Тендер - лакокрасочные материалы для центра "Точка роста" №269172952

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_№_лакокрасочн_продукция Контракт №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

_с. Мулино___ «____» _________ 2024 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мулино Нагорского района Кировской области, в лице директора Маракулиной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок поставить __ лакокрасочные товары по программе «Точка роста»__ (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, с. Мулино, ул. Леушина, д. 5.

1.3. Срок поставки: по заявке Заказчика (Приложение № 1 (Спецификация)). Поставка Товара включает в себя доставку и разгрузку Товара силами Поставщика. Источник финансирования: областной и местный бюджет.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативно-технической документации «Поставщика», ГОСТам, ТУ.

2.2. «Поставщик» гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Товар, поставленный «Заказчику», в случаях, предусмотренных законодательством, должен сопровождаться сертификатами соответствия или его заверенными копиями, выданными соответствующим органом, удостоверениями качества или другими, предусмотренными Законом, документами, которые подтверждают качество и безопасность товара для здоровья человека.

2.4. Тара и упаковка должны соответствовать установленным требованиям.

2.5. «Поставщик» гарантирует доброкачественность товаров в течение срока их годности при условии соблюдения «Заказчиком» условий их хранения, установленных нормативными документами. При ухудшении качества товаров по причине нарушения «Заказчиком» условий хранения «Поставщик» ответственности не несет.

• «Заказчик» вправе требовать от «Поставщика» оформления всех необходимых юридических и финансовых документов.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма Контракта составляет _12 840_ рублей _00_ копеeк (двенадцать тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек), с НДС/без НДС. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги и сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.3. Оплата по Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10-ти календарных дней после поставки продукции, на основании подписанной товарной накладной, счета, счета-фактуры, УПД.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик и Заказчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов, определяемых в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

4.3. Поставщик уплачивает Заказчику пени (штрафы) в случаях:

4.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 % (десяти процентов) цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

4.3.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей.

4.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

4.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору и направить подтверждающие документы.

5. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.3. Спорные вопросы по исполнению настоящего Контракта, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Мулино_2024_СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 к

Контракту № _________

от «____» __________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПротокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными