Тендер - МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ИССЛЕДОВАНИЙ №295613040

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_Поставка_аспиратор_и_индик_трубок_(05-КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Приложение 1

к Контракту № ___________

от «_____» ____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аспиратора и расходных материалов для экологических (лабораторных) исследований (05-КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка аспиратора и расходных материалов для экологических (лабораторных) исследований (05-КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

01.05.06 - МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ИССЛЕДОВАНИЙ

1.3 Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4 Место поставки товара: г. Москва, Алтуфьевское шоссе 87/89.

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товара: в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта

1.7 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 - «Спецификация».

2 Стандарт товаров

2.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать требованиям Контракта, настоящего Технического задания, а также требованиям действующих актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Спецификация» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, номер факса, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4 Поставка Товара осуществляется:

- единовременно, согласно количеству и ассортименту, указанному в Приложении 1 «Спецификация» к настоящему Техническому заданию, по адресам, указанным в п. 1.4 к настоящему Техническому заданию.

2.5 В случае, если Товар, произведен не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.6 Поставляемый Товар должен быть изготовлен и комплектен в соответствии с технической документацией производителя Товара.

2.7 Товар должен отвечать следующим требованиям: функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны соответствовать нормам, установленным производителем данного Товара, Приложению 1 «Спецификация» к настоящему Техническому заданию, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.8 Не допускается поставка Товара, имеющего дефекты, а также Товара, у которого были нарушены условия хранения и транспортировки, предусмотренные производителем Товара.

2.9 При разгрузке Товара по месту доставки в обязательном порядке должен присутствовать представитель Поставщика, имеющий оформленный в установленном порядке документ, подтверждающий полномочия на право принимать претензии к качеству и количеству Товара, соблюдению условий доставки, принимать решения в спорных ситуациях с Товаром. Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной производителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

2.10 Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям Контракта и настоящего Технического задания, как при помощи имеющихся средств контроля своими силами и/или с участием приглашенных специалистов.

2.11 В случае выявления более одной единицы Товара, не соответствующей требованиям настоящего Технического задания, Заказчик вправе принять решение о возврате всей партии Товара или только несоответствующего Товара.

2.12 Уборка и вывоз тары, упаковки (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической доставки Товара.

2.13 Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке (памятки, инструкции и т.п.). Комплектация документацией в виде копий не допускается.

2.14 В день поставки товаров, Поставщик направляет Заказчику комплект отчетных документов:

- сформированный в АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке, подписанный Поставщиком УКЭП;

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;

- обеспечение гарантийных обязательств;

- счет на оплату.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 1 (одного) года с даты подписания Документа о приемке Товара. Если производителем Товара установлены гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

3.2 Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям государственных стандартов, технических регламентов и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания в течение гарантийного срока.

4. Требования к безопасности товаров

4.1 Поставляемый Товар должен отвечать требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания, при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.2 Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.

5. Требования к используемым материалам и изделиям:

5.1 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям акта, указанного в разделе 6 настоящего Технического задания, а также требованиям иных нормативных правовых и нормативных технических актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данного Товара.

5.2 Товар должен иметь невскрытую и неповрежденную заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Упаковка Товара должна быть маркирована таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и производителя Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.3 Маркировка на упаковку каждого Товара должна быть нанесена типографским способом и содержать информацию со следующими данными: товарный знак или (и) наименование производителя; код Товара; номер партии; дата изготовления; размеры изделия. Маркировка должна быть легко читаемой.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ.

6.3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

Приложение 1 к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка аспиратора и расходных материалов для экологических (лабораторных)

исследований (05-КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Специальное предприятие

при Правительстве Москвы», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Директора Литюк Евгении Сергеевны , действующего на основании Устава , с

одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить аспиратор и расходные материалы для

экологических (лабораторных) исследований (05-КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее- товар(ы)) в

порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к

Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования: 244 КФО5 310 (ЦС)

244 КФО5 346 (ЦС)

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

2

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 30 (тридцати)

календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

3

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием, либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

6

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

7

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

8

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

9

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

10

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

11

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 30.06.2025 г.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

12

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

12.5 Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

города Москвы «Специальное

предприятие при Правительстве Москвы»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

улица Новгородская, дом 14А;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИАНОЗОВО, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ,

Дом (Корпус/строение) Д. 14А;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: (499)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

14

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4465;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

Наименование банка: ГУ Банка России по Наименование банка:

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

_____________________________;

;

Получатель:_____________;

Получатель: Департамент финансов города Интернет сайт:

Москвы

___________________________________;

(ГБУ «СППМ» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ;

_____________________

Интернет сайт: сппм.рф;

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

Директор Литюк Евгения Сергеевна

М.П.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

Характеристики (каждой

строкой)

№ п/п

Наименование товара

Производитель

1

Аспиратор для отбора

проб воздуха ПУ-4Э

исп. 1

Время отбора пробы: от 1 до ООО ХИМКО

99 Минута

Количество каналов

измерения: 4 Штука

Погрешность: 5 Процент

Габариты: 450х160х320

миллилитр

2

Индикаторные трубки

ИТ-36

Время обнаружения: 5

ООО "Сизкомплект"

Минута

Количество в наборе: 10

Штука

Вес: 4 Грамм

Количество определений: 1

Штука

Назначение: Индикаторные

трубки ИТ-36 предназначены

для выявления сероводорода,

мышьяковистого водорода,

окислы азота, хлорциана,

фосгена и ряда других

опасных веществ.

Страна происхождения:

16

Модель

Количество

Единица

измерения

Аспиратор для

отбора проб

воздуха ПУ-4Э

исп. 1

1.0

Штука

ИТ

50.0

Штука

Россия

3

Трубка индикаторная

ЛБМ ИТ-45

4

Трубки индикаторные

ИТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт.

Гарантийный срок хранения: ООО ЛБМ

2 Год

Дата выпуска: 2024 Год

Количество в упаковке: 10

Штука

Назначение: Индикаторные

трубки (ИТ) предназначены

для обнаружения и оценки

степени опасности заражения

отравляющими веществами

вероятного противника (ОВ

ВП) воздуха, местности,

военной техники.

Упаковка: в полиэтиленовый

конверт вместе с

инструкцией по

эксплуатации.

Определяет отравляющие

вещества: пары синильной

кислоты, хлорциан, фосген,

дифосген

Работает при при

температурах: от -40 до + 40

Градус Цельсия

Вес: 3 Грамм

Количество в упаковке: 10

Штука

Количество определений: 1

Штука

ООО ЛБМ

17

ИТ-45

50.0

Штука

ИТ-51

5.0

Упаковка

Назначение: Предназначены

для определения зарин,

зоман, V-газы

Срок службы: 5 Год

Время обнаружения паров

отравляющих веществ на

уровне порога

чувствительности: 7 Минута

Объем прокачиваемой

пробы: 2 Литр; кубический

дециметр

Заказчик:

Поставщик:

Директор Литюк Евгения Сергеевна

М.П.

_______________ / ____________

М.П.

18

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

Сводка статьи

Номер и название статьи: Не указано

Стороны договора:

- Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы», Директор Литюк Евгения Сергеевна.

- Поставщик: Не указано (имя и основание деятельности).

Предмет договора: Поставка аспиратора и расходных материалов для экологических (лабораторных) исследований.

Место заключения договора: Москва.

Дата заключения договора: Не указана.

Основные положения:

- Договор заключен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе» и другого законодательства РФ и Москвы.

- Договор заключен на основании результатов Котировочной сессии (номер сессии не указан).

Отсутствуют следующие данные:

- Номер и название статьи.

- Имя и должность лица, представляющего Поставщика.

- Основание деятельности лица, представляющего Поставщика.

- Дата заключения договора.

- Точные условия и сроки выполнения договора.

- Объем и стоимость поставляемого оборудования и материалов.

Статья 1 Предмет контракта

1.1 В соответствии с условиями контракта, Поставщик берет на себя обязательство поставить аспиратор и сопутствующие расходные материалы для экологических исследований (каталог № 05-КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), далее упоминаемые как товары. Поставка осуществляется в соответствии с указаниями Технического задания (Приложение № 1 к контракту) и Спецификации (Приложение № 2). Заказчик обязуется принять товары и произвести оплату на условиях, определенных контрактом.

1.2 Товар должен быть новым, то есть не использованным, не подвергавшимся ремонту или восстановлению, без замененных частей и без восстановленных потребительских свойств.

1.3 Поставка товаров производится силами и за счет Поставщика.

1.4 Поставка считается совершенной после доставки товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, предоставления сопутствующих услуг (если таковые предусмотрены) и подписания документов о приемке, а также других документов, предусмотренных контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги предоставляются в соответствии с требованиями Технического задания при их наличии.

1.6 Идентификационный код закупки:

(Пункт 1.6 не содержит заполненного кода закупки, информация не предоставлена или код отсутствует)

Статья 2 Цена контракта и порядок расчетов

Цена контракта: _руб., НДС не облагается.

НДС включен в стоимость: нет.

Ставка НДС: не применяется.

Цена единицы товара/работ/услуг: не указано.

Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо.

Способ оплаты: безналичный расчет.

Валюта оплаты: рубль Российской Федерации.

Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо.

Авансовый платеж: не предусмотрен.

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо.

Срок оплаты авансового платежа: не применимо.

Срок оплаты 1 этапа: не применимо и не требуется, так как аванс не предусмотрен.

Срок оплаты последующих этапов: платеж производится после фактической поставки товаров.

Срок оплаты товара/работ/услуг: осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке.

Срок фактическая выплаты после списания средств с лицевого счета Заказчика, указанием в договоре статьи о учетных международных операциях для гипотетической деятельности отдельно уже после комментария.

Право на экспертизу: в статье отсутствует информация о правах на проведение экспертизы.

Статья 3 Сроки и условия поставки

Период оказания услуг с даты заключения контракта по

Возможность досрочного оказания услуги:

Статья 4 Порядок приемки товаров

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: да

Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: 15 рабочих дней

Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: 10 рабочих дней

Статья 5 Права и обязанности сторон

Статья 5 "Права и обязанности Сторон" описывает взаимные права и обязанности Заказчика и Поставщика в рамках заключенного Контракта. Следует отметить, что для точности и полноты информации необходимо обратиться к статье 4 Контракта, где упоминаются документы, подтверждающие исполнение обязательств.

Права и обязанности Заказчика:

1. Заказчик вправе:

- Требовать от Поставщика соблюдения условий Контракта.

- Запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств.

- Требовать информации о ходе исполнения Контракта с ответом в течение 5 рабочих дней.

- Контролировать порядок и сроки поставки товаров.

- Выбирать способ проведения экспертизы результатов Контракта.

- Ссылаться на недостатки товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений.

2. Заказчик обязан:

- Сообщать о недостатках в поставках в течение 2 рабочих дней.

- Своевременно принимать и оплачивать товары.

- Рассматривать вопросы о продолжении поставки при приостановлении.

Права и обязанности Поставщика:

1. Поставщик вправе:

- Требовать подписания электронного документа о приемке товара, если товар соответствует требованиям.

- Требовать своевременной оплаты за товары.

- Привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров.

- Заменять субпоставщика при необходимости.

- Запрашивать разъяснения и уточнения у Заказчика.

2. Поставщик обязан:

- Своевременно и качественно поставлять товары.

- Предоставлять декларацию о стране происхождения товара.

- Предоставлять информацию о ходе исполнения Контракта по запросу.

- Уведомлять о изменениях своего фактического местонахождения.

- Соблюдать законодательство и требования к участникам закупки.

- Соблюдать установленные запреты.

Указанная информация является ключевой для понимания основных положений Контракта между Заказчиком и Поставщиком, касающихся их прав и обязанностей.

Статья 6 Гарантии

Замена некачественного товара в течении 30 дней (примерное значение)

Гарантия качества: да

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику

Статья 7 Ответственность сторон

- 7.1: Ответственность сторон определяется по указанному постановлению и законодательству РФ.

- 7.2: Размер штрафа устанавливается в соответствии с настоящим контрактом и рассчитывается в процентах от цены контракта.

- 7.3: Штрафы для поставщика:

- 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей.

- 5% от цены контракта, если цена превышает 3 млн рублей.

- 7.4: Штрафы для заказчика:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта до 3 млн рублей.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена превышает 3 млн рублей.

- 7.5: Штрафы за обязательства без стоимостного выражения:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена до 3 млн рублей.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена выше 3 млн рублей.

- 7.6: Пеня за просрочку исполнения обязательств поставщиком рассчитывается исходя из ключевой ставки ЦБ РФ.

- 7.7: Пеня за просрочку исполнения обязательств заказчиком также рассчитывается исходя из ключевой ставки ЦБ РФ.

- 7.8: Общая сумма штрафов за неисполнение обязательств поставщиком не должна превышать цену контракта.

- 7.9: То же касается и общей суммы штрафов за заказчика.

- 7.10: Стороны освобождаются от неустойки при форс-мажоре или вине другой стороны.

- 7.11: При выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара, поставщик возвращает заказчику излишне уплаченные средства.

- 7.12: Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.

- 7.13: Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы в качестве доказательства для взыскания неустойки.

Это основные положения статьи 7, которые определяют ответственность сторон в случае нарушения условий контракта.

Статья 8 Порядок расторжения контракта

Контракт может быть расторгнут по трем основаниям: по соглашению сторон, в судебном порядке и односторонне. Рассмотрим каждое из них подробнее:

1. По соглашению сторон: Срок ответа на предложение о расторжении составляет 5 календарных дней.

2. Одностороннее расторжение (инициатива Заказчика):

- Поставка товаров ненадлежащего качества, которые не могут быть исправлены в срок.

- Поставка некомплектных товаров без выполнения требований о доукомплектовании или замене в установленный срок.

- Нарушение сроков и объемов поставок более двух раз.

- Отказ поставщика передать товар.

- Невыполнение обязанности по страхованию товара.

- Несоответствие поставщика требованиям технического задания и прочим условиям контракта.

- Подтверждение нарушений условий контракта по результатам экспертизы.

- Нарушение поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением.

3. Одностороннее расторжение (инициатива Поставщика):

- Нарушение Заказчиком сроков оплаты более двух раз.

- Необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров.

- Необоснованный отказ от оплаты поставленных товаров.

- Отсутствие ассортимента товаров в контракте, но их необходимость в соответствии с обязательствами.

- Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в срок.

- Невыборка товаров Заказчиком в установленный срок.

Процедура расторжения по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Одностороннее расторжение осуществляется с соблюдением требований определенных статей Закона о контрактной системе. Решение о расторжении может быть направлено второй стороне в оригинале по адресу, указанному в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты власти и др.), стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение.

9.2 Сторона, неспособная выполнить обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

9.3 При возможности продолжения поставок в условиях, существовавших до начала действия обстоятельств, срок исполнения контракта продлевается на время их действия и последствий.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

Суммаризация статьи:

"Порядок урегулирования споров":

1. При возникновении споров, связанных с исполнением контракта, стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров.

2. Достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей.

3. До обращения в Арбитражный суд Москвы стороны должны предпринять усилия для урегулирования спора в претензионном порядке:

- Ответ на претензию должен быть предоставлен в письменном виде в течение 15 календарных дней с момента получения.

- Претензия должна содержать данные о сторонах спора, полный и обоснованный расчет денежных требований и приложения необходимых документов.

- Оставление претензии без ответа в установленный срок считается признанием требований.

4. Если согласия достигнуто не было, споры решаются в Арбитражном суде города Москвы.

(Дополнительная информация, запрашиваемая в плане, отсутствует в тексте статьи, поэтому соответствующие поля остаются незаполненными.)

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения контракта

- Контракт начинает действовать с даты подписания сторонами, его срок исполнения истекает 30 июня 2025 года.

- Приемка товаров возможна после окончания срока исполнения поставщиком обязательств по поставке товаров при условии проведения претензионной работы заказчиком.

- Контракт обязан быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

- Изменение или дополнение контракта допустимо по согласию сторон, оформляются в электронном виде и подписываются сторонами как дополнительные соглашения. Они становятся неотъемлемой частью контракта с момента подписания и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ при соответствии действующему законодательству.

Статья 12 Прочие условия

Срок действия контракта: не указан

12.1 Уведомления сторон контракта осуществляются в письменной форме по почте, курьером, электронной почте или факсимильной связью. При почтовом отправлении уведомления считаются полученными в день фактического получения, при других способах — в день отправки.

12.2 В случае отсутствия указаний в контракте стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3 Подтверждение исполнения обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.

12.4 К контракту прилагаются техническое задание (Приложение № 1) и спецификация (Приложение № 2).

12.5 Поставщик согласен на проведение проверок органом власти и государственного контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия сторон

13.1 Стороны используют УКЭП для обмена электронными документами о приемке и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», следуя Регламенту, доступному на сайте https://zakupki.mos.ru/.

13.1.1 Поставщик должен проверить наличие СТЕ (стандартной товарной единицы) в АИС и создать новую при необходимости.

13.2 Для работы в АИС «Портал поставщиков» поставщик должен назначить ответственных лиц, обеспечить их УКЭП в аккредитованных центрах, зарегистрироваться в системе и использовать УКЭП для подписи электронных документов.

13.3 Электронные документы признаются равнозначными бумажным.

13.4 Электронные документы и информация не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.5 Доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы».

Адреса Заказчика:

- Юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, улица Новгородская, дом 14А.

- Фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, муниципальный округ Лианозово, улица Новгородская, дом 14А.

- Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Реквизиты Заказчика:

- КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4465.

- Л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО.

- Получатель: Департамент финансов города Москвы.

- Интернет сайт: сппм.рф.

- Директор: Литюк Евгения Сергеевна (уполномоченное лицо).

Поставщик:

- Информация о Поставщике отсутствует.

Продукция:

- Индикаторные трубки ЛБМ ИТ-45 (гарантийный срок хранения 2 года, дата выпуска 2024 год, 10 штук в упаковке) для обнаружения ОВ.

- Индикаторные трубки ИТ-51 (10 штук в упаковке, предназначены для определения зарина, зомана, V-газов, срок службы 5 лет).

Дополнительные условия:

- Подписи сторон с пометкой М.П. (межевой ).

Примечание: В тексте статьи нет информации о приложениях №1 и №2.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Наименование заказчика: не указано

Адрес юридический: не указано

Адрес фактический: не указано

Телефон: не указано

Адрес электронной почты: не указано

Приложение № 2 к Контракту

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Производитель | Модель | Количество | Единица измерения |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Аспиратор для отбора проб воздуха ПУ-4Э | Испытательный, время отбора пробы: от 1 до 99 минут, количество каналов измерения: 4, погрешность: 5%, габариты: 450х160х320 мм | ООО ХИМКО | ПУ-4Э | 1.0 | Штука |

| 2 | Индикаторные трубки ИТ-36 | Время обнаружения: 5 минут, количество в наборе: 10 штук, вес: 4 грамма, количество определений: 1 штука, предназначены для выявления сероводорода, мышьяковистого водорода и других опасных веществ | ООО "Сизкомплект" | ИТ | 16.0 | Штука |

Примечания:

- В статье отсутствуют даты и дополнительные контактные данные заказчика.

- Данные по стране происхождения указаны только для индикаторных трубок ИТ-36.

- Количество и единица измерения для индикаторных трубок указаны как общий набор в 16 штук, что может означать два набора по 10 штук каждого.