Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: лакокрасочная продукция №273178767

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Требования_к_участникам.docx

Требования к участникам закупки.

1. Указание технических характеристик при подаче ценового предложения для возможности идентификации товаров/работ/услуг требованиям Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки. Заполнение заявки обязательно ,с указанием информации о предлагаемом товаре ( наименование товара и технические характеристики), и с приложением карты партнера для составления договора.

2. Предоставить карту партнера для возможности подготовки проекта контракта с указанием действующего контактного телефона

Заявка

на поставку __________________ для нужд

(наименование товара)

_____________________________

(наименование учреждения)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель: __________________ _________________

(подпись) (ФИО)

Техническое задание

на поставку лакокрасочной продукции для нужд ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж

- Посмотреть таблицу с данными

Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:

1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 указанных в номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

2. Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия качества Госстандарта Российской Федерации, упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий для данного вида товара, обеспечивающую сохранность товара при перевозке и хранении.

3. Поставляемый Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственного контракта и государственных стандартов Российской Федерации на основании сертификатов соответствия.

4. В случае обнаружения дефектов в товаре, Поставщик (Исполнитель) обязан устранить выявленные дефекты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления, а в случае невозможности устранения дефектов Товар подлежит замене в течение 3 (трех) дней.

.

Заместитель директора по АХЧ Р.С.Насыров

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОГОВОР №

на поставку товаров

г. Нефтекамск 2024_г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нефтекамский многопрофильный колледж именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Харрасова Рамиля Рашитовича, действующего на основании Устава,., с одной стороны, и ________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________ , действующего на основании _______________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.5. ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товаров (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Надлежащим образом выполненная Поставщиком и принятая заказчиком поставка Товара оплачивается заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. поставить Товар свободный от любых прав и притязаний третьих лиц, в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), единоразово до 01.06.2024г.

2.1.2. обеспечить погрузку, перевозку, разгрузку и сборку Товара в рабочее время силами и средствами Поставщика, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по адресу заказчика: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая ,д.65.

Риск утраты либо повреждения Товара переходит от Поставщика к заказчику с момента полного исполнения Поставщиком обязательства, подтвержденного подписанием универсального передаточного документа (далее – УПД);

2.1.3. устранить недостатки и некомплектность Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности несет Поставщик;

2.2. заказчик обязуется:

2.2.1. принять Товар в порядке, установленном настоящим Договором;

2.2.2. оплатить поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1. Сдача и приемка Товара осуществляется в день поставки (окончания сборки) Товара в полном объеме, по адресу заказчика, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора. По результатам сдача и приемка Товара подписывается УПД.

3.2. При приеме Товара уполномоченный представитель заказчика проверяет его на соответствие требованиям, установленным Договором.

3.3. В случае обнаружения заказчиком недостатков Стороны составляют акт о выявленных недостатках.

Для участия в составлении акта о выявленных недостатках Поставщик должен направить своего представителя в течение двух дней со дня получения письменного уведомления, направленного на электронную почту или другим возможным способом. При неявке представителя Поставщика или его отказе от составления или подписания акта заказчиком (представителем заказчика) составляется односторонний акт, который является основанием для исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к заказчику после подписания УПД.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма Договора на поставку Товара составляет ____________________,без ндс, ндс не облагается. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Цена Товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с поставкой Товара, в т.ч. расходы на погрузку, перевозку, разгрузку, сборку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Оплата поставляемого Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 100% цены Договора в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком УПД согласно представленного Поставщиком счета на оплату.

4.3. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4. Источник финансирования средства учреждения.

4.5. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными в дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление № 1042). За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.8 настоящего раздела) в размере 10 % цены Договора.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Договоре таких обязательств) 1000 рублей.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.13. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменения условий Договора по соглашению Сторон допускается
в следующих случаях:

6.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества товара и иных условий исполнения Договора;

6.1.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором.

6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.3. заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор, а также все документы, связанные с его исполнением, могут быть предъявлены только официальным представителям государственных органов, имеющим право контролировать и проверять деятельность Сторон.

7.2. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить все разногласия или споры, возникающие между ними: по Договору или в связи с ним, в процессе переговоров.

7.3. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата
с момента доставки ему или его представителю.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

7.4. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия
у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

7.6. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке,
а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного
в пункте 7.5 Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. К обстоятельствам, предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Договора, относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения пункта 8.3. настоящего Договора продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более трех месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или о расторжении настоящего Договора.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

9.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, путем предоставления сертификатов, обязательных для данного вида Товара.

9.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который
не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

9.3. Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения.

9.5. Вместе с Товаром должна быть представлена гарантия Поставщика
на Товар. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. Отсчет гарантийного срока начинается с даты поставки Товара в полном объеме заказчику и подписания УПД. Устранение недостатков Товара в период гарантийного срока осуществляется Поставщиком за свой счет.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора
и действует по 31 декабря 2024 года, а в части расчетов – до полного
их завершения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все изменения к Договору действительны в случае выполнения
их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

11.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга
об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов, и сохранять в тайне информацию по Договору, признанную ими конфиденциальной.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение № 1: Спецификация – является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

Спецификация

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма по договору составляет

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274874481 Поставка жидкого кислорода для нужд ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск	Электронный аукцион #274874481	2 268 000	4 дня 18.06.2024 26.06.2024
Тендер №274874618 Поставка жидкого кислорода для нужд ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск	Электронный аукцион #274874618	2 268 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 22 680	4 дня 18.06.2024 26.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273178704 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов (план №2230733629, позиция №219) (План график...	Единственный поставщик #273178704	114 474	срок истек - 31.05.2024
Тендер №273178437 Приобретение реагентов (Согласно технической спецификации). (с результатом)	Запрос предложений #273178437	389 183	срок истек 23.05.2024 30.05.2024
Тендер №273178401 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ БИОФАБРИКА" объявляет тендер: поставка алюмокалиевых квасцов (план №2230742678, позиция №193) (План график)	Запрос котировок #273178401	570 440	срок истек - 31.05.2024
Тендер №273178389 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" объявляет тендер: Реализация!!! Канистры 25л из под ортофосфорной кислоты - 68штук, Кубовые канистры из под серной кислоты г. Урюпинск	Запрос предложений #273178389	См. док.	срок истек 23.05.2024 05.06.2024
Тендер №273178339 ТОО Главная распределительная энергостанция Топар объявляет тендер: ТМЦ	Запрос предложений #273178339	1 105 628	срок истек 23.05.2024 31.05.2024

Тендеры из региона Нефтекамск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273176070 Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» объявляет тендер: Лот № 12/Ц15 «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (Тойота Камри, Тойота Лэнд Крузер 200, Шкода Рапид, ВАЗ, ГАЗ, АУДИ, Хендай, Шевроле НИВА, Москвич, ВИС-2349)». Запрос цен #273176070	См. док.	срок истек 23.05.2024 09.04.2024
Тендер №273172760 Информационно-консультационные услуги. Лицензирование и подключение. Разработка ПО.: Базы данных Электронная Система «Образование», Тариф Премиальный, Кадровая Справочная Система «Система Кадры» для бюджетных, казенных и автономных учреждений,в том числ...	Малая закупка #273172760	129 997	срок истек 23.05.2024 27.05.2024
Тендер №273172731 Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: прожектора	Малая закупка #273172731	72 000	срок истек 23.05.2024 23.05.2024
Тендер №273169168 Строительные, ремонтные и монтажные работы. Металлоконструкции. Сметы.: текущий ремонт полов в помещениях каб.302,303,304 (с результатом)	Малая закупка #273169168	225 786	срок истек 23.05.2024 27.05.2024
Тендер №273168274 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспече...	Электронный аукцион #273168274	1 463 378	срок истек 23.05.2024 31.05.2024