Тендер - Моющие средства для пищеблока №269063545

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦ.xlsx
• Приложение_№_1_запросу_котировок_в_электронной_форме.docx
• Проект_договора_поставки.doc
• форма_заявки.doc

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):620102, ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, Центральный Склад.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.03.2024 по 01.04.2024Место предоставления документации:в соответствии с регламентом электронной площадки и документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с регламентом электронной площадки и документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с регламентом электронной площадки и документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:ГАУЗ СО «ГКБ № 40» г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189Дата подведения итогов:01.04.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с регламентом электронной площадки и документацией

Приложение № 1 к запросу котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

1. Наименование поставляемых товаров: моющие средства для пищеблока.

2. Количество поставляемых товаров: согласно приложению № 1 к техническому заданию.

3. Место поставки товаров: ГАУЗ СО «ГКБ №40»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, Центральный Склад.

4. Сроки действия договора поставки товара: с момента подписания договора по 31.12.2024 года. 4.1. Сроки поставки товара: Поставщик поставляет товар Заказчику с момента подписания договора до 31.12.2024 года (частями), по предварительной заявке Заказчика отправленной по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

4.2. Условием подтверждения заявки от Заказчика является ответ на официальном бланке Поставщика отправленной по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в котором обязательно указана дата поставки товара или период поставки товара, количество поставляемого товара, наименование поставляемого товара.

5. Форма, сроки и порядок оплаты поставляемых товаров: оплата поставляемых товаров производится по безналичному расчёту на основании подписанной товарной накладной, УПД (Универсального Передаточного Документа), после подписанной товарной накладной, УПД (Универсального Передаточного Документа)

6. Условия поставки товаров: поставка товара производится после подписания договора со стороны Поставщика и со стороны Заказчика, на основании отправленной письменной заявки от Заказчика по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.1. Поставщик за 24 часа до поставки товара Заказчику отправляет на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть товарную накладную/УПД (Универсальный Передаточный Документ).

6.2. Поставщик за 2 часа до поставки товара Заказчику отправляет на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть данные по транспортному средству, которое доставляет товар, а именно:

6.2.1. Государственный номер транспортного средства,

6.2.2. Модель/марка транспортного средства,

6.2.3. Номер мобильного телефона водителя.

7. Общие требования к поставляемым товарам: поставляемый товар обязательно должен иметь действующий сертификат соответствия, санитарно-гигиеническое заключение. При необходимости - отдельные моменты согласовать с Заказчиком и прописать в заявке Заказчика.

8. Требования по комплектности поставляемого товара: согласно приложению № 1 к техническому заданию.

9. Требования по передаче Заказчику документов (технических или иных документов) при поставке товаров: обязательное наличие действующих сертификатов на поставляемый товар, наличие санитарно-гигиеническое заключение на поставляемый товар, наличие товарных накладных, УПД (Универсального Передаточного Документа), с указанием наименования товара, с указанием грузополучателя, с указанием номера, даты заключённого договора, с указанием заказанного количества поставляемого товара.

10. Требования по объёму гарантий качества поставляемого товара: 100%.

11. Иные требования к поставляемому товару по усмотрению Заказчика: 11.1. Поставляемый товар поставляется в заводской картонной упаковке (коробки).

11.2. Обязательное наличие маркировки, которая наклеена на упаковку (коробки) поставляемого товара.

11.3. Маркировка содержит следующие сведения:

11.3.1. Полное и торговое наименование поставщика.

11.3.2. Полное и торговое наименование поставляемого товара.

11.3.3. Дата изготовления поставляемого товара.

11.3.4. Количество, которое находится в упаковке (коробке).

12. Требования к доставке и разгрузке поставляемых товаров:

12.1. Поставщик осуществляет доставку товара своим транспортом на Центральный Склад Заказчика.

12.2. Доставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств Поставщика.

12.3. Доставка товара производится до места хранения на складе Заказчика с выкладкой на поддон. Разгрузка и перемещение товара до места хранения производится за счёт сил и средств Поставщика. (В зависимости от типа товара, таких мест может быть несколько, и они могут быть расположены в разных частях склада).

Приложение № 1 к техническому заданию:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма лота▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10

Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Исх № ____от ______________

В Контрактную службу

ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Заявка на закупку № ______(обязательно указать номер заявки на сайте)

Заявка на поставку _____(указать предмет поставки)_____________________

для ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

Изучив техническое задание на право заключения договора на (указывается наименование предмета поставки),______________(указывается наименование участника размещения заказа)________________в лице, ___(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)____, сообщает о согласии исполнить условия договора.

__(указывается наименование участника размещения заказа)__предлагает поставить товары на общую сумму_________ (сумма прописью) , в том числе НДС (указать сумму НДС), расходы на доставку.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

- Посмотреть таблицу с данными

4. В случае признания нас победителем запроса котировок, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок;

5. Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе котировок, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

6. В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоено второе место, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу котировок, информация по сути наших предложений в данном запросе котировок представлена в документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок.

Информация о поставщике:

Наименование участника

Почтовый адрес

Юридический адрес

Телефон, электронный адрес

Контактное лицо

ИНН/КПП

Код ОГРН

Расчетный счет

Кор.счет

Наименование банка

БИК

наименование должности, Ф.И.О.

руководителя, уполномоченного лица

для юридического лица _________________ подпись, расшифровка

М.П.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ № Х

г. Екатеринбург « » 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40»), в лице Первого заместителя главного врача М.В. Налесника, действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2023 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________, в лице _______________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения запроса котировок (протокол ( ) от « » _______ 2023 г. № ___________), заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию иному лицу, действующему по доверенности (Получателю) (далее по тексту – Заказчик), ____________, (далее – Товар) наименование, количество, ассортимент и характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
2.1.2. Досрочно принять и оплатить Товар / партию Товара.
2.1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в договор.
2.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
2.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.
2.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.
2.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.
2.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
2.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документа о приемке Товара по договору (отдельному этапу договора) (далее – документ о приемке).
2.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
2.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1 Поставить Товар в порядке, в количестве, в срок, на условиях, предусмотренных договором.
2.4.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.
2.4.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора, в том числе обеспечить контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями (для термолабильных лекарственных средств – обязательно наличие термоиндикатора или чек-листа), а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.
2.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения договора в случае их установления в договоре. Срок предоставления указанной информации составляет 2 (два) дня с момента получения запроса Заказчика.
2.4.7. В день заключения договора назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику указанную информацию об ответственном с указанием должности, ФИО, телефона, адреса электронной почты.
2.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Цена договора составляет: _____________ (__________) рубля 00 копеек, в том числе НДС ____________, расходы на доставку.
3.2. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора.
При заключении и исполнении договора изменение цены договора (цены единицы Товара) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ № 40», настоящим договором.
3.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, стоимость сопутствующих услуг (работ), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой Товара к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также оплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора. Все свои возможные риски Поставщик обязан включить в цену настоящего договора.
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
3.5. Аванс не предусмотрен.
3.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара, составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги и подписания документов о приемке (Универсального передаточного документа или товарной накладной).
3.7. Датой (днем) исполнения Заказчиком надлежащим образом обязательства по оплате является дата (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком Товара, поставленного в соответствии с договором, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.
3.9. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.
3.10. В случае, если поставка Товара по договору осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для оплаты Заказчиком поставленного Товара (партии Товара) будет являться документ о приемке, подписанный таким Получателем, на основании счета.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме, предусмотренном Спецификацией к договору.

4.1.1. Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1 к договору), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

4.1.2. Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1 к договору), Заказчик незамедлительно извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется и принимается на ответственное хранение Заказчиком в порядке статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 24 часов со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

4.2. Товар должен быть поставлен в течение ____ дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение № 2 к договору).

Отгрузочная разнарядка (заявка) (Приложение № 2 к договору) направляется Поставщику по адресу электронной почты Поставщика _____________.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение № 2 к договору), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по адресу электронной почты: ___________.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:

осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет подъем Товара на ______ этаж здания, в котором расположен Заказчик;

распаковывает Товар, производит проверку всех компонентов;

проверяет функционирование каждой единицы Товара.

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

4.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

4.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

4.6. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 12 месяцев, если иное не указано в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

4.7. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику, надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая:

• декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) и (или) сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию (сертификации),
• свидетельство о государственной регистрации (в случае, если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ),
• техническую документацию (руководство по эксплуатации, сервисную книжку, правила эксплуатации на Товар) на русском языке.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка поставленного Товара (отдельной партии) осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных п. 4.7 настоящего договора;

г) проверку по количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного Товара.

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.7. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара и оформить ее результат путем подписания документов о приемке либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.3. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика.

5.5. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из не менее 3х человек.

5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия обеспечения исполнения гарантийных обязательств и сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору) и (или) отгрузочной разнарядке (заявке) (Приложение № 2 к договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, соответствие качества, страны происхождения Товара, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), эксплуатационных характеристик, остаточного срока годности Товара, размера, иных показателей Товара, указанных в договоре, фактическому наименованию, ассортименту поставленного Товара, качеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, остаточному сроку годности Товара, размеру и упаковке Товара, иным показателям, в том числе соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

5.6.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывает в приемке Товара в случае несоответствия поставленного Товара условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения поставленного Товара от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в количестве/качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недостатках в количестве/качестве поставленного Товара направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.6.6. договора.

5.6.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.6.6. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по адресу электронной почты, указанному в договоре.

5.6.7. Поставщик в установленный в извещении о неисполнении или ненадлежащем исполнении договора срок обязан восполнить недопоставку, произвести замену некачественного Товара либо безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Порядок и срок оформления приемки и сдачи Товара после устранения недостатков аналогичен порядку приемки и сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.6.8. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте в порядке, предусмотренном п. 5.6.6 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных недостатках Товара не позднее 24 часов с момента уведомления.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Поставщик обязан заменить Товар либо безвозмездно устранить недостатки Товара ненадлежащего качества.

В случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика.

5.6.9. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества либо безвозмездно не устранит недостатки Товара, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или с помощью третьих лиц и предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.7. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П–6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П–7).

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Требования к качеству Товара.

6.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не выставочный экземпляр).

6.1.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 1

6.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

6.2. Гарантийные обязательства.

6.2.1. Гарантия Поставщика на Товар, указанный в Спецификации, должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

6.2.2. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, заводских номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

6.2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6.2.4. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

6.2.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 договора.

6.2.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ № 40», утв. Решением Наблюдательного совета № 46 от 03.07.2023г. (далее – Положение о закупках ГАУЗ СО «ГКБ № 40»), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупках ГАУЗ СО «ГКБ № 40»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Положением о закупках ГАУЗ СО «ГКБ № 40», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

7.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торгово-промышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий, в порядке, предусмотренном договором. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента их получения.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ № 40» и настоящим договором.

10.2. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

10.2.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

При увеличении объема закупаемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

10.2.2. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

10.2.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

10.2.4. Цену договора, цену единицы товара (работы, услуги), в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

10.2.5. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий договора.

10.2.6. Цену единицы товара (работы, услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.

10.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

10.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ № 40».

10.5. По соглашению сторон допускается изменение предусмотренных договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг) в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

10.6. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

10.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, в том числе:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего договора, в том числе не предоставление Заказчику документа о нахождении поставляемой серии (партии) товара в первичном легальном гражданском обороте (письма производителя либо официального представителя производителя лекарственного препарата);

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- просрочки поставки Товара на срок более 7 (семи) рабочих дней.

10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора, заключенного по результатам осуществления неконкурентной закупки установлено, что:

подрядчик (исполнитель) перестал соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки;

подрядчик (исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, установленным в договоре.

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора, заключенного по результатам осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

11.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

11.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

11.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2023 г., а в части осуществления гарантийных обязательств и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 7 договора, до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

12.5. При этом не допускается замена страны (стран) происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товару, указанному в договоре.

12.6. Стороны обязуются предоставлять друг другу сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

12.7. Все сообщения, замечания, уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в виде писем, телеграмм либо с использованием иных средств связи и доставки, а в случаях направления телекса, факса, с использованием электронной почты или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием электронной почты, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 13 договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

Корреспонденция считается доставленной, в том числе в случаях, когда она поступила Стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, не зависящим от нее, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней.

12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

12.10. К договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Спецификация на Товар»;

- Приложение № 2 «Форма отгрузочной разнарядки (заявки)»;

- Приложение № 3 «Акт выявленных недостатков».

13. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

От « » 2023 г. № Х

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

От 16 октября 2023 г. № 982Х

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от «___» ______ 20__ года №____ __________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма Товара составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

*при необходимости указываются установленные в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору) требования к характеристикам Товара: технические и функциональные характеристики, потребительские свойства, остаточный срок годности, иные показатели, производитель Товара (товарный знак (при наличии)), страна происхождения Товара.

Приложение № 3 к договору

От 16 октября 2023 г. № 982Х

ФОРМА

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

г. _____________________ «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: _______________________.

Фактическое качество Товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами______________. Указывается информация: дата, _______количество, _______ассортимент поставленного Товара.

Вышеуказанные поставки, согласно договору, должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

Недостатки Товаров выявлены/не выявлены____________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора ____________ (___________) руб.

В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ___________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________ (___________) руб.

На основании раздела ___ договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_____________________________________

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

^ На официальном сайте Министерства природы и экологии Российской Федерации размещен Перечень нормативных правовых актов, технических регламентов, ГОСТов, содержащих экологические требования.