Тендер - МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ №290229873

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_Поставка_строительных_товаров

Приложение № 1

к Контракту №

от «___» __________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка строительных товаров

Объект закупки: Поставка строительных товаров

Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа

• Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа
• Место поставки товаров: в соответствии с Приложением № 1.
• Количество товаров: в соответствии с Приложением № 1.
• Срок поставки товаров: в соответствии с Приложением № 2.
• Приложения к Техническому заданию:

- Приложение № 1 «Разнарядка на поставку Товара»;

- Приложение № 2 «График поставки»;

Стандарт Товаров

Оборудование в московской школе, поставляемое в рамках настоящего Технического задания (далее – Товар), должны соответствовать:

Требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

Техническим параметрам, приведенным в эксплуатационной документации.

Следующим требованиям:

- действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;

- техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием, и определенным производителем оборудования, средств вычислительной техники;

- соответствие действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта;

- все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, средства вычислительной техники должны соответствовать стандартам Российской Федерации;

- в комплект поставляемого оборудования, средства вычислительной техники должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, предусмотренные заводом-изготовителем и необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации;

- поставляемое оборудование, средство вычислительной техники должны соответствовать классу энергоэффективности «А», если такой класс применим к данному оборудования, средству вычислительной техники в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 6.5 настоящего Технического задания.

• Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Поставщик обязан организовать работу телефонной линии службы поддержки в соответствии с часами работы Заказчика.
• Поставщик обязан обеспечить максимальное время ожидания Заказчиком ответа специалиста Поставщика посредством телефонной связи не более 5 (пяти) минут. При поступлении по электронной почте, факсу от Заказчика запроса (заявок, писем) Поставщик в срок, установленный Заказчиком, предоставляет ответ Заказчику.
• Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию по адресам, указанным в Приложении № 1 «Разнарядка» к настоящему Техническому заданию.

Сроки поставки установлены Приложением № 2 «График поставки» к настоящему Техническому заданию. При этом предлагаемый к поставке Товар должен строго соответствовать требованиям, установленным Приложением № 1 «Разнарядка» к настоящему Техническому заданию.

• При организации доставки Товара Поставщик обязан соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима, внутренние положения и инструкции Заказчика. Поставщик согласовывает с Заказчиком дату и время доставки не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока поставки Товара, указанного в Приложении № 2 «График поставки» к настоящему Техническому заданию.
• В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с требованиями статьи «Порядок приемки товаров» Контракта и настоящего Технического задания, а именно подписанные Поставщиком в 2 (двух) оригинальных экземплярах в отношении всех единиц товара, переданных Поставщиком Заказчику:

- Товарные накладные (ТОРГ-12), Счет-фактуры, указанные документы могут быть оформлены Поставщиком в виде Универсального передаточного документа;

- Акты приемки-передачи Товара (партии Товара)/Акты об исполнении обязательств составленные по форме Приложения № 2 «Форма акта приемки-передачи товара» к Контракту;

- Гарантийные карты, составленные по форме, установленной Приложением № 4 «Форма Гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию.

Гарантийная карта в электронном виде должна быть передана Поставщиком Заказчику на электронном носителе информации либо иным способом, обеспечивающим ее получение Заказчиком, а также подтверждение факта ее получения Заказчиком, а также документы о происхождении Товара (сертификат о происхождении товара или декларацию о происхождении товара) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

• Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководства администратора и т. п.), в том числе техническим паспортом на Товар. Комплектация документацией в виде копий не допускается.
• В случае непредставления Поставщиком всех документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Технического задания, Заказчик вправе установить в требовании о предоставлении отчетных документов срок предоставления относящейся к Товару документации в соответствии с требованиями статьи 464 нормативного правового акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.
• Заказчик вправе отказаться от Товара в случае, если относящаяся к Товару документация не передана Поставщиком в срок, установленный в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Технического задания, согласно требованиям статьи 464 нормативного правового акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.
• Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.
• Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
• Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки Товара. В случае оказания Поставщиком сопутствующих поставке Товара услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания оказания сопутствующих услуг.
• Поставляемый Товар должен, быть новым, ранее не использованным, не иметь каких-либо дефектов, в том числе связанных с конструкцией, материалами, программным обеспечением и Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
• Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком в соответствии с требованиями Контракта по местам поставки Товара в соответствии с Приложением № 2 «График поставки» настоящего Технического задания. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.
• Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (сборка, монтаж, пуско-наладка Товара, доставка, погрузочно-разгрузочные работы и вывоз мусора), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта, покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.
• К сопутствующим услугам в рамках настоящего Технического задания и Контракта относятся выполняемые Поставщиком работы по установке оборудования и средств вычислительной техники, в том числе работы по монтажу и пуско-наладке. Поставщик обязан выполнить все требуемые пуско-наладочные и монтажные работы согласно требованиям настоящего Технического задания и Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. Все, необходимое для осуществления монтажа и пуско-наладочных работ, предоставляется Поставщиком.
• Проведение сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком по согласованному с Заказчиком графику, но не позднее срока, установленного в Приложении № 2 «График поставки» к настоящему Техническому заданию.
• Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика.

Оказание сопутствующих поставке Товара услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

• Поставщик должен представить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию сопутствующих поставке Товара услуг, с указанием необходимой информации по согласованию с Заказчиком.
• В случае привлечения к оказанию сопутствующих услуг иностранных граждан Поставщик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания.
• В случае если производителем Товара осуществляется сертификация специалистов, то Поставщик обязан привлекать к оказанию сопутствующих поставке Товара услуг соответствующих сертифицированных специалистов.
• Требования к сопутствующим услугам:
• В состав монтажных работ оборудования и средств вычислительной техники входят:

- распаковка оборудования и средств вычислительной техники;

- проверка наличия всех компонентов согласно Приложению № 1 настоящего Технического задания;

- сборка и монтаж оборудования и средств вычислительной техники (если требуется);

- расстановка оборудования и средств вычислительной техники из комплекта поставки на соответствующих рабочих местах.

• • В состав пуско-наладочных работ оборудования и средств вычислительной техники входят:

- соединение компонентов оборудования и средств вычислительной техники из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;

- подключение оборудования и средств вычислительной техники из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам на объектах сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;

- проверка прохождения сигналов связи между компонентами;

- проверка функционирования каждой единицы оборудования и средств вычислительной техники из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя.

• Сопутствующие услуги, предусмотренные пунктом 2.21 настоящего Технического задания, оказываются Поставщиком при наличии на объектах поставки информационных и силовых розеток, находящихся в зонах размещения соответствующих программно-технических средств и подключенных к источникам электропитания и коммутационному оборудованию.
• Поставщик обязан по окончании пуско-наладочных и монтажных работ провести инструктаж ответственным за эксплуатацию поставленного Товара лицам, назначенным Заказчиком.

Объем и сроки гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 1 (одного) года с момента ввода его в эксплуатацию (если иное не указано в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию) в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 6.13 настоящего Технического задания. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

В случае если производитель Товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать сертифицированных производителем Товара специалистов к выполнению работ по гарантийному обслуживанию средств вычислительной техники и оборудования.

В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить:

- первоначальную диагностику неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности до окончания следующего рабочего дня (в рабочее время Заказчика);

- гарантированное восстановление работоспособности Товара или его замены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления Заказчика о выявленных недостатках Товара. В случае необходимости замены Товара Поставщик обязан за свой счет предоставить Заказчику эквивалентный Товар с аналогичными характеристиками или улучшенными техническими характеристиками, а также осуществлять монтаж и наладку Товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар, при этом представленный для замены Товар должен полностью обеспечить работоспособность и не изменять функциональные возможности систем Заказчика;

- «горячую» линию технической поддержки Поставщика;

- консультирование по вопросам поддержки поставленных средств вычислительной техники и оборудования в работоспособном состоянии;

• Оператор гарантии
• Заказчик имеет право уполномочить организацию (далее – Оператор гарантии) на совершение от имени и в интересах Заказчика действий, указанных в пунктах 3.4.1 - 3.4.10 настоящего Технического задания, а также в доверенности, выданной Заказчиком Оператору гарантии.
• Стороны признают, что Оператор гарантии имеет право удостоверять факты, имеющие юридическое значение для исполнения обязательств Поставщика по настоящему Техническому заданию и Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, а также обязанностей Поставщика по уплате Заказчику неустоек. Факты, которые могут быть удостоверены отчетом Оператора гарантии и которые в силу такого удостоверения безоговорочно признаются Сторонами, указаны в пунктах 3.4.1 - 3.4.10 настоящего Технического задания.
• О выборе Оператора гарантии и о наделении его определенными полномочиями Заказчик сообщает Поставщику путем направления соответствующего письменного уведомления с указанием в таком уведомлении наименования, ИНН, ОГРН, контактных данных Оператора гарантии, с приложением к такому уведомлению копии доверенности, выданной Заказчиком Оператору гарантии.
• Стороны признают, что Оператор гарантии вправе от имени и в интересах Заказчика предъявлять Поставщику обязательные для исполнения требования об устранении недостатков Товара, поставленного по настоящему Техническому заданию и Контракту. Такие требования могут быть предъявлены в течение срока, установленного Контрактом для предъявления требований об устранении недостатков поставленного Товара по Контракту (в том числе в течение всего срока гарантии качества поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту).
• Предъявленное Оператором гарантии требование должно быть исполнено Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения Поставщиком.
• Поставщик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения предъявленного Оператором гарантии требования Заказчика предъявить Оператору гарантии свои мотивированные возражения относительно содержания данного требования. Возражения Поставщика могут быть признаны от имени и в интересах Заказчика Оператором гарантии обоснованными, а требования об устранении недостатков поставленного по Контракту и настоящему Техническому заданию Товара не подлежащими исполнению Поставщиком в случае, если Поставщик представил Оператору гарантии доказательства того, что указанные в требовании недостатки Товара отсутствуют, либо того, что в соответствии с условиями и требованиями настоящего Технического задания и Контракта, гарантийной карты, оформленной в соответствии с Приложением № 4 «Форма Гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию, Поставщик не отвечает за данные недостатки (отсутствует вина Поставщика, либо производителя Товара, либо иного лица, за действия которого отвечает Поставщик, в возникновении недостатков и т.п.).
• Оператор гарантии обязан рассмотреть представленные Поставщиком возражения. В случае, если Оператор гарантии сочтет представленные Поставщиком возражения неубедительными, о чем Оператор гарантии обязан сообщить Поставщику, требование об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту, предъявленное Оператором гарантии от имени и в интересах Заказчика, подлежит безусловному исполнению Поставщиком в установленные в соответствии с Контрактом сроки.
• Стороны установили, что лицо (в том числе Оператор гарантии), направляющее в адрес Поставщика требование об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту с использованием адреса электронной почты, указанного в уведомлении согласно пункту 3.4.3 настоящего Технического задания, является уполномоченным на предъявление такого требования от имени и в интересах Заказчика. Стороны также установили, что лицо (ответственное контактное лицо), получающее требование об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту с использованием адреса электронной почты в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Технического задания является лицом, уполномоченным на получение такого требования от имени и в интересах Поставщика. При этом, направленное от имени Заказчика с указанного адреса требование об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту, считается полученным Поставщиком в момент направления такого требования. Использование предусмотренного настоящим пунктом способа предъявления требований об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту не лишает Заказчика права на направление и получение таких требований любым иным способом.
• Стороны установили, что отчет Оператора гарантии о предъявленных Поставщику от имени и в интересах Заказчика требованиях об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту является надлежащим доказательством, удостоверяющим: 1) факт предъявления Оператором гарантии от имени и в интересах Заказчика обоснованного требования об устранении недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту, 2) сроки предъявления таких требований, а также 3) сроки устранения указанных в таких требованиях недостатков поставленного Товара по настоящему Техническому заданию и Контракту.
• Стороны установили, что взаимодействие между Поставщиком, Заказчиком и Оператором гарантии регулируется условиями настоящего Технического задания и Контракта, а также иных документов, составленных и подписанных Сторонами в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта.

Требования к безопасности Товара​

Соответствие Товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости);

- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости);

- сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).

• Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

• Транспортирование и хранение Товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на Товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям согласно нормативным правовым актам, указанным в пунктах 6.6 и 6.12 настоящего Технического задания.

Каждая упаковка Товара должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования Товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименование страны происхождения Товара, наименование фирмы-изготовителя, наименование Поставщика, наименование грузополучателя и адрес поставки Товара.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:

- наименование Товара;

- фирменное наименование;

- наименование страны производителя;

- штриховой код Товара (при наличии);

- товарный знак производителя (при наличии);

- наименование фирмы - изготовителя;

- дату выпуска Товара;

- знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

• Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.
• Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к маркировке данной продукции, в том числе требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».

Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)».

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановлением Госстандарта СССР от 28.06.1984 № 2206 «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Постановление Госстандарта СССР от 14.11.1984 № 3884 «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения».

Постановление Госстандарта России от 11.04.2002 №148-ст «ГОСТ Р МЭК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Безопасность оборудования информационных технологий».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть».

Постановление Госстандарта России от 10.03.2004 № 161-ст «ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

Приказ Росстандарта от 28.10.2013 № 1268-ст «ГОСТ CISPR▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007). Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)».

Приложение №1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

График поставки с момента заключения 20 календарных дней

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка строительных товаров

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 67», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Козлова

Андрея Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________

, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного

учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить строительные товары (далее- товар(ы)) в порядке и

объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка товара Поставщиком Заказчику или

Получателю по адресу, указанному в Заявке, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписании Сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) электронный

структурированный Документ о приемке.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:ПФХД 2025

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

2

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 20 календарных

дней с даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

3

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

4

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

5

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

6

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

8

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

9

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

10

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

11

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 31.03.2025г.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 4 к Контракту - Спецификация.

12

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

13

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города

Москвы «Школа № 67»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва,

Кутузовский проезд, д. 10, стр. 1;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, ПР-Д

КУТУЗОВСКИЙ, Дом (Корпус/строение)

Д.10, СТР.1;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3926;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

;

Получатель:

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ

Школа № 67 л/ с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть361 )

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: https://sch67.mskobr.ru;

Козлов А.Е.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

14

Наименование товара

Ламинат 33 класс дуб

белый 2,22 кв.м 8 мм

Подложка под ламинат

№ п/п

1

2

Материал: Полистирол axton

Плотность: 24.0

Килограмм на кубический

метр

Толщина: 3.0 Миллиметр

Длина: 80.0 Миллиметр

15

Производитель

Длина доски: 1285.0

Петрович

Миллиметр

Класс износостойкости: 33

Класс пожарной

безопасности: КМ5

Класс эмиссии

формальдегида: Е1

Количество в упаковке: 9

Штука

Тип замкового

соединения: Twin Clic

Тип поверхности: Гладкий

Толщина доски: 8.0

Миллиметр

Ширина доски: 192.0

Миллиметр

Характеристики (каждой

строкой)

Спецификация

50х80 см

ЛАМИНАТ

Модель

900.0

163.0

Количество

Штука

Упаковка

Единица

измерения

от ______________________________

____________________

Приложение № 4 к Контракту

Цвет: розовый

Ширина: 50.0 Сантиметр

Вид тары и упаковки:

плита

Специфика: компенсирует

неровный грунт

Материал для укладки:

ламинат

3

Плинтус 45х14х3000

мм сорт АВ

Вес: 600 Грамм

Стройлесгруп

Влажность не более: 18

Процент

Высота: 45 Миллиметр

Длина: 3000 Миллиметр

Сорт: АВ

Толщина стенки плинтуса:

14 Миллиметр

4

Прозрачная пленка на

стекла защитная

(бронь) 30 метров SF

100 CL ПРОЗРАЧНАЯ

112 МКМ

Ширина рулона: 152

Миллиметр

Класс защиты: К4

Длина: 30.0 Метр

Материал: пластик

Толщина пленки: 112

микрометр

Цвет: Прозрачный

Заказчик:

Ultra Solar Block

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Плинтус 45х14х3000

мм сорт АВ

74.0

Штука

SF 100 CL

ПРОЗРАЧНАЯ

2.0

Рулон

17