Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Моющие средства и оборудование №272278715

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих, чистящих средств для уборки и хозяйственных товаров для Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и краеведения» городского округа город Салават Республики Башкортостан

Общие требования к товарам:

Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Результаты исполнения Контракта, и информация о поставленном Товаре отражаются в акте приема-передачи Товара, который направляется Поставщику. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Контрактом Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

Поставляемый Товар не должен быть бывшим в эксплуатации.

Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию, характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Весь Товар должен быть новым, оригинальным, изготовленным не ранее 2020 года. Качественные и количественные характеристики Товара должны соответствовать описанию, указанному в настоящем Техническом задании, а также действующим стандартам и техническими регламентам.

Поставщик должен предоставить всю необходимую документацию на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы. Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТам РФ, ТУ регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар, предлагаемый участником размещения заказа должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки в учреждение. Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) должен составлять не менее 70% от установленного предприятием - изготовителем срока годности.

2. Описание объекта закупки его количественные и качественные характеристики.

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, описанным в настоящем техническом задании:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Место, срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта товар должен быть поставлен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Гафури, 41.

4. Условия поставки: Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком. Время работы Заказчика: с понедельника по пятницу – с 09.00 часов до 17.00 часов. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0242 о предстоящей доставке Товара.

5. Приемка поставляемого Товара – осуществляется заказчиком и включает в себя следующие этапы:

• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на основании Спецификации Контракта;
• контроль на наличие / отсутствие внешних повреждений;
• контроль количества мест Товара;
• соответствие упаковки требованиям заказчика;
• контроль качества Товара, соответствие предмету Контракта;
• наличие инструкций по использованию, паспортов, сертификатов соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы

6. Условия оплаты - Оплата производится по безналичному расчету по факту поставки товара по контракту в полном объеме в срок не более 15 дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного счета (счет-фактуры, если сумма с НДС).

г. Салават «____»__________ 2023г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и краеведения" городского округа город Салават Республики Башкортостан,именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мусалимова Ильдуса Кимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» действующей на основании ___________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - далее 44-ФЗ, и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие, чистящие средства для уборки (оказать услуги, выполнить работы) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Заказчик - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

ИКЗ плана-графика:

2. Стоимость и порядок расчетов по договору

2.1. Стоимость Товара (Работ, Услуг) по Договору составляет __________________ рублей (____________________________) 00 копеек, НДС не предусмотрен / НДС 20%.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Цена Договора будет уменьшена на сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Стоимость Договора, включает в себя все затраты Поставщика, связанные с исполнением принятых на себя обязательств (расходы на доставку, погрузочно–разгрузочные работы, транспортные расходы, подъем на этаж помещении Заказчика, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.5. Аванс не предусмотрен. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Заказчик оплачивает Товар в течение не более 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной, счету-фактуре, который должен соответствовать требованиям НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г. В случае если счет-фактура не соответствует требованиям Поставщик обязан в трехдневный срок с момента получения требования от Заказчика переоформить несоответствующую счет-фактуру в соответствии с вышеуказанными нормативными документами. Оплата производится в пределах выделенных предельных объемов финансирования из средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан.

2.6. В случае досрочного расторжения Договора, Стороны проводят взаиморасчеты, исходя из фактически доставленного Товара на момент его расторжения.

3. обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар (оказать услуги, выполнить работы) в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные Договором.

3.1.2. Доставить Товар своим транспортом и за свой счет, а также предоставить документацию, относящуюся к Товару (сертификаты, и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.1.3. Передать вместе с Товаром товаросопроводительные документы (счет-фактура, товарная накладная).

3.1.4. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, по наименованиям, в количестве согласно техническому заданию. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, наименования и количества.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить поставку Товара по Договору после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством (товарной накладной, счета-фактуры).

3.2.2. Обеспечить беспрепятственный проезд транспорту Поставщика и необходимые условия для погрузочно-разгрузочных работ на своей территории.

3.2.3. Обеспечить присутствие своего представителя, уполномоченного на приемку Товара по указанному в п 4.2. адресу и в согласованное Сторонами время.

3.2.4. Провести экспертизу Товара Поставщика. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4. Сроки и место поставки товара

4.1. Сроки поставки товара: в течение 2-ух календарных дней. Датой передачи Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.2. Место доставки товара: ДОЛ «Бригантина», Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, с. Нугуш ориентир 44 квартал НП «Башкирия».

5. Порядок сдачи -приемки товара

5.1. Приемка Товара Заказчиком по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР № П-7 «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и Инструкцией Госарбитража № П-6 «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

5.2. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанному в товарной накладной, Заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о недостаче.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать государственным стандартам, сертификатам соответствия качества и техническим условиям завода-изготовителя.

7. Ответственность сторон

7.1. Порядок определения в договоре размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором (далее - штраф).

7.2. Размер штрафа устанавливается договором и рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) (закупка для СМП и СОНО), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (данное условие включается в проекте договора только в случае проведения закупки на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства).

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.15. В случаях, не урегулированных договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

7.17. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств как стихийные бедствия, запрещение экспорта или импорта, проведение военных операций или других независящих от Сторон обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельств форс-мажор. Срок исполнения обстоятельств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно, однако не позже чем через 1 день с момента его начала известить другую Сторону о наступлении возможной продолжительности и прекращении обстоятельств, перечисленных выше.

8.3. В случае несоблюдения одной из Сторон сроков, предусмотренных предыдущим п. 8.2. другая Сторона не вправе обращаться за освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде РБ. (г. Уфа)

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.10.2023 года включительно, а в части расчётов - до полного их завершения.

10.2. При заключении, исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, путем одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара, в заключении экспертов (экспертных организаций) будут подтверждены нарушения существенных условий Договора, препятствующие принятию Заказчиком Товара.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты. Датой уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор будет считаться расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

10.9. Правило, установленное в пункте 10.8. Договора, не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения будет установлено, что Поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, по результатам которого заключен Договор.

10.11. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения будет установлено, что Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, по результатам которого заключен Договор.

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.14. Поставщик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.16. Если до расторжения Договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, и Заказчик не имеет претензий к поставленному Товару, объем поставленных Товаров подлежит оплате Заказчиком в порядке, установленном в Договоре. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

10.17. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику.

11. Приложения к договору

11.1. Спецификация (Приложение №1 к Договору).

12. Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №

от «__»______2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор ДООЦТК г. Салават

___________________/Мусалимов И.К /

М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274356137 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: Поставка моющих средств	Отбор #274356137	См. док.	11 дней 09.06.2024 28.06.2024
Тендер №274565016 Средства индивидуальной защиты.: согл.специф	Малая закупка #274565016	74 925	1 день 13.06.2024 18.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272278695 ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" объявляет тендер: Известь хлорная	Запрос предложений #272278695	См. док.	срок истек 08.05.2024 08.05.2024
Тендер №272278645 Поставка средства для мытья посуды	Запрос котировок #272278645	21 936	срок истек 08.05.2024 17.05.2024
Тендер №272278481 Поставка товаров (Дезинфицирующие средства)	Электронный аукцион #272278481	1 520 203 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 15 202	срок истек 08.05.2024 16.05.2024
Тендер №272278280 Поставка товаров (Дезинфицирующие средства) (с результатом)	Электронный аукцион #272278280	1 520 203 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 15 202	срок истек 08.05.2024 16.05.2024
Тендер №272277912 Средство дезинфицирующее Октенисепт 1л	Малая закупка #272277912	200 000	срок истек 08.05.2024 08.05.2024

Тендеры из региона Салават

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272274964 МЕДСЕРВИС объявляет тендер: Поставка мяса говядины в тушках	Запрос цен #272274964	См. док.	срок истек 08.05.2024 17.05.2024
Тендер №272273494 Поставка счетчиков (с результатом)	Единственный поставщик #272273494	27 236	срок истек 08.05.2024 13.05.2024
Тендер №272272695 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯСИСТЕМЫТЕХНОЛОГИИ" объявляет тендер: Поставка трансформаторов присоединительного типа ТМПС (с результатом)	Электронный аукцион #272272695	3 434 592	срок истек 08.05.2024 16.05.2024
Тендер №272270078 Прочая закупка товаров(лес кругляк хвойных пород) (с результатом)	Единственный поставщик #272270078	1 944 000	срок истек 03.05.2024 03.05.2024
Тендер №272268775 Безопасность и оборудование для ее обеспечения.: - (с результатом)	Малая закупка #272268775	350 340	срок истек 08.05.2024 08.05.2024