Тендер - материалы для подготовки котельной №294203694

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_манометры

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы № ________

г. Липецк «____» __________ 2025г.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Зимина Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

• Поставщик обязуется передать в собственность Государственному Заказчику материалы для подготовки котельной ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области к осеннее – зимнему периоду, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Ковалёва, владение 130Б (далее – Товар), в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный Заказчик обязуется принять товар и своевременно произвести оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Товар должен соответствовать требованиям соответствующего ГОСТ, СанПин, ТУ и иным документам, устанавливающим требования к качеству Товара, а также условиям настоящего Контракта.

1.3.Поставщик обязуется поставить товар с даты заключения Контракта до 14.04.2025 года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара по акту приема-передачи, оформленному, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, согласно акта на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный Заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, не соответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещение убытков в соответствии с разделом 10 Контракта.

2.2.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Любыми удобными средствами связи известить Государственного Заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям действующего законодательства, нормативных и иных актов Государственного Заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар надлежащего качества и в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать Товар Государственному Заказчику в сроки и в порядке, указанные в разделе 6 Контракта.

2.3.5. Передать Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 6.6 Контракта.

2.3.6. Безвозмездно осуществлять устранение недостатков и замену Товара ненадлежащего качества, в соответствии с разделом 9 Контракта.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту Товар.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно разделу 10 Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________________________________________________________, стоимости товара, тары, упаковки, всех расходов по погрузке, разгрузке, поставке товара до места назначения Заказчика, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации акциз, налогов, сборов, платежей и других дополнительных расходов, связанных с поставкой товара.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 4 Контракта.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из средств федерального бюджета на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта товарной накладной, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка

4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям нормативной документации на товар и действующему законодательству РФ.

4.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного Заказчика.

4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Порядок проведения экспертизы поставляемого товара

5.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта заказчик имеет право проводить экспертизу товара. Экспертиза проводится силами Государственного Заказчика или экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным Заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетного финансирования.

5.2. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. Сроки, место и порядок поставки товара

6.1. Поставщик обязуется передать Государственному Заказчику товар в количестве, цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), и иными условиями Контракта, согласно заявке, направленной с использованием любых средств связи, а Государственный Заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

6.2. Товар принимается и передается с оформлением товарной накладной.

6.3. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным Заказчиком.

6.4. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика на склад Государственного Заказчика по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева владение 130Б, котельная.

6.5. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным Заказчиком.

6.6. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к товару документацию:

счет на оплату;

счет-фактуру;

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного Заказчика) с печатью Поставщика;

товарно-транспортную накладную;

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.7. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания оформления товарной накладной и передачи товара по качеству и количеству. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Государственному Заказчику.

6.8. В случае, если документы, указанные в пункте 6.6 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.9. Право собственности на товар переходит к Государственному Заказчику с момента подписания Государственным Заказчиком и Поставщиком акта о приемке товаров.

7. Порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

7.1. Приемка результатов исполнения Контракта, а также поставленного товара осуществляется Государственным Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента поставки товара и оформляется документом о приемке, либо Поставщику в те же сроки Государственным Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

7.3. Государственный Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

8. Качество и безопасность товара

8.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а так же нормативно-технической документации на поставляемый товар.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного Заказчика и условиям Контракта.

9.2. Срок годности на товара в Соответствии с техническими условиями.

9.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

9.4. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным Заказчиком.

9.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

9.6. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

10.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере, установленном Правилами определения размера штрафа, что составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

10.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

10.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.14. Убытки Государственного заказчика, связанные с расторжением контракта по вине Поставщика, взыскиваются в полном объеме сверх суммы неустойки.

10.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполненных принятых на себя обязательств по контракту.

10.16.В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

11.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

11.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

12. Расторжение Контракта

12.1. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

12.2. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

12.2.1. по соглашению Сторон;

12.2.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

12.3. Государственный Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока поставки товара;

не поставки товара Поставщиком в установленный Контрактом срок;

неоднократного нарушения сроков замены товара ненадлежащего качества;

в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

12.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

12.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.6. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного уклонения Государственного Заказчика от принятия и (или) оплаты товара.

12.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области.

13.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

14. Изменение Контракта

14.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

14.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - ведомость поставки;

16. Срок действия Контракта

16.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

17. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____ от « ____» ___________ 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ - Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_манометры

Tff AnbnHc

Vlaguengyan un ur fr n peAn pu H r,r M arer b Crenan en roea I n HAa [u nrpueena

l,lHH:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1990 OI-PH :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

p/c:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 dc:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0092 E,VR:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

MocKoBcxwh ounum Ao K6 "MoAynbEAHK"

K {} M

ru'n

HNC I UilAftUil rlUtril

[':itr-]"$

utii bl

it ti

/hL

'['0nitpt,l

Nc

{"}}K n H U;tU.

i" ttt)

[::

t

l\4

tr

[E:r

la

C,'-tl

rr a

{4 3 \,rl

Manone"rp c rroBeprdoi:r "r'r.ln'N'fui5 1riP.ii0,0..0,6

i\ifla. I 0{lprnr"N'l2t}x I .5{ csury)^ ri;r. i "5.

Kopn yc-0'l"l-f,

/"

b.r

r82ti

tt | |

27300

lcll p.0il.

0..2,5 Mlla. 100 rvnr,M20x1,S(cnu:ly), 1,5.

)

fi

t]'

r

820

'/

Mauorirerp c nonepKoi.i :l'mn TM-s1 0p.00,

0..0.4 Mfla" I0{} nnr,M20rtr,5{cen::y). 1,5.

Kr)ll il yc-c fiulL, IluJltt.

J

lll't'

I

820

91

Mallclucrp c noreprioii rran T'5,{'II0l}.{)0,

)

I

iI"T

5800

2900i)

7.

till"

l4-t00

28800

{{}

ut'r'

90

4500

h4ariowrer*p

I UL'

KOpnyc-cTaifb,

7

ii

Il'

3ni.l}tiloL}e ntlJ.{ hII.t}ilniilr orir l;

acra*r nte e Kt) \{

'l';ll

Nep

Lr

cL: Ko

r

c'r

'f,lrt

\ t"\

lr n1'S"rnr.lu$i,i *rlrep

urr:i

8 ili)c'tilu

$ T$.

.'

A"rrnH

(]p{ r,r;r

"Anuni+6.x

"$4; $1-$r mg R"d

ffiff[*;;,16ffi

14ll

(\ 1r^\

i:' *i:..f

ir{: t

{-.1 er

r*nsuxr.xr* -l {.iI.