Тендер - Лакокрасочная продукция (№ 102015350) №269783233

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_Техническое_задание

Приложение № 1

к Контракту № _____

от «____» _________ 2024 г.

Техническое задание

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемым товарам, работы, услуги потребностям заказчика.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_проект_контракта

Контракт №

На поставку товара для нужд Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа г. Воронеж «Комбинат благоустройства Ленинского района» в лице директора Пронина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, совместно именуемы в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с условиями Контракт осуществить поставку материалов (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату и приемку поставленного товара.

1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяется спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1).

1.3. Место поставки товара: г. Воронеж. ул. Кривошеина, 15/1.

2. Основания заключения Контракта

2.1. Контракт заключен на основании ________

3. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

3.1. Цена Контракта составляет_____, НДС _____.

3.2. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

3.3. Источник финансирования Контракта: Субсидия на выполнение муниципального задания, ПФХД на 2024 год, подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

3.4. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть241 00S▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.5. Аванс не предусмотрен.

3.6. В цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.7. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок Контракта.

3.8. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

4. Условия и сроки поставки товара

4.1. Поставщик передает Заказчику товары надлежащего качества единовременно с даты заключения Контракта в течении 2 рабочих дней.

4.2. Датой поставки товара считается дата их передачи Заказчику.

5. Качество поставляемого товара

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, смонтирован из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов. Товар должен быть универсальным, укомплектованным и полностью готовым к работе. Качество, маркировка и упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам подобного рода.

Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учетом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика.

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции в течении гарантийного срока, установленного изготовителем.

5.3. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке вывоз представителя Поставщика обязателен. Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующей информации от Заказчика.

5.4. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристик (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте. При этом Заказчику необходимо внести в реестр контрактов сведения об изменениях Контракта с указанием измененных условий Контракта.

6. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки товара

6.1. Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

6.2. При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, установленным документацией о закупке, Контрактом, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

6.3. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

6.4. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.5. В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товара в срок 3 (три) дней.

6.6. В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

6.7. Право собственности на товар, а также риск утраты и повреждения переходят Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Контракте, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Обеспечить приемку поставленного товара.

7.1.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

7.1.3. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.

7.1.4. Исполнять все условия Контракта.

7.2. Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку.

7.3. Заказчик вправе:

7.3.1.В случае нарушения условий поставки товара (а именно: поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, истечением срока годности на момент поставки, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 7.4.3. Контракта, потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-дневный срок. В этом случае Заказчик не подписывает товарно-транспортную накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия условий поставки товара заявке и/или условиям Контракта.

7.3.2.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, в 3-дневный срок.

7.3.3.В случае недопоставки товара потребовать доукомплектования товара в 3-дневный срок.

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке с момента заключения контракта в течение 5 дней, единовременно.

7.4.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на товар надлежащего качества в 3-дневный срок.

7.4.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия, гарантийные документы.

7.4.4. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

7.4.5. При исполнении Контракта предъявить документы, подтверждающие страну происхождения товара.

7.4.6. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

7.4.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

7.4.8. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.

7.4.9. Исполнять все условия Контракта.

7.5. Поставщик вправе:

7.5.1. Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено настоящим Контрактом.

8. Ответственность Сторон

8.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10%.

8.7. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

10. Срок действия и расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения Контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

передача Поставщиком в нарушение Контракта покупателю меньшего количества товара, чем определено Контрактом (пункт 1 статьи 466 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.2. Срок действия Контракта: с момента заключения по «31» декабря 2024 г.

10.3. «01» января 2025 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

11. Прочие условия

11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе

11.2. Изменения в Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр контрактов.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Воронежской области.

11.6. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта.

11.7. Контракт заключен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

№ ______________

от «___» ______2024 г.
на поставку

товара для нужд Заказчика

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки[1] у единственного поставщика (по форме аукциона)[2]

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Организация, осуществляющая закупку

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация о подаче заявок

- Посмотреть таблицу с данными

4. Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

5. Объект (объекты) закупки

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Прикрепленные документы

- Посмотреть таблицу с данными

[1] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[2] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) не является публичной офертой.