Тендер - Моющие средства и дезинфицирующие средства для пищевого производства №315835930

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30

Поставка моющих средств на производственные площадки ООО "ТД "Балтийский Берег". Балтийский Берег - крупнейший переработчик рыбы и морепродуктов. www.baltbereg.com Условия торгов Конкурс будет проходить в несколько этапов (30-40 календарных дней, с учетом тестирования): 1. Выбор участников - 5 к. дней / проведение тестирования - 30 к.дней 2. Повторный запрос котировок на средства, которые прошли тестирование - 3 к.дня 3. Подведение итогов электронного аукциона▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк. дней. Ко второму этапу будут допущены участники, средства которых прошли положительное тестирование. - соответствующее качество товара согласно ГОСТ, ТУ; - оптимальные сроки поставки; - минимальная цена и отсрочка не менее 30 к.д.; - предоставление подписанной Декларацию принятия условий ответственности сторон и итогового коммерческого предложения; - лот делимый/ разделение всего объема между двумя и более Поставщиками на усмотрение Покупателя; - валюта тендера: руб , доставка включена в цену, цена с учётом НДС; - адрес доставки: Санкт-Петербург, Минеральная ул., д. 29 к 2 Лит А; - фиксирование действия цен - 6 месяцев - период закупки- с 01.11.2025 по 30.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьновые средства допускаются к закупке только после положительного результата тестирования

- разделение всего объема между двумя и более Поставщиками на усмотрение Заказчика;

- выбрать к поставке только один из лотов, или некоторые позиции из разных лотов – критерием к принятию решения выступает цена за Товар.

Декларация_с_изменениями_ред_1

Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ №____________От_________22_год.

Настоящим подтверждаем, что _

(наименование Участника Запроса предложений, адрес места нахождения)

Готово включить в договор, дополнительные соглашения к нему, спецификацию и иные приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора, обязательства согласно нижеприведенным требованиям:

Существенные условия договора:
Поставщик обязуется поставить Товар в объемах и по ценам:
А) объем поставляемого товара от _______________ шт/кг/ед до _________________ шт/кг/ед.
(В случае проведения торгов на несколько позиций, в этом пункте делается ссылка на коммерческое предложение с указанием его номера и даты, в котором также прописывается объем поставляемого товара от ____ до ___)
Б) Цена товара составляет _________ шт,/кг/ ед, и не должна изменяться до _______, либо до выборки максимального объема поставляемого товара, в зависимости, что наступит ранее.
(В случае проведения торгов на несколько позиций, в этом пункте делается ссылка на коммерческое предложение с указанием его номера и даты.)
В) конкретная дата и время выборки, количество товара, определяется Покупателем самостоятельно и сообщается Поставщику путем размещения у него заказа. Поставщик не имеет право неисполнить/не принять к исполнению заказ, если объем, срок размещения заказа и цена соответствуют п.п. А), Б). В случае нарушения данного пункта Поставщиком, Покупатель имеет право применить пункт Г) в полном объеме.
Г) в случае отказа Поставщика передать Покупателю товар в согласованном количестве, цене, нарушения сроков поставки (передачи) Товара, неисполнения заказа Покупателя, Покупатель имеет право потребовать уплаты штрафа в размере 30% от стоимости несвоевременно поставленного (непоставленного) Товара.

Поставщик обязуется возместить Покупателю все имущественные потери (убытки), возникшие в следствие: доначисления налогов, отказа в вычете НДС, уплате таможенных платежей, привлечение Покупателя к налоговой, административной и /или иной ответственности по публично-правовым обязательствам, возникшим в связи с настоящим Договором, если это стало следствием действий (бездействий) Поставщика, в том числе, но не ограничиваясь, в случае нарушения Поставщиком или третьими лицами, привлеченными Поставщиком, обязанностей по своевременному исчислению и уплате налогов и таможенных платежей и/или проверке исполнения обязанности по проверке соблюдения порядка ввоза поставляемых товаров на таможенную территорию Российской Федерации, предоставления деклараций и отчетности, а также иных документов в контрольно-надзорные органы, допущения Поставщиком ошибок (неточностей) в предоставляемых в контрольно-надзорные органы документов, нарушения правил оформления, заверения указанных документов, непроявление должной осмотрительности при выборе контрагентов (сотрудничество с лицами, не являющимися добросовестными по смыслу норм закона и правоприменительной практики), если действия таких лиц повлияли прямо или косвенно на законные интересы Покупателя. Возмещению подлежат издержки в виде предъявленных ко взысканию с Покупателя денежных средств в размере, установленном вступившим в законную силу решением суда или контрольно-надзорного органа.

За просрочку исполнения Заявки по Договору более чем на 5 (пять) рабочих дней, Покупатель вправе по своему усмотрению требовать от Поставщика уплаты пени за просрочку исполнения заявки в размере 0,3 % от стоимости невыполненной заявки за каждый день просрочки.

За просрочку оплаты товара свыше 5 (пяти) рабочих дней, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,15 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа. Данное условие не распространяется на суммы предоплаты (аванса).

Требование уплаты пени/неустойки является правом Сторон, но не обязанностью. Уплата пени/неустойки производится в случае получения письменной претензии, направленной посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию и уплаты пени 10 (Десять) рабочих дней с момента получения письменной претензии.

Покупатель вправе отказаться от исполнения договора поставки в одностороннем порядке в любое время с предварительным уведомлением другой стороны.

Все вышеуказанные условия переносятся в действующий договор с поставщиком, либо, при заключении договора с новым поставщиком учитываются сразу в договоре.

Подпись, печать, дата

Спецификация_пенное_щелочное_ср-во - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_пенное_щелочное_моющее_ср-во - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_универсальное_нейтральное_моющее_ср-во - Посмотреть таблицу с даннымипенное_щелочное_ср-во - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_пенное_щелочное_моющее_ср-во_с_активным_хлором - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_щелочное_низкопенное_моющее_ср-во_с_активным_хлором - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_кислотное_моющее_ср-во - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_антисептик - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_щелочное_моющее_ср-во_с_хлором - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_ср-во_на_основе_надуксусной_кислоты - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_моющее_ср-во_для_пищ._производства - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_моющее_ср-во_для_оборудования - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_для_ручной_и_автоматической_мойки_поверхностей - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_для_циркуляционной_мойки_оборудования - Посмотреть таблицу с даннымиШаблон_договора_поставки_(снабжение)_ТДББ_(с_условиями_о_спецификации_после_протокола_торгов)

ДОГОВОР № __________

поставки товара

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2022 года

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Шевелевой Анны Викторовны, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить

________________________________________________________ (далее по тексту – «Товар»). Общее количество, наименование и цену Товара, поставляемого в определенный период времени, Стороны согласуют в Спецификациях, составленных по форме, указанной в Приложение №1 к Договору. Наименование, количество и сроки поставки конкретной партии Товара, указанного в Спецификации, определяется в Заказах Покупателя, составленных по форме, указанной в Приложение №3 к Договору. Заказы Покупателя, сделанные в пределах условий, указанных в Спецификации, являются обязательными для Поставщика и не требуют дополнительного согласования с Поставщиком.

2. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗА

2.1. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество, дату заказа и поставки.

2.2. Заказ Покупателя направляется на адрес электронной почты Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора (раздел 14 настоящего Договора), за ___________ дней до предполагаемой даты поставки. Заказ на доставку Товара отправляется с электронных адресов Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика указанный в реквизитах (раздел 14 настоящего Договора).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за поставленный Товар производятся на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур, товарных накладных (или УПД), путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2. Покупатель производит оплату Товара в течение __________ (_______________) дней с передачи Товара Покупателю.

3.3. Стороны могут предусмотреть иные условия оплаты путем подписания Дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания в полном объеме денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. В случае, если цена Товара указывается в иностранной валюте, то оплата за Товара производиться в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар на условиях, определенных в Договоре, в Спецификации и Заказе Покупателя.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества вместе с товаросопроводительными документами (согласно требований законодательства РФ на момент поставки).

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Направлять Поставщику заказы на необходимый Покупателю ассортимент и количество товара;

4.2.2. Оплатить стоимость поставленного Товара в сроки и в размере, предусмотренные в настоящем Договоре;

4.2.3. Организовать прием Товара;

4.2.4. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверки Товара по количеству, ассортименту (наименованию) и качеству.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями в сроки, указанные в Заказе Покупателя. Срок поставки партии Товара должен находиться в пределах срока, указанного в Спецификации.

5.2. Условия Поставки согласуются в Спецификации.

5.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента приемки Товара, что подтверждается датой подписания Покупателем Товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, при приемке от Поставщика.

5.4. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность и санитарную чистоту при транспортировке и последующем хранении при условии бережного с ним обращения. Тара и упаковка Товара, включена в стоимость Товара и возврату, обмену не подлежит.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

6.2. При условии поставки пищевых Товаров с объявленным сроком годности (пищевые добавки, ингредиенты и т.п.) срок годности Товара к моменту поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности, указанного на упаковке Товара или гарантийного срока хранения Товара, если иное не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении.

6.3. При передаче Покупателю товаров, в отношении которых действующим законодательством РФ установлен определенный температурный режим хранения и транспортировки, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товаров на момент передачи Покупателю вышеуказанным нормам.

Покупатель вправе производить выборочную проверку соблюдения норм транспортировки и хранения, путем измерения температуры внутри упаковки товаров, а также под тентом транспортного средства, при приемке товаров.

6.4. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, Приложению №2, а также сертификатам соответствия (качественным удостоверениям), декларациями о соответствии.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара на складе Покупателя.

Приемка Товара по внутритарному количеству производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Товара на складе Покупателя.

Приемка по качеству (явные недостатки) производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя.

Претензии о несоответствии Товара по качеству (по скрытым внутренним недостаткам) могут быть предъявлены в течение всего срока годности Товара.

При приемке-передаче Товара Поставщик (его уполномоченное лицо) передает Покупателю (его уполномоченному лицу) или перевозчику все необходимые документы на Товар.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. При обнаружении недостатков Товара, обнаруженных в процессе приемки Товара, хранения, транспортировки или использования Товара в процессе производства, при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен. В случае неявки представителей Поставщика в течение 2 (двух) суток, Покупатель составляет рекламационный Акт в одностороннем порядке и незамедлительно направляет его Поставщику.

8.1.1. В случае неполучения Покупателем возражений Поставщика в течение 7 (семи) дней от даты получения Поставщиком соответствующих требований о возмещении недостатков, дефектов либо ненадлежащего качества Товара, претензия считается признанной без замечаний Поставщиком. Покупатель вправе произвести списания суммы несоответствующего качеству Товара с задолженности Покупателя перед Поставщиком. При этом датой зачета будет считаться дата, следующая за последним днем 7 (семи) дневного срока указанного в настоящем пункте.

8.2. Претензии о несоответствии Товара по внутритарному количеству могут быть предъявлены Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Товара на складе Покупателя, в соответствии с п.7.1. настоящего Договора.

8.3. Претензии о несоответствии Товара по качеству в части скрытых (внутренних) дефектов Товара могут быть предъявлены в течение всего срока годности и использования Товара Покупателем.

Претензии основывается на результатах Аккредитованной Производственно-Исследовательской Лаборатории Покупателя либо ответственного Представителя Продавца. При подтверждении Сторонами обоснованности претензий Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

8.3.1. Соразмерного уменьшения цены;

8.3.2. Безвозмездного устранения недостатков Товара;

8.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

8.3.4. Замены Товара аналогичным Товаром надлежащего качества.

8.4. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю (в соответствии с п.5.3.), то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

8.5. Срок ответа на претензию 7 (семь) дней.

8.6. Товар, забракованный по качеству, в т.ч. со скрытыми дефектами, обнаруженными в процессе его хранения, использования, при условии его замены Поставщиком в соответствии с пунктом 8.3.4. настоящего Договора, Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти со склада Покупателя и заменить его на качественный товар в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с момента извещения о выявлении некачественного Товара.

8.7. В случае непредоставления либо предоставления неполного комплекта товарно-сопроводительных документов (ТОРГ-12, ТН, документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, счетов-фактур), а также в случае ненадлежащим образом оформленных документов, в том числе при непредставлении Поставщиком подтверждения полномочия лиц, подписавших указанные документы, Покупатель вправе приостановить оплату Товара до предоставления полного пакета документов, уведомив Поставщика об этом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.1.1. За просрочку поставки Товара более чем на 5 (пять) рабочих дней, Покупатель вправе по своему усмотрению требовать от Поставщика уплаты пени за просрочку поставки Товара в размере 0,3 % от стоимости поставляемой партии Товара за каждый день просрочки.

9.1.2. За просрочку оплаты Товара свыше 5 (пяти) рабочих дней, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,15 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

9.1.3. Оплата убытков производится на основании письменной претензии, к которой прилагается расчет убытков.

9.2. Требование уплаты пени является правом Сторон, но не обязанностью. Уплата пени производится в случае получения письменной претензии, направленной посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию и уплаты пени 10 (Десять) рабочих дней с момента получения письменной претензии.

9.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения условий настоящего договора в полном объеме.

9.4. Поставщик обязуется возместить Покупателю все имущественные потери (убытки), возникшие в следствие: доначисления налогов, отказа в вычете НДС, уплате таможенных платежей, привлечение Покупателя к налоговой, административной и /или иной ответственности по публично-правовым обязательствам, возникшим в связи с настоящим Договором, если это стало следствием действий (бездействий) Поставщика, в том числе, но не ограничиваясь, в случае нарушения Поставщиком или третьими лицами, привлеченными Поставщиком, обязанностей по своевременному исчислению и уплате налогов и таможенных платежей и/или проверке исполнения обязанности по проверке соблюдения порядка ввоза поставляемых товаров на таможенную территорию Российской Федерации, предоставления деклараций и отчетности, а также иных документов в контрольно-надзорные органы, допущения Поставщиком ошибок (неточностей) в предоставляемых в контрольно-надзорные органы документов, нарушения правил оформления, заверения указанных документов, непроявление должной осмотрительности при выборе контрагентов (сотрудничество с лицами, не являющимися добросовестными по смыслу норм закона и правоприменительной практики), если действия таких лиц повлияли прямо или косвенно на законные интересы Покупателя.

Возмещению подлежат издержки в виде предъявленных ко взысканию с Покупателя денежных средств в размере, установленном вступившим в законную силу решением суда или контрольно-надзорного органа.

9.5. В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 30 дней Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от приемки конкретной партии Товара и/или оказаться от исполнения настоящего договора письменно уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления возвратить Покупателю всю сумму авансового платежа, если такой производился. Покупатель вправе направить указанное уведомление по электронной почте, указанной в настоящем договоре.

9.6. В случае нарушения сроков поставки или отказа Поставщика от поставки Товара по Заказу Покупателя, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика штраф в размере 30% от стоимости не поставленного Товара, за каждый выявленный случай.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2022г., но в любом случае до полного исполнения обязательств по нему.

12.2. При отсутствии письменных возражений Сторон договор считается пролонгированным на неопределенный срок.

12.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 дней с момента получения одной из Сторон заявления о расторжении Договора, при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

13.3. Сторонами достигнуто соглашение, что подписание настоящего договора, дополнительных соглашений, спецификаций к нему, документов, в том числе доверенностей, актов сверок взаимных расчетов, иной первичной документации, передаваемой сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора, допускается посредством обмена электронными письмами на адреса электронных почт, указанных в реквизитах настоящего Договора. Оригиналы документов должны быть направлены по почте в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае неполучения стороной оригиналов документов в течение 10 (десяти) рабочих дней, данные документы имеют силу оригиналов и могут быть использованы в качестве доказательств в суде.

13.4. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять обмен письмами посредством электронной почты, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из сторон информация с использованием средств связи, указанных в реквизитах настоящего Договора, позволит достоверно определить отправителя полученного сообщения.

13.5. С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие Договоры считаются утратившими силу.

13.6. Список Приложений к Договору:

- Приложение №1 – Форма Спецификации;

- Приложение №2 – Дополнительные требования к качеству Товара.

- Приложение №3 – Форма Заказа

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Покупатель

_________________ /_____________________ _______________/ Шевелева А.В./

Приложение №1

к договору поставки товара № ____ от _____________г.

ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_______

к договору поставки товара № __________от ______________г.

г. Санкт-Петербург «__»________ 20__г.

Поставщик: _________________________ (ИНН_________________)

Покупатель: ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2)

1.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Цена зафиксирована на период поставки. Цена товара включает в себя затраты Поставщика на упаковку, маркировку, погрузку, оформление необходимой документации и на доставку Товара до места (адреса) передачи Товара.

2. Место (адрес) передачи Товара: _______________________

3. На основании Заказов Покупателя, Поставщик обязуется поставить максимальное количество Товара, указанное в п.1 Спецификации.

4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от заказа (выборки) количества Товара, превышающего минимальное количество Товара, указанное в п.1. Спецификации.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено Спецификацией, Стороны руководствуются условиями Договора поставки товара № ________ от ______________г. Спецификация оформлена в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Стороны подтверждают, что настоящая Спецификация составлена на взаимовыгодных условиях в интересах Сторон, с их обоюдного согласия, без навязывания условий каждой из сторон и понуждения к заключению настоящего соглашения, в соответствии со ст. 421 ГК РФ на добровольных началах.

От Покупателя: От Поставщика

Генеральный директор _______________________

ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» ______________________

_______________________ А.В. Шевелева _______________________ __________

М.П. М.П.

Форма Спецификации согласована:

От Покупателя: От Поставщика

Генеральный директор ___________________________

ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» ________________________

_______________________ А.В. Шевелева _______________________ ___________

М.П. М.П.

Приложение №3

к договору поставки товара № ____ от _____________г.

ФОРМА

Заказа №_______

к договору поставки товара № __________от ______________г.

Форма Заказа согласована:

От Покупателя: От Поставщика

Генеральный директор _________________

ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» _________________ ________

_______________________ А.В. Шевелева _______________________ ____________

М.П. М.П.

Приложение №2

к договору поставки товара № ____ от _____________г.

Дополнительные требования к качеству Товара

От Покупателя: От Поставщика

Генеральный директор _______________________

ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» ______________________

_______________________ А.В. Шевелева _______________________ __________

М.П. М.П.