного залога.

9.10. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

9.11. При снижении цены договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Заказчик заключает договор только после предоставления победителем электронного аукциона, с которым заключается договор обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.74 руб. (Двенадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 95 копеек), или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника электронного аукциона на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по договору.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательством субъекта Российской Федерации – Челябинской области.

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Прекращение срока действия договора или его досрочное расторжение не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или расторжения договора, и об ответственности за их исполнение.

11.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.7. Стороны заключили настоящий договор в электронной форме и подписали электронными подписями Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______ от «___» ____________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:_____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС ____% - ____________________ руб.

Поставщик: Заказчик:

ГСУСО «Челябинский психоневрологический интернат»

Руководитель:_______________ Директор: ____________ Е.Г.Кузнецова

Приложение № 2

к договору № ______ от «___» ____________2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к документации

об аукционе в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прикреплено отдельным файлом

Руководитель контрактной службы:________________________Р.В.Патрушева

т.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть