Тендер - Краски, эмали и глазури стекловидные №315740717

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымирасчет_цены_краски_эмали_октябрь - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_ГК_Березка_краски_эмали_октябрь

Проект

Государственный контракт № _____

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 17 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника учреждения Аношина Алексея Владиленовича, действующего на основании Устава , с одной стороны

и __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующго на основании _________а, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, прочие товары для обеспечения государственных нужд, а именно Краски, эмали и глазури стекловидные (далее – товар) в ассортименте, количестве, по адресу, по цене и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Поставляемый по настоящему Контракту Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в использовании, не был в ремонте, не были восстановлены потребительские свойства).

Страна происхождения товара: Российская Федерация

2 Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара Государственным заказчиком, указанным в ведомости поставки (приложение № 1), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком актов приема-передачи товара.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств предусмотренных Контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах и в Контракте в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за надлежащим образом поставленного и принятого Государственного заказчика товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пени, штрафа, согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет 7000,00 (Семь тысяч рублей 00 копеек) и включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных денежных средств на расчетный счет Поставщика, с отсрочкой платежа до 10 (десяти) рабочих дней, после предоставлении Поставщиком всех документов в соответствии с п.6.6. настоящего Контракта.
3.4. Источник финансирования:
средства федерального бюджета КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
3.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Расчет и обоснование цены Контракта

Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Расчет и обоснование цены Контракта с обоснованием применяемого метода расчета цены указаны в приложении № 3 Контракта.

Требования к маркировке, упаковка и транспортировке товара.
5.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
5.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Сроки и порядок поставки товара
6.1. Доставка Товара производится по адресу: ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНижегородская область, Краснобаковский район, пос. Пруды, ул. Сосновая, д.6.
6.2. Товар на момент передачи Государственному заказчику, должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом или являться предметом исков третьих лиц.
6.3. Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней со дня заключения государственного контракта, строго в рабочее время с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 14.00).
6.4. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, товар в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), и иными условиями Контракта, а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с правилами приемки товаров, работ (услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным контрактам (утв. Приказом ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области от 13.03.2025 г. 100).
6.5. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика.
6.6. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:
- счет-фактуру;
- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) и акт приемки, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика; либо Универсальный передаточный документ.
- товарно-транспортную накладную;
- оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (на товар, подлежащий декларированию или сертификации, согласно действующему законодательству РФ);
- документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если оформление данных документов, на закупаемый товар, предусмотрено законодательством РФ);
6.7. В случае, если документы, указанные в пункте 6.6 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
6.8. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком унифицированной формы № ТОРГ-12 утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 либо Универсального передаточного документа.
6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания унифицированной формы № ТОРГ-12 по факту приемки товара либо Универсального передаточного документа.
6.10. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Поставщиком унифицированной формы № ТОРГ-12 утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 согласно приложению № 2 либо Универсального передаточного документа.

Порядок проведения экспертизы

В целях проверки соответствия товара передаваемого Поставщиком условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации Государственный заказчик вправе провести независимую экспертизу качества поставляемого товара.

В случае выявления некачественного товара стоимость экспертизы полностью оплачивается за счет средств Поставщика.

7.3. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проводится экспертиза товара.

7.4. Экспертиза товара проводится экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным заказчиком не позднее 10 дней при иногородней поставке с момента доставки товара Государственному заказчику и не позднее 20 дней при иногородней поставке. Экспертиза проводится в соответствии с ГОСТ на товар.

7.5. Экспертиза не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в 2-х экземплярах в произвольной форме (по одному для Поставщика и Государственного заказчика).

7.6. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика приступают к его последующей приемо-передаче в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.

7.7. В случае, если по результатам экспертизы товара будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

Качество и безопасность товара, условия приемки.
8.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.
8.2. Приемка товара проводится комиссией Государственного заказчика в количестве не менее пяти человек.
Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки.
При необходимости комиссия запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
8.3. Приемка товара по количеству и качеству в части визуального осмотра осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара в адрес Государственного заказчика.
По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают акт о приемке товара (приложение № 3 настоящего Контракта) и товарную накладную в 2 экземплярах по одному для Государственного заказчика и Поставщика либо Универсальный передаточный документ.
8.4. На актах о приемке товара (приложение № 3 настоящего Контракта) и товарных накладных либо Универсальном передаточном документе Государственным заказчиком ставится гербовая печать.
8.5. При выявлении несоответствий по качеству, комплектности, маркировке поступившего товара (работ, услуг) в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие тары или упаковки требованиям ГОСТ, количественным, качественным характеристикам товара, а также несоответствия ассортимента принимаемого товара сопроводительным документам Поставщика, комиссией составляется Акт о приемке товара (приложение № 3 настоящего Контракта). Акт о приемке товара (приложение № 3 настоящего Контракта) составляется в 2 экземплярах, подписывается членами комиссии с обязательным участием материально ответственного лица и представителя Поставщика и утверждается начальником Государственного заказчика или его заместителем, курирующим службы тыла.
8.6. Товар, не соответствующий требованиям Контракта приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта о приемке товара (приложение № 3 настоящего Контракта) с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

Гарантийные обязательства
9.1. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Контракту Товара в течение всего гарантийного срока на Товар.
9.2. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в гарантийный срок Поставщик обязуется заменить за свой счет некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 3-х дней с момента получения претензии. Гарантийный срок Товара при этом начинает исчисляться заново с даты приемки уполномоченным представителем Поставщика замененного Товара в соответствии с настоящего Контракта.

Ответственность Сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
10.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
10.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства:
Размер штрафа 10 процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 700, 00 руб. (Семьсот рублей) 00 коп.
10.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
10.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.
10.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

Форс-мажорные обстоятельства
11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а так же должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
11.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
11.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
11.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта
12.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.
12.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
12.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:
Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;
Неоднократного нарушения сроков поставки товара.
12.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
12.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.
13.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
13.3. Государственный заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

Прочие условия
14.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
14.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – ведомость поставки;
Приложение № 2 – сведения о начальной (максимальной) цене контракта с указанием метода ее определения, расчетов и документов, обосновывающих такие расчеты;
Приложение № 3 – форма акта о приемке товара.

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

Государственному Контракту № ___________________________

от «____» _________ 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик ___________________________________________________________

Государственный заказчик – ФКУ ИК -17 ГУФСИН России по Нижегородской области

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара:

Срок поставки: с даты регистрации государственного контракта в течении 10 рабочих дней, строго в рабочее время с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 14.00).

Государственный заказчик: ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области, Краснобаковский р-он, пос. Пруды, ул. Сосновая, д. 6 Контактные телефоны: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными