Тендер - Моющие и чистящие средства №290257897

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора

Договор поставки № ____________

г. Бавлы «___» __________ 2025г.

ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гайсина Азата Сунагатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии со ст. 93 п.4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_______________ от _________________г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется осуществить Поставку моющих средств для нужд ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» (далее-Товар), в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификация формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки № ____________________ электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленную продукцию.

1.3. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара указываются в спецификации договора.

1.4. Место поставки Товара: ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Республика Татарстан, г.Бавлы, ул. Энгельса, д.55.

1.5. Срок поставки: с даты заключения договора в течение 7 календарных дней по согласованию с заказчиком. Поставку производить в рабочие дни с 8.00 до 15.00 часов.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена договора определяется по результатам итогов запроса доставки в электронной форме, и составляет: ___________ руб. _________ коп.

2.2. Источник финансирования: ______________________________________________.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.4. Цена договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара в место поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, сформированной по результатам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.6. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со дня подписания сторонами товарных накладных, по мере финансирования, но не позднее 31.12.2024 года включительно. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

Необходимо полное соответствие товара заявленным требованиям: соответствие техническим и функциональным характеристикам.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (Договорных) обязательств и свободным от прав и притязаний третьих лиц.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Покупателя и третьих лиц.

3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

3.2.1.4. Гарантийный срок на поставляемый по договору Товар определяется заводом-изготовителем Товара и указывается в сопроводительных документах. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявление после приемки Товара.

3.2.1.5. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течении всего гарантийного срока.

3.2.1.6. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара или части Товара, если неисправность вызвана некачественным материалом, некачественным производством.

3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.

4.1. Заказчик принимает товар по качеству, комплектности, количеству и цене согласно спецификации. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в употреблении. Поставляемые товары должны соответствовать нормам безопасности товаров, эксплуатируемых человеком. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.2. Приемка товара производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика по накладной, при наличии документов, подтверждающих качество товара.

4.3. В случае установления недостачи, некомплектности, повреждения либо ненадлежащего качества товара составляется соответствующий Акт в 2-х экземплярах.

4.4. Некачественный товар с поврежденной тарой или упаковкой, с признаками порчи и загрязнений, с истекшим сроком хранения подлежит возврату или замене за счет Поставщика в течение 24 часов с момента обнаружения недостатка и оповещения Поставщика.

4.5. При обнаружении скрытых дефектов в течение срока годности товара, в случае признания претензий обоснованными, Поставщик обязан в срок не более 2-х дней произвести замену некачественного товара на качественный.

4.6. Заказчик имеет право привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим контрактом.

4.7. При приеме-передаче Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; документы, предусмотренные пунктом 3.1. раздела 3 настоящего договора.

4.8. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара или товарной накладной.

4.9. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком накладных.

4.10. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства по поставке и передаче Товара.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик по настоящему договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.2. Заказчик по настоящему договору обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.2.2. Заказчик обеспечивает требования сохранности, физическую защиту товара после получения от Поставщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

6.1. Поставщик по настоящему договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты, принятого Заказчиком Товара.

6.2. Поставщик по настоящему договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со спецификацией и принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

6.2.3. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.

6.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки дефектов, в том числе скрытые, поставленного Товара, выявленные после поставки Товара в течение гарантийного срока, за свой счет.

6.2.6. Поставить Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и в сроки, установленные Сторонами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору по поставке, допоставке, замене некачественного Товара на качественный Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере 0,3% от неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

8.3. По прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему договору от другой Стороны.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Татарстан.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором регулируются в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и сроков исполнения договора и количества товара, предусмотренных договором.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения договора при двукратной непоставке/недопоставке и просрочке поставки Товара Поставщиком. Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика с момента получения Поставщиком или почтовым отделением Поставщика уведомления о расторжении настоящего договора, при условии проведения взаиморасчетов по произведенной оплате и произведенным Поставщиком расходам.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами в электронной форме с помощью ЭЦП, и действует до исполнения принятых на себя Сторонами обязательств - до 31.12.2025г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору подписываются одновременно с заключением договора и являются его неотъемлемой частью.

12.2. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния и присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При прекращении действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1к договору

№ ______________от________ 2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору

«____» ____________20__г.

Поставщик соответствует требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подтверждает:

- непроведение ликвидации поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-отсутствие у поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения договора;

- отсутствие у поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения договора не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между поставщиком и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - поставщика либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об поставщике, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона.

Поставщик _____________________________________________________/________________/

М.П.

Обоснование_МОЮЩИЕ - Посмотреть таблицу с данными