Тендер - Моющее средство №271057151

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Спецификация_по_ТЗ

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № ___________

г. Ижевск «_____» _____________ 2024 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ватулина Валерия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставке подлежит(-ат) моющее средство (далее – Товар).
Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.
1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в место поставки, указанное в разделе 2 контракта, по цене согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту), с показателями характеристик Товара и их значениями (далее – характеристики Товара), указанными в Сведениях о конкретных показателях Товара (Приложение № 1.1 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
1.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
1.4. При исполнении контракта на поставку Товара не допускается замена страны происхождения данного Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения Товара будет являться государство – член Евразийского экономического союза. - Посмотреть таблицу с данными4.1.4 Оплата Товара осуществляется по цене единицы Товара исходя из количества фактически поставленного и принятого Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату Товара по контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями контракта.
Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Поставщику в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть сформировано и направлено Поставщику с использованием единой информационной системы в следующем порядке:
Заказчик с использованием единой информационной системы формирует требование об уплате неустойки (штрафа, пени), подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое требование в единой информационной системе.
Требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), считается полученным Поставщиком по истечение трех рабочих дней со дня размещение такого требования в единой информационной системе.
4.3. Оплата Товара осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения.
4.4. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счета Заказчика.
4.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5. Качество поставляемого Товара
5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям контракта по качеству Товара, а также обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законодательством (при их наличии).
5.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности Товара, установленного производителем.
5.3. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев до истечения срока годности Товара, установленного производителем.
6. Порядок и сроки приемки Товара
6.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями контракта. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию. При приемке Товара могут присутствовать третьи лица по согласованию с Заказчиком.
6.1.1. В ходе приемки Товара Заказчик должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество, соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в техническом задании (Приложение № 2 к контракту).
6.2. Общий срок приемки Товара (партии Товара) составляет: не более 20 рабочих дней с момента поставки (доставки) Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 25 рабочих дней.
6.2.1. По результатам приемки Товара Стороны Поставщик и Заказчик подписывают накладную или универсальный передаточный документ, а также акт приемки Товара (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее и по всему тексту контракта – документ(ы) о приемке).
По окончанию приемки Товара Заказчик направляет Поставщику акт приемки Товара по форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной Приказом Минфина России от 28.06.2022 г. №100н без подписей комиссии Заказчика. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения акта приемки Товара обязан его проверить на несоответствия, подписать уполномоченным лицом Поставщика и направить Заказчику. Акт о приемке Товара может быть подписан электронной цифровой подписью в виде электронного документа, либо на бумажном носителе.
По требованию Поставщика копия документа(ов) о приемке должна быть предоставлена Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения такого требования.
6.3. Приемка Товара по количеству мест, внешнему виду на наличие видимых повреждений тары и (или) упаковки осуществляется в день передачи Товара Заказчику. Заказчик в течение 1 рабочего дня с момента доставки Товара подписывает накладную или универсальный передаточный документ и делает отметку о получении Товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приемки.
Подписание Заказчиком накладной или универсального передаточного документа не означает факт приемки Товара по качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту, а также соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в контракте.
6.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе по качеству, комплектности, Заказчик проводит экспертизу (далее - экспертиза). Экспертиза проводится своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, в количестве не менее 5 человек, экспертные организации. Срок проведения экспертизы включается в общий срок приемки по контракту. Для проведения экспертизы экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
6.5. Товар считается принятым по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту со дня подписания документа(ов) о приемке.
6.6. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям контракта, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с уведомлением об этом Поставщика в течение 5 рабочих дней.
6.7. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.
6.8. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям контракта по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменной форме (по электронной почте или в виде факсимильного сообщения). Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.7 контракта, либо оформлены в виде отдельного документа.
6.9. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной или универсального передаточного документа Заказчиком.
7. Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям контракта
7.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям контракта по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту:
7.1.1. Требования, связанные с нарушением условий контракта о количестве и/или об ассортименте Товара, внешнем виде, наименовании Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара (до подписания документа о приемке), за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие нарушения.
7.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, ассортименту могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. В случаях обнаружения нарушений условий контракта о количестве, ассортименте, качестве, комплектности после подписания Сторонами документа о приемке Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 6.1.4 контракта. Требования, предусмотренные подпунктами 7.1.1 и 7.1.2 контракта, могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.1.4 контракта, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требования, предусмотренные подпунктами 7.1.1 и 7.1.2 контракта, в течение 5 рабочих дней с момента их получения.
7.3. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем указано в требованиях, предусмотренных подпунктами 7.1.1 и 7.1.2 контракта, не может быть засчитана в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 8.4 – 8.9 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5 – 8.8 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и подлежит оплате Поставщиком в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает штраф (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.14. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 8.4 – 8.9 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий в ходе исполнения контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная Сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня ее направления.
10.2. При невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2024 года (включительно).
Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением обязательств по оплате поставленных и принятых товаров, а также обязательств, связанных с недостатками поставленных товаров.
11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.3. Изменение существенных условий контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Изменения существенных условий контракта, предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляются при условии предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 указанного закона.
11.4. В случае если Заказчик является бюджетным учреждением, и оплата Товара осуществляется за счет средств субсидий: по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
11.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.6. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
11.7. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
11.8. Любое уведомление (извещение, требование, претензия), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме по электронной почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала способом, позволяющим подтвердить факт его направления (факсограмма, телеграмма, заказное письмо с уведомлением о вручении, вручение представителю Стороны под роспись и т.д.).
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, а также при наличии функциональных возможностей Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), обмен уведомлениями (извещениями, требованиями, претензиями) осуществляется Сторонами с использованием ЕИС.
11.9. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.
11.10. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
11.11. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня его направления в письменной форме.
11.12. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
11.13. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями контракта:
Спецификация (Приложение № 1 к контракту).
Сведения о конкретных показателях Товара (Приложение № 1.1 к контракту).
Положение о товарном образце (Приложение № 2 к контракту).
12. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон
Приложение № 1 к контракту №_____
от «___» ________________ 2024 г.
Спецификация - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1.1 к контракту №_____
от «___» ________________ 2024 г.
Сведения о конкретных показателях Товара - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2 к контракту № ____
от «_____»________________2024 г.
Примечание: Положение о товарном образце не применяется в случае, если исполнение по контракту начинается с даты заключения контракта, а также в случае, если поставке подлежит одна единица Товара.
Положение
о товарном образце
(далее – Положение)

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.1. Товарный образец – единица Товара, подлежащего поставке в ходе исполнения контракта, предоставляемая в соответствии с условиями настоящего Положения Поставщиком Заказчику (Получателю) в целях проверки последним достоверности информации о Товаре, представленной Поставщиком при определении Поставщика.
При этом единицей Товара считается единица, указанная в контракте, а в случае, если указанная единица по правилам реализации Товара включается в состав первичной (потребительской) упаковки, такой единицей считается соответствующая упаковка.
1.2. Акт о несоответствии товарного образца условиям контракта (далее – Акт о несоответствии) – письменный документ, оформленный Заказчиком в соответствии с требованиями гражданского законодательства и подписанный Сторонами контракта, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением – Заказчиком в одностороннем порядке.
1.3. Уведомление об обнаружении несоответствия товарного образца условиям контракта (далее – Уведомление) - письменный документ и/или сообщение, составленный(-ое) Заказчиком (Получателем) и направленный(-ое) в адрес Поставщика в целях извещения последнего о несоответствии товарного образца условиям контракта.

Взаимодействие Заказчика (Получателя) и Поставщика, в рамках Положения, предусматривает следующие взаимные права и обязанности:
а) Заказчик (Получатель) в праве:
- направить Поставщику Заявку о предоставлении товарного образца (далее – заявка) в порядке, установленном пунктом 3 Положения;
- в случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный подпунктом «г» пункта 2 Положения, либо не получения в этот же срок ответа Поставщика на Уведомление, а равно получения ответа Поставщика о согласии с выявленными несоответствиями, составить и подписать Акт о несоответствии в одностороннем порядке;
б) Заказчик (Получатель) обязан:
- своими силами либо с привлечением экспертов (экспертных организаций), провести проверку, апробацию и/или экспертизу (при возникновении такой необходимости) представленного Поставщиком товарного образца, на предмет соответствия условиям контракта. При этом проверка товарного образца осуществляется в срок, не превышающий установленный контрактом срок приемки Товара.
- при установлении результатами проверки и/или результатами проведенных апробации и/или экспертизы несоответствия товарного образца условиям контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Поставщика, с указанием обнаруженных несоответствий и приложением результатов (при наличии) апробации, экспертизы.
Уведомление направляется в порядке, установленном пунктом 3 Положения;
в) Поставщик вправе:
- предоставить товарный образец по каждому виду, планируемого к поставке Товара (в случае если в рамках конкретной позиции Товара по Спецификации к контракту планируется к поставке Товар различных товарных знаков и/или марок и/или моделей и/или производителей и возможность поставки такого Товара предусмотрена условиями контракта);
г) Поставщик обязан:
- в срок, указанный в заявке, передать товарный образец Заказчику (Получателю) в месте поставки Товара по контракту, а также предоставить Заказчику (Получателю) документы, относящиеся к товарному образцу, и подлежащие в соответствии с условиями контракта передаче Заказчику (Получателю) при поставке Товара.
- в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика (Получателя) Уведомления, обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя в местонахождение Заказчика (Получателя) для составления и подписания Акта о несоответствии, либо в этот же срок предоставить Заказчику в письменной форме ответ на указанное уведомление, содержащий согласие с выявленными в товарном образце несоответствиями, либо мотивированное несогласие с такими несоответствиями.
Отказ Поставщика от подписания Акта о несоответствии, а равно его несогласие с выявленными в товарном образце несоответствиями, не является препятствием в составлении и подписании указанного акта Заказчиком в одностороннем порядке.
2.1. Предоставлением товарного образца (товарных образцов) Заказчику Поставщик заявляет о его (их) полном соответствии условиям контракта и намерении поставлять исключительно Товар по такому образцу (таким образцам), а также выражает согласие на то, что любые видимые несоответствия поставленного в рамках контракта Товара предоставленному товарному образцу, признанному Заказчиком в соответствии с настоящим Положением соответствующим условиям контракта, являются самостоятельным основанием для отказа Заказчика от подписания документа о приемке.
2.2. Поставщик согласен с тем, что подписанный Заказчиком Акт о несоответствии является основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( далее - Закон о контрактной системе).

Заявка подается Заказчиком (Получателем) по правилам, установленным контрактом для подачи Заявки на поставку Товара, а в случае отсутствия указанных условий в контракте – в порядке, установленном настоящим пунктом Положения и с учетом следующих условий:
а) Срок подачи заявки: в период с даты заключения контракта до даты начала осуществления поставки Товара по контракту (отдельному этапу исполнения контракта). При этом, подача заявки Заказчиком (Получателем) осуществляется в разумные сроки, позволяющие Поставщику осуществить доставку Товара в место поставки, указанное в контракте, а Заказчику (Получателю) провести проверку, апробацию и/или экспертизу (при возникновении такой необходимости) представленного товарного образца.
б) Заявка направляется Поставщику в письменном виде любым из способов связи, указанных в контракте - почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон (далее – средства связи), по выбору Заказчика (Получателя). В случае наличия у Поставщика электронного сервиса формирования заявок на поставку товара в рамках конкретного контракта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Заказчик вправе направлять Заявку посредством такого сервиса.
При направлении заявки посредством электронной почты, датой получения Поставщиком заявки считается дата поступления на адрес электронной почты Заказчика (Получателя) уведомления о прочтении сообщения с заявкой. В случае непоступления указанного уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Поставщику заявки, заявка считается полученной Поставщиком с даты ее направления.
в) Заявка формируется Заказчиком (Получателем) с указанием наименования Товара по контракту (позиции Товара по Спецификации к контракту), в отношении которого требуется предоставление товарного образца, а также сроков его передачи.
Заявка может быть сформирована Заказчиком (Получателем) в отношении всех, либо части товаров, подлежащих поставке по контракту.
г) Поставщик самостоятельно предпринимает меры по получению заявки с использованием средств связи.
д). Если иное не предусмотрено настоящим Положением Заказчик (Получатель) вправе направить Поставщику не более одной заявки на предоставление товарного образца по контракту (каждому отдельному этапу исполнения контракта).

Конкретный товарный образец считается признанным Заказчиком соответствующим условиям контракта в следующих случаях:
а) по истечению предельных сроков, установленных подпунктом «б» пункта 2 настоящего Положение в совокупности, Заказчик (Получатель) не направил Поставщику Уведомление;
б) Заказчиком (Получателем), в рамках исполнения контракта, направлена Заявка на поставку Товара, содержащая условие о необходимости поставки Товара, в отношении которого был предоставлен товарный образец.
4.1. Товарный образец, признанный Заказчиком соответствующим условиям контракта, Поставщику не возвращается и учитывается в общем количестве Товара, поставленного по контракту.
В случае, когда Поставщик в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Положения предоставил несколько товарных образцов, и хотя бы один из них признан Заказчиком соответствующим условиям контракта, Акт о несоответствии не составляется.
В отношении товарных образцов, несоответствующих условиям контракта, в адрес Поставщика направляется Уведомление, указанное в подпункте «б» пункта 2 Положения.
В этом случае, Поставщик вправе осуществлять поставку по контракту лишь того Товара, товарный образец которого признан Заказчиком соответствующим условиям контракта.
4.2. В случае признания Заказчиком товарного образца несоответствующего условиям контракта, возврат такого образца и оплата его стоимости Поставщику Заказчиком не производятся, расходы, произведенные Заказчиком на проведение апробации и/или экспертизы товарного образца, подлежат возмещению Поставщиком.

В рамках реализации настоящего Положения Заказчик вправе не составлять Акт несоответствия в следующих случаях:

а) Заказчик и Поставщик согласовали, с учетом положений Закона о контрактной системе, возможность замены Товара по контракту, товарный образец которого признан Заказчиком (Получателем) несоответствующим условиям контракта, и Поставщиком предоставлен товарный образец заменяющего Товара;

б) Поставщик с согласия Заказчика предоставил другой товарный образец в отношении соответствующего Товара.