Тендер - МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ИССЛЕДОВАНИЙ №295505039

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_к_Договору_(ТЗ)

Ответственный исполнитель: Викулин Олег Игоревич

Контактный номер: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 2355, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № 1

к Договору № _______________

от ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторного оборудования для нужд ГУП «Мосводосток».

1.Объект закупки: поставка лабораторного оборудования для нужд ГУП «Мосводосток».

2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:в соответствии со Спецификацией на поставку лабораторного оборудования для нужд ГУП «Мосводосток» (Приложение № 3 к Договору) и Требованиями к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: отсутствуют.

4. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по срокам гарантий качества на результаты осуществления закупок:поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться сертификатом соответствия (копия, заверенная печатью Поставщика и подписью его уполномоченного представителя). Поставщик обязан передать действующее свидетельство о проведении поверки средств измерения в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» вместе с поставкой (поставками) позиции № 1 из Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

В случае несоответствия Товара, показателям, указанным в Спецификации и в настоящем Техническом задании, или в случае поставки некачественного Товара, все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций заводу-изготовителю выполняет Поставщик.

Поставщик гарантирует соответствие качественных характеристик поставленного Товара требованиям завода-изготовителя (или ГОСТ), паспорту, Техническому заданию Заказчика и настоящему Договору. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в пределах его срока службы и безвозмездную замену негодного, бракованного Товара в пределах гарантийного срока на Товар надлежащего качества.

Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев, а для позиции № 4 из Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию устанавливается в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев, с момента его получения Заказчиком и подписания Акта приемки-передачи товара по форме Приложения № 2 к Договору.

5. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит), серийно выпускаемым, с годом выпуска не ранее 2024 года.

Товар должен удовлетворять нормам и стандартам, действующим на момент подписания Договора, а также требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, Договоре, Спецификации. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Качество, маркировка, упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товара. Указанный в Спецификации Товар, должен полностью отвечать техническим, качественным и функциональным характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): не установлены.

7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:

Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Поставщику на электронную почту, указанную в статье 13 Договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», в период с даты заключения Договора по 30.07.2025 (включительно), в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки.

По мере возникшей потребности в определенном виде Товара Заказчик направляет Поставщику заявку с электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Заявка на поставку Товара должна содержать: наименование Товара из Спецификации (Приложение № 3 к Договору), количество Товара подлежащего поставке (отгрузке) к определенной дате (времени), место (адрес) поставки (отгрузки). Момент отправки заявки Заказчиком является моментом её принятия Поставщиком. Минимальный объем Товара в заявке на поставку должен быть не менее 1 (одной) единицы Товара. Поставка Товара осуществляется по адресам: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 31, г. Москва, ул. Автозаводская, д.24, корп.2.

Заказчик вправе не выбирать весь заявленный объем Товара. При заказе Товара в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость, Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных представлений, не вправе требовать от Заказчика увеличения стоимости Товара.

Поставщик, посредством электронной почты, указанной в статье 13 Договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

8. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:Поставщик обеспечивает поставку Товара и проводит погрузо-разгрузочные работы за свой счет, в том числе с применением механизированных средств. Поставщик должен обеспечить разгрузку Товара, в том числе при необходимости подъем и перенос до места постоянного складирования по требованию Заказчика. Подъем и перенос производятся вручную. Поставщик обязан предусмотреть данное требование Заказчика в момент поставки Товара.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара и/или поставки некомплектного Товара, и/или в случае поставки Товара, указанного в Спецификации не соответствующего требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию (Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара), Поставщик по согласованию с Заказчиком в срок не более 1 (одного) рабочего дня, с момента получения уведомления Заказчика, обязан заменить товар не соответствующий требованиям Договора или вернуть денежные средства.

Стоимость Договора включает в себя: общую стоимость Товара, стоимость доставки Товара на склад Заказчика, указанный в заявке, стоимость погрузочных и разгрузочных работ ручным и/или механизированным способом, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

В день доставки Поставщик одновременно с Товаром должен выдать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия, гарантийный талон на Товар, свидетельство о поверке (только для позиции № 1 из Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию) паспорт качества, Акт приёмки-передачи Товара, товарную накладную или УПД, счет, счет-фактуру. Дата, указанная в отгрузочных документах (товарная накладная или УПД, счет-фактура), должна соответствовать фактической дате отгрузки Товара. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным. Авансирование не предусмотрено.

Поставка Товара автотранспортом Поставщика осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.08.2011г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы».

9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:Товар, указанный в Спецификации, по своим характеристикам должен полностью соответствовать требованиям Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию (Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара).

10. Иные условия: В случае наличия противоречий между положениями настоящего Технического задания и Договора, положения Технического задания имеют приоритетную силу.

Приложения к настоящему Техническому заданию, являющиеся его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1 – «Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара».

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Техническому заданию,

являющимся Приложением № 1

к договору № _____________

от __________________

Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка лабораторного оборудования для нужд ГУП «Мосводосток»

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских

водоотводящих систем «Мосводосток», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Заместителя генерального директора Комарова Константина Николаевича

, действующего на основании машиночитаемой доверенности № e7b181e1-5e16-4f▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьf2ae57959 от 22.10.2024 , с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о

нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить лабораторное оборудование для нужд ГУП

«Мосводосток» (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее

– Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2024 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

1

НДС не облагается (далее - Цена Договора).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемкипередачи товара (партии товаров) (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем

поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком

Акта приемки-передачи товара (партии товаров).

2.6.3 Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 13 Договора.

Статья 3 Сроки и условия поставки

2

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): с даты заключения Договора по

30.07.2025 (включительно), в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления

заявки.

.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

3

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет Акт приемки-передачи товара

(партии товара).

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 10

(десяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем

Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком

1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении

разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа

Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с

необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный

в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

4

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Договора .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Договора , в случае, если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов Цены Договора , в случае, если цена Договора составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

8

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

9

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

10

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами по 30 августа 2025 года, включительно.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые

действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре

Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

12

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие

города Москвы по эксплуатации

московских водоотводящих систем

«Мосводосток»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Новокузнецкая, дом 26/8,стр.1;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г.Москва, УЛ.

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Дом

(Корпус/строение) Д. 26/8, СТР. 1;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5567;

л/с: undefined;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: Филиал

"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.

Москве ;

Реквизиты для выставления счета:

ГУП "Мосводосток",

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Филиал

"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.

Москве,

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть____________;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

13

Интернет сайт:

http://www.mosvodostok.com;

Государственное унитарное предприятие

города Москвы по эксплуатации

московских водоотводящих систем

"Мосводосток"

Заместитель генерального директора

_____________ /К.Н. Комаров/

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата подписания Акта Заказчиком Дата составления и подписания Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

«__»__________20___г., Москва

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских

водоотводящих систем «Мосводосток», (указать наименование заказчика) именуемый

(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ (должность, ФИО),

действующего на основании _______________ , с одной стороны, и

____________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице

_________________ (должность, ФИО), действующего на основании

_____________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и

каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

Д о г о в о р о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Договор )

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: лабораторного оборудования для нужд ГУП «Мосводосток»

2. Договором предусмотрена поставка:

Наименование

Цена за Сумма С т р а н а

Ед.изм. Количество

Качество

товарной

ед. (руб.), (в руб.), в происхождения

14

позиции

в т.ч.

т.ч. НДС

НДС

(при

товара

(при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору:

Цена за

Сумма

ед.

(в руб.),

Наименование

(руб.),

Страна

в т.ч.

товарной

Ед.изм. Количество в т.ч.

происхождения Качество

НДС

позиции

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены

Договором ):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

15

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

Российской Федерации)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Приложение № 3 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Люксметр ''ТКА-ЛЮКС''

2

СУМКА ЛАБОРАНТА

ДЛЯ ПРОБ

НЕФТЕПРОДУКТОВ С121

3

Фильтр мембранный

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Дисплей:

Научно-техническое

Жидкокристаллический

предприятие «ТКА»

Комплектация: Люксметр

"ТКА-ЛЮКС", Элемент

питания типа “Крона” (6F22),

Руководство по эксплуатации,

Сумка для прибора

Назначение: для измерения

освещённости в видимой

области спектра, создаваемой

искусственными или

естественными источниками,

расположенными произвольно

относительно приемника

Высота: 200.0 Миллиметр

Глубина: 350 Миллиметр

Длина: 400.0 Миллиметр

Материал: Oxford

Основной цвет: Синий

Квазар

Вид материала: гидрофильный ЗАО НТЦ "Владипор"

17

Модель

Количество

Единица

измерения

Люксметр ''ТКАЛЮКС''

1.0

Штука

С-121

5.0

Штука

МФАС-ОС-2

5.0

Штука

Владипор МФАС-ОС-2

пленочный материал на

основе ацетатов целлюлозы.

Внешний диаметр: 35.0

Миллиметр

Количество в упаковке: 200

Упаковка

Размер пор: 0.45 микрометр

(мкм)

4

Дистиллятор "Ливам"

лабораторный АЭ-5, 3500Вт

Вес изделия: 6.4 Килограмм ООО Производственная

Материал корпуса:

фирма "Ливам".

нержавеющая сталь

Напряжение в питающей сети:

220/50 вольт/герц

Потребляемая прибором

мощность: 3500 Ватт

Срок годности: 2 Год

Производительность: 5 литров

в час (л/ч)

Расход исходной воды: 36

литров в час (л/ч)

Срок эксплуатации: 10 год

(лет)

5

Лабораторный блок

питания (источник питания)

MAISHENG MP3030D (30

В, 30 А)

Выходное напражение: 30

MAISHENG

Вольт

Выходной ток: 30.0 Ампер

Дисплей: 2 светодиодных 4разрядных дисплея

Защита от перегрузки каналов:

Да

Защита от повышенного

18

Ливам

1.0

Штука

MP3030D

1.0

Штука

напряжения: Да

Мощность: 900 Ватт

Разрешение напряжения: 0.01

Вольт

Разрешение тока: 0.01 Ампер

6

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьSenTix 940

цифровой pH-электрод

Заказчик:

Диапазон измерений: 0,00014,000 рh

Комплектация: Электрод +

кабель

Погрешность: 0,004 рн

Вид электрода: Цифровой

Диапазон рабочей

температуры: 0-80 Градус

Цельсия

Серия электрода: IDS

Длина кабеля: 1.5 Метр

WTW

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

19

103740

2.0

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

Номер и название статьи: Не указано.

:

- Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосводосток", сокращенно "Мосводосток".

- Дата и место заключения договора: г. Москва, дата не указана.

- Руководитель Заказчика: Заместитель генерального директора Комаров Константин Николаевич, действующий на основании доверенности № e7b181e1-5e16-4f▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4f2ae57959.

- Указано, что договор является гражданско-правовым соглашением.

- Стороны договора: "Заказчик" и "Поставщик", конкретные имена и полномочия представителя Поставщика не указаны.

- Указана цель договора: поставка лабораторного оборудования для нужд ГУП "Мосводосток".

- Упомянуты нормы права, регулирующие отношения сторон: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011.

- Договор заключен на основании результатов Котировочной сессии № _, номер сессии не указан.

Основное содержание договора: Не предоставлено (информация отсутствует в предоставленном отрывке).

Статья 1 Предмет договора

1.1 Предмет контракта: Поставщик обязуется предоставить лабораторное оборудование для ГУП «Мосводосток». Товар должен соответствовать Техническому заданию и Спецификации, приложенным к Договору. Заказчик принимает товар и производит оплату согласно условиям Договора.

1.2 Требования к товару: Товар должен быть новым, с годом выпуска 2024 года и ранее, не использоваться, не ремонтироваться и не иметь замененных частей.

1.3 Условия поставки: Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Момент поставки: Осуществляется после доставки товара по адресу, указанному в Техническом задании, предоставления сопутствующих услуг и подписания необходимых документов.

1.5 Сопутствующие услуги: При наличии, услуги должны соответствовать требованиям Технического задания и предоставляются Поставщиком.

Статья 2 Цена договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора: Цена Договора составляет _, НДС не облагается.

2.2 НДС включен в стоимость: нет

2.3 Ставка НДС: не применимо (НДС не облагается)

2.4 Цена единицы товара/работ/услуг: не указано (цена за весь Договор)

2.5 Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо (цена фиксирована)

2.6 Способ оплаты: безналичный расчет

2.7 Валюта оплаты: рубли Российской Федерации

2.8 Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо (цена не изменяется)

2.9 Авансовый платеж: не предусмотрен

2.10 Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо (аванс не предусмотрен)

2.11 Срок оплаты авансового платежа: не применимо

2.12 Срок оплаты 1 этапа: оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта приемки-передачи товара

2.13 Срок оплаты последующих этапов: не применимо (оплата производится за фактически поставленные товары)

2.14 Срок оплаты товара/работ/услуг: не указано (оплата производится после подтверждения факта поставки товаров)

2.15 Право на экспертизу: не указано (информация отсутствует)

Статья 3 Сроки и условия поставки

Период оказания услуг с даты заключения Договора по 30.07.2025

Возможность досрочного оказания услуги: да

Статья 4 Порядок приемки товаров

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: да

Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: в течение 10 рабочих дней

Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: в течение 10 рабочих дней

Статья 5 Права и обязанности сторон

Статья 5.1 Заказчик имеет следующие права:

5.1.1 Требовать от Поставщика соответствия обязательств условиям Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика документы, подтверждающие выполнение обязательств.

5.1.3 Запрашивать у Поставщика информацию о ходе выполнения обязательств в течение 5 рабочих дней.

5.1.4 Контролировать порядок и сроки поставки товаров.

5.1.5 Выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора.

5.1.6 Ссылаться на недостатки товаров, выявленные в ходе проверок.

5.1.7 При обнаружении несоответствий вызывать представителей Поставщика для объяснений.

Статья 5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать о недостатках в поставке в течение 2 рабочих дней после их обнаружения.

5.2.2 Принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.

5.2.3 Рассмотреть вопрос о продолжении поставки товаров при получении уведомления от Поставщика.

Статья 5.3 Поставщик имеет права:

5.3.1 Требовать подписания Акта приемки-передачи товара при соблюдении требований.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

5.3.3 Привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров.

5.3.4 Заменять субпоставщика в случае их неисполнения обязательств.

5.3.5 Запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки товаров.

Статья 5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Поставить товары в соответствии с условиями Договора.

5.4.2 Предоставить декларацию о происхождении товара и/или документы, подтверждающие его российское происхождение.

5.4.3 Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.

5.4.4 Уведомлять Заказчика об изменении своего местонахождения в течение 5 календарных дней.

5.4.5 Соблюдать законодательство и условия Договора.

5.4.6 Соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.

Статья 6 Гарантии

Суммаризация статьи 6 Гарантии

гарантий гласит:

- Поставщик отвечает за качество товара согласно Договору и Техническому заданию.

- Гарантийный срок указывается в Техническом задании.

- При обнаружении недостатков в период гарантии, Поставщик устраняет их за свой счет, продлевая срок гарантии на время ремонта.

- В случае отказа Поставщика от составления Акта о недостатках, Заказчик проводит экспертизу и возмещает расходы согласно ГК РФ.

- Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков.

- Гарантийный срок на комплектующие соответствует сроку на основное изделие.

- Замененный товар имеет такой же гарантийный срок, как и заменяемый.

- Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности.

- Вред, причиненный товаром, подлежит возмещению Поставщиком.

- Убытки Заказчика при отзыве товара возмещаются Поставщиком.

- Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.

- Отсутствие информации о товаре делает Поставщика ответственным за недостатки.

- Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантии, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и законодательству РФ.

7.2 Размер штрафа устанавливается в соответствии с Договором и рассчитывается как процент от цены Договора.

7.3 За неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, штраф составляет:

- 10% от цены Договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

- 5% от цены Договора, если цена выше 3 млн. рублей.

7.4 За неисполнение обязательств Заказчиком (за исключением просрочки) штрафы составляют:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не более 3 млн. рублей;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена выше 3 млн. рублей.

7.5 Штраф за обязательства без стоимостного выражения аналогичен пункту 7.3.

7.6 Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется ежедневно в размере 1/3000 от действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств.

7.7 Пеня за просрочку исполнения обязательств Заказчиком начисляется с учетом следующего дня истечения срока исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной суммы.

7.8 Общая сумма штрафов за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком не может превышать цену Договора.

7.9 Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком также не может превышать цену Договора.

7.10 Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если просрочка произошла по причине непреодолимой силы или вины другой стороны.

7.11 В случае обнаружения фактов неполной поставки товаров или завышения их стоимости, Поставщик возвращает Заказчику излишне уплаченные средства.

7.12 Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

7.13 Для подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявить фото- и видеоматериалы в соответствии с законодательством.

Срок ответа на предложение о расторжении: в данных статьи информация о сроке ответа на предложение о расторжении отсутствует.

Статья 8 Порядок расторжения договора

Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

- По соглашению сторон: Срок ответа на предложение о расторжении — 5 календарных дней.

- В судебном порядке: Не требуется дополнительного описания срока.

- Одностороннее расторжение:

- Инициатива Заказчика: Подразумевает поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, отсутствие страховки товара, несоответствие требованиям Технического задания, нарушения условий Договора по экспертизе, нарушение запрета, установленного правительственным постановлением.

- Инициатива Поставщика: Включает неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты, отсутствие установленного ассортимента товаров, непредставление отгрузочной разнарядки, невзымка товаров.

Решение об одностороннем расторжении направляется второй стороне в оригинале по адресу, указанному в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия, акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения договора и повлияли на его исполнение.

9.2 Сторона, неспособная выполнить свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней уведомить об этом другую сторону.

9.3 В случае, если продолжение поставки товаров возможно после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

Статья 10

Возможность освобождения от ответственности: нет данных

Срок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: не указан

Продление сроков выполнения обязательств: нет данных в тексте

В случае споров, связанных с исполнением Договора, стороны должны сначала попытаться решить их путем переговоров. Достигнутые соглашения фиксируются в виде дополнительных соглашений с усиленными электронными подписями.

Претензии должны быть направлены в письменном виде и содержать необходимые реквизиты сторон и обоснованный расчет при денежной оценке требований. На ответ по претензии отводится 15 календарных дней. Отсутствие ответа в установленный срок считается признанием требований претензии.

Если соглашение не достигнуто, споры передаются в Арбитражный суд города Москвы для разрешения. В тексте не упоминаются условия освобождения от ответственности и продления сроков выполнения обязательств, а также сроки уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения договора

11.1 Договор начинает действовать с момента подписания Сторонами и действует до 30 августа 2025 года включительно.

11.2 Приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика, если поставка осуществляется в рамках претензионной работы по инициативе заказчика.

11.3 Необходима регистрация Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ заказчиком.

11.4 Договор может быть изменен или дополнен по согласованию между Сторонами. Изменения и дополнения оформляются в виде электронных дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента подписания Сторонами. Указанные изменения, разрешенные законодательством, подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

Срок действия контракта: не указан.

12.1 Уведомления сторон Договора должны направляться в письменной форме, возможные способы отправки включают почту заказным письмом, лично или через электронные системы и факсимильную связь. Подтверждение получения уведомлений зависит от выбранного способа отправки.

12.2 В случае отсутствия положений в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3 Заполнение полного объема обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ в соответствии с нормативными актами РФ и Москвы.

12.4 Договор дополняется следующими приложениями:

- Приложение № 1: Техническое задание;

- Приложение № 2: Форма акта приемки-передачи товара;

- Приложение № 3: Спецификация.

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие Москвы по эксплуатации водоотводящих систем "Мосводосток". Юридический адрес: Москва, ул. Новокузнецкая, д. 26/8, стр. 1. Фактический адрес совпадает с юридическим. Контактные данные: телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, email ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5567, расчетный счет в банке ВТБ.

ПОСТАВЩИК:

Информация отсутствует.

Договор:

В документе указаны приложения №1 и №2, которые являются неотъемлемой частью договора. В приложении №2 к Договору отражен акт приемки-передачи товара, включающий положения о выполнении обязательств по поставке товаров, в том числе лабораторного оборудования для нужд ГУП "Мосводосток". В документе указан интернет-сайт ГУП "Мосводосток", а также информация о подписантах: заместитель генерального директора К.Н. Комаров.

Перечислены товары и услуги:

- Владипор МФАС-ОС-2 (пленочный материал)

- Лабораторный дистиллятор "Ливам" АЭ-5

- Лабораторный блок питания MAISHENG MP3030D

- Цифровой pH-электрод▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьSenTix 940

Дополнительные условия и сведения:

- Сроки и суммы поставок, НДС, неустойка и штрафы обсуждаются в соответствии с условиями договора.

Статья 14 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

1. Люксметр "ТКА-ЛЮКС" - устройство для измерения освещённости, включает дисплей, комплект поставки и инструкцию по эксплуатации. Производитель - Научно-техническое предприятие «ТКА», модель устройства - ТКА-ЛЮКС. Количество в партии - 1 штука.

2. Сумка лабораранта для проб нефтепродуктов модели С-121 от компании Квазар. Изготовлена из материала Oxford, синего цвета, с размерами 200 мм в высоту, 350 мм в глубину и 400 мм в длину. В партии - 5 штук.

3. Фильтр мембранный МФАС-ОС-2, вид материала гидрофильный, производитель ЗАО НТЦ "Владипор". Количество в партии - 5 штук.

(Дополнительные приложения не указаны в предоставленном отрывке статьи)