Тендер - краска №267609362

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

запрос на поставку.docx

Запрос поставщикам: Руководителю

от 01.03.2024г.

Уважаемые господа!

Для участия в мероприятиях по выбору поставщика материально-технических ресурсов на нужды ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», прошу Вас в срок до 14:00ч. 13.03.2024г. направить в наш адрес коммерческое предложение по прилагаемой форме на нижеследующие МТР согласно приложению № 1.

Существенные условия поставки МТР (в соответствии с приложением № 1):

• Выбор поставщика по наименьшей цене за позицию;
• Соответствие предлагаемой продукции ГОСТ, ТУ, API, опросным листам и т.д.;
• Соответствие предлагаемого МТР Техническому заданию (Приложение №3)
• Цена МТР, с учётом максимальной скидки – цена за единицу товара с учётом всех расходов поставщика, связанных с доставкой товара, до станции назначения, включая погрузку и разгрузку, крепление груза, охрану, увязку, заказ внеплановых вагонов, ж/д тариф и пр.
• Базис поставки (указанный в приложении №1);
• Грузополучатель (указанный в приложении №1);
• Условия оплаты – Оплата по факту в течение 90, но не ранее 60 календарных дней

с даты поставки после предоставления оригиналов счёта-фактуры и накладной по форме ТОРГ-12;

• Срок, график поставки - в соответствии со сроком, графиком поставки приложения №1.
• Дата выпуска продукции – продукция новая, не ранее предыдущего года выпуска.
• Подтверждение гарантийных обязательств и подлинности продукции изготовителями
• Наличие технических или иных характеристик поставляемого МТР, копий сертификата и/или паспорта на МТР.
• Возможность электронного подписания документов.
• Подписание договора на условиях и по форме ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»

Дополнительные сведения по поставке МТР, предоставляемые поставщиком:

Предприятие-изготовитель продукции;

Место, срок и условия гарантийного обслуживания продукции;

Срок действия коммерческого предложения (не менее 90 дней)

Фотография приобретаемого МТР

Требования к поставщику компании для участия в мелкой закупке:

• Поставщик должен соответствовать требованиям Инструкции «Требования к поставщику для участия в мелкой закупке».
• Поставщик должен предоставлять оформленные в полном объеме и надлежащим образом подтверждающие документы, указанные в Инструкции «Требования к поставщику для участия в мелкой закупке». Способ предоставления документов должен соответствовать Инструкции «Требования к поставщику для участия в мелкой закупке» (Приложение № 2 к настоящему запросу);
• Для других участников закупочной процедуры предусмотрена аккредитация в ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» сроком на 18 месяцев. Аккредитация проводится в соответствии с разделом 8 Положения «О закупке товаров, работ, услуг».

Обращаем Ваше внимание:

1. Учитывая сравнительный характер выбора Поставщиков, представленное Вами коммерческое предложение будет рассматриваться как окончательное, в части существенных условий поставки.

2. В случае предоставления неполного ответа, либо задержки на срок более 1 дня, Ваш ответ может быть не принят к рассмотрению.

3. Коммерческое предложение направлять в электронном виде с использованием корпоративного интернет магазина АО «ТЭК-Торг» kim.tektorg.ru.

4. Вопросы, касающиеся технических характеристик, переноса срока предоставления оферты и т.п., просьба направлять на эл. адрес, тел. ответственного исполнителя, указанного ниже.

5. Сравнительный анализ цен на МТР не является торгами в форме конкурса в значении ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ. Коммерческое предложение, направляемое Вами, не является офертой в значении ст.435 ГК РФ.

1. Перечень и количество МТР

2. Форма коммерческого предложения

3. Техническое задание.

С уважением,

Начальник отдела по закупке

материалов и оборудования __________________ /С.И.Шкарпетов /

Исполнитель: Карасова Мадина Абубекировна

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-Mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юр.адрес/ Факт.адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, улица 50 лет Пионерии, дом 5

Приложение 1.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 2.docx

Приложение №2

Образец Оферты:

Дата _____________ ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» исх. №___________ вниманию госп.__________________________

(ФИО исполнителя)

Полное наименование организации ИНН ОГРН Юридический адрес_ Фактический адрес _ Контактное лицо, телефон, факс_______________________________________________________________________________________________

Рассмотрев Ваш запрос от ______ № _____, мы подтверждаем готовность поставить упомянутую ниже продукцию (выполнить указанный объем работ) на Ваших условиях в соответствии с приведенной ниже спецификацией.

- Посмотреть таблицу с данными

Условия оплаты – ________________________________________________

Грузополучатель, адрес – _____________________________________________________________________________________________

Цены даны с учетом максимальной скидки, исходя из следующего базиса:

станция назначения - франко-перевозчик на станции (в пункте) назначения (цена за единицу товара с учетом всех расходов поставщика, связанных с доставкой товара до станции назначения, включая погрузку и разгрузку, крепление груза, охрану, увязку, заказ внеплановых вагонов, ж/д тариф и пр.).

Срок действия коммерческого предложения 90 дней.

Руководитель ______________________________

подпись

М.П.

Договор проект №68-П-Д.DOC ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №68-П-Д

ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Нефтекумск «___»____________________202 г

Общество с ограниченной ответственностью «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» (ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице________________, действующего на основании _____________________с одной стороны, и ____________________________________(________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар _______________________на общую стоимость _____________ (___________) руб. ___ коп., в том числе НДС _______ (__________________) руб. ___ коп. по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложения №1 (Спецификация №__) к нему, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена Товара определяется соответствующим Приложением №1 к настоящему Договору и фиксируется на весь согласованный в объем Товара.

2.2. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по цене, зафиксированной в Приложении №1.

3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя.

3.2. Номенклатура и количество Товара определяется в Приложении №1 (Спецификации №__) к Договору.

3.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, № Договора, № приложения, № заказа, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара согласно приложению и комплектовочной ведомости.

Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).

На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком «+» и буквами «Верх» (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.

3.4. На каждую часть Товара, отгруженную единицей транспортного средства, Поставщик обязан предоставить упаковочный лист с указанием наименования Товара и его количества.

В каждый ящик и контейнер должен быть помещен подробный упаковочный лист. В упаковочном листе указывается: наименование Товара, № опросного листа, № заказа, № позиции в заказе, количество, наименование комплектующих элементов, количество комплектующих элементов, вес, габаритные размеры, какие документы следуют с грузом.

1 (одну) копию упомянутого упаковочного листа в водонепроницаемом конверте, покрытом тонкой металлической пластиной, необходимо прикрепить к внешней стороне каждого ящика и/или контейнера. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, упаковочный лист предоставляется на каждое место. На первом упаковочном листе должно быть указано количество мест.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Базис поставки Товара, график и сроки поставки, а также иные условия поставки оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются в Приложении №1 (Спецификации №__).

Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, подлежащего отгрузке в определенный срок (период поставки), указанный в Приложении №1 к Договору, в адрес одного Грузополучателя/Получателя.

4.2. В зависимости от согласованного Сторонами в Приложении №1 (Спецификации №__) базиса поставки применяются следующие условия поставки Товара:

4.2.1. Базис поставки - склад Поставщика

Датой поставки Товара является дата оформления товарной накладной или Акта приема-передачи Товара, составляемых при передаче Товара Покупателю (указанному им Грузополучателю) в месте нахождения Поставщика.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю (указанному им Грузополучателю) и подписания Акта приема-передачи Товара/товарной накладной.

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных условиях.

Покупатель самостоятельно несет все расходы по погрузке Товара на транспортное средство и транспортировке Товара до пункта назначения.

4.2.2. Базис поставки – пункт отправления

Датой поставки Товара является:

• при перевозке ж/д транспортом - дата штемпеля станции отправления на железнодорожной накладной, свидетельствующая о приеме Товара к перевозке;
• при перевозке иным видом транспорта - дата товарно-транспортной/ авианакладной/багажной квитанции/накладной водного транспорта или товарной накладной.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара первому перевозчику на станции отправления/в пункте отправления и оформления соответствующего документа, подтверждающего передачу Товара перевозчику и погрузку на транспортное средство.

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных условиях.

Если иное не предусмотрено в Приложении №1, Покупатель самостоятельно несет все расходы по транспортировке Товара.

В Приложении №1 может быть предусмотрено, что Поставщик обязан заключить договор перевозки и оплатить транспортные расходы по доставке Товара Грузополучателю с последующим возмещением Покупателем данных расходов. Расходы возмещаются Покупателем в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры на возмещаемые расходы, накладной ТОРГ-12 (УФ № ТОРГ-12 утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору), копии ж/д квитанции о приеме груза к перевозке и отчета об организации перевозки Поставщика и прочих документов, подтверждающих понесенные расходы. В этом случае за организацию транспортировки Покупатель обязуется оплатить Поставщику агентское вознаграждение в размере 10 руб. без учета НДС, кроме того НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством, за каждую тонну Товара, транспортировка которого организована Поставщиком по настоящему Договору.

4.2.3. Базис поставки - пункт назначения

Датой поставки является дата, проставленная в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, авиационной или иной товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале железнодорожной, товарно-транспортной, авиационной или иной товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Под пунктом назначения понимается:

• при поставке Товара железнодорожным транспортом – станция назначения по реквизитам Грузополучателя Товара, указанным в Приложении №1;
• при поставке Товара автомобильным транспортом – склад Грузополучателя по реквизитам, указанным в Приложении №1;
• при поставке Товара авиатранспортом – аэропорт места назначения по реквизитам Грузополучателя Товара, указанным в Приложении №1.

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю в момент передачи перевозчиком Товара грузополучателю Покупателя в пункте назначения.

Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

4.3. Адреса и реквизиты Грузополучателя Товара оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Приложении №1.

4.4. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан проинформировать Покупателя о дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, номерах контейнеров, вагонов или цистерн в течение двух суток с даты отгрузки.

При отгрузке Товара иным видом транспорта Поставщик обязан в течение суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

4.5. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном Приложением №1 либо дополнительным соглашением Сторон.

В случае поставки Товара с использованием собственных или арендованных железнодорожных цистерн, или вагонов, порядок их возврата определяется дополнительным соглашением Сторон.

4.6. Счет-фактура, товарная накладная, паспорт, маркировка Товара заводом-изготовителем (шильдик) на каждой единице Товара, а также упаковка Товара должны в обязательном порядке содержать помимо заводского наименования наименование Товара, соответствующее указанному в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.7. Если это предусмотрено Приложением №1, поставка осуществляется в соответствии с транспортными транзитными и партионными нормами отгрузки. При условии корректировки количества Товара (восполнения недопоставки/поставка меньшего количества Товара) в следующем периоде поставки, допускается поставка в пределах +/- 10 % от количества, указанного в соответствующем Приложении №1.

При поступлении Товара в меньшем/большем количестве по сравнению с количеством, определенном в Приложении №1, в связи с примененными перевозчиком транзитными нормами отгрузки, Покупатель должен уведомить Поставщика о допущенных отклонениях путем направления соответствующего письма по электронной почте.

В случае если в следующем периоде поставки корректировка не была осуществлена Поставщиком, Покупатель имеет право предъявить штрафные санкции за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора. Подтверждением нарушения сроков поставки Товара будет являться уведомление Покупателя о допущенных отклонениях, а также товаротранспортные и товаросопроводительные документы, в которых отражено количество реально поставленного Товара, не соответствующее количеству Товара, согласованному в Приложении №1.

4.8. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 5 рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 7.1 настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или Актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя /Получателя) Товара.

Грузополучатель/Получатель Товара, указанный в Приложении №1 к настоящему Договору, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Приложения №1 к нему.

5.2. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложения №1 к нему, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение суток с момента передачи Товара Грузополучателю/Получателю Товара обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по электронной почте.

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) сообщить по электронной почте, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 10 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем (Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке с участием двух незаинтересованных лиц. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложения №1 к нему.

В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

5.3. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Товара условиям Договора и Приложения №1 к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 5.2. настоящего Договора, Поставщик в течение 30 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить, и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

5.4. В случае, если предусмотрено Приложением №1. Товар должен поставляться комплектом.

В Приложении №1 должно быть определено, что считается Комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, считается некомплектным.

Приёмка Товара осуществляется только в отношении комплекта.

Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный Товар, может быть, либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с отнесением на Поставщика фактических расходов за хранение, либо возвращен Поставщику за его счет. Выбор из двух указанных вариантов действия является правом Покупателя.

5.5. В случае если предусмотрено Приложением №1, Товар должен поставляться в собранном виде.

Если Товар будет доставлен не в собранном виде, то Покупатель может либо не принять такой Товар и вернуть его Поставщику за его счет, либо принять его под обязательство Поставщика в течение 20 календарных дней с момента уведомления о поступлении Товара не в собранном виде произвести сборку Товара за свой счет. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя.

В случае если Покупатель воспользуется своим правом принять Товар не в собранном виде, то в период ожидания сборки Товар будет помещен Покупателем на ответственное хранение с отнесением на Поставщика фактических расходов за хранение.

5.6. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 22 настоящего Договора.

6.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 90 календарных дней, но не ранее, чем через 60 календарных дней после исполнения обязательств по факту поставки после предоставления оригиналов счета-фактуры, накладной по форме ТОРГ-12 и товарно-транспортной накладной с отметкой о приеме продукции Грузополучателем.

6.3. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Грузополучателем, оплата по факту в течение 90 но не ранее 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке товара в соответствии с графиком, указанным в Приложении №1 (спецификации) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Договора, а также оригинала счет-фактуры, Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.

6.4. В случае предоставления документов, указанных в п. 7.2. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по электронной почте.

В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 7.2. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

6.5. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.6. В случае установления в Приложении №1 цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в руб. по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.

6.7. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

6.8. Стороны договорились, что Поставщик ежеквартально составляет и направляет Покупателю подписанный Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последнее число квартала.

7. ДОКУМЕНТЫ

7.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы:

• копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;
• сертификат качества;
• паспорт на Товар, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
• документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
• упаковочный лист;
• разрешение на применение;
• инструкцию по монтажу и эксплуатации.

При поставке Товара импортного производства, перечисленные документы должны сопровождаться переводом на русский язык.

В случае поставки Товара на базисе – склад Поставщика указанные выше документы передаются Покупателю (Грузополучателю) одновременно с передачей Товара.

Если Поставщик одновременно с Товаром не направил (передал) Покупателю указанные выше документы, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора, а Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи.

В случае если указанные выше документы не будут переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара.

7.2. В целях информирования Покупателя о статусе выполнения обязательств по настоящему Договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке Товара, Поставщик обязуется предоставить следующие документы в указанные сроки:

При поставке на базисе склад Поставщика:

• копию накладной / Акта сдачи приемки Товара, подписанного Покупателем (Грузополучателем);
• копию счета-фактуры или УПД;

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки, но не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным.

При поставке на базисе станция отправления:

• копию железнодорожной квитанции или товарно-транспортной накладной, или авианакладной, подтверждающей отгрузку Товара с указанием планируемой даты прибытия Товара на станцию назначения;
• копию счета – фактуры или УПД;
• в случае организации Поставщиком транспортировки Товара – отчет об организации транспортировки, акт об оказании услуг, счет-фактуру на расходы по транспортировке, счет-фактуру на агентское вознаграждение, а также копии иных документов, подтверждающих транспортные расходы по доставке Товара Грузополучателю в течение рабочих дней с даты отгрузки Товара.

При поставке на базисе пункт назначения:

• копию железнодорожной квитанции или товарно-транспортной накладной, или авианакладной, подтверждающей отгрузку Товара с указанием планируемой даты прибытия Товара на станцию назначения;
• копию счета – фактуры (в сроки, указанные в предыдущем пункте);
• кроме того, при поставке автомобильным транспортом копию товарно-транспортной накладной с отметкой Грузополучателя/Получателя о получении Товара в пункте назначения в течение 1 рабочего дня с даты получения Товара в пункте назначения.

7.3. Поставщик обязан направить оригинал счета-фактуры и товарную накладную (ТОРГ-12) (Приложение № 2) или УПД экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2-х рабочих дней с даты его выставления по почтовому адресу Покупателя.

7.4. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

• наименование документа;
• дату составления документа;
• наименование организации, от имени которой составлен документ;
• содержание хозяйственной операции;
• измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
• лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
• личные подписи указанных лиц.

7.5. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, и пр.) должны направляться Покупателю по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул.50 лет Пионерии, 5 с обязательным указанием информации о номере и дате Договора и контактном лице.

7.6. Счета-фактуры или УПД, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры, УПД (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счет-фактуры или УПД, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счет-фактуры или УПД, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур или УПД направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур или УПД не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или УПД или не предоставления оригинала счета-фактуры или УПД в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 3 (трёх) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру или УПД, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

7.7. Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик также обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих таможенное оформление Товара при ввозе на территорию Российской Федерации в режиме «выпуск для внутреннего потребления».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложении №1 к нему, а также сроков, установленных п. 9.6. настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) за каждый день просрочки, но не более чем 3 % от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту).

8.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 3 % от неоплаченной в срок суммы.

8.3. В случае поступления в адрес Покупателя (Грузополучателя/Получателя) Товара в вагонах, контейнерах, после выгрузки которых обнаружены остатки ранее перевозимых грузов (не заявленных в железнодорожной накладной), за исключением реквизитов крепления и прокладочного материала, обеспечивающего сохранность перевозимого груза в соответствии с Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом и ТУ размещения и крепления грузов, Поставщик возмещает Покупателю затраты, связанные с очисткой подвижного состава от остатков ранее перевозимых грузов, а также уплачивает штраф в размере 45 и 15 размеров минимального размера оплаты труда соответственно за вагон и контейнер. Соответствующие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте, подтверждаются актами общей формы.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара, подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества или Товара, не соответствующего техническим условиям по цене аналогичного Товара, указанной в Приложении №1. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара, предусмотренной п. 5.3 и п. 9.6 настоящего Договора.

8.5. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости Товара или его части и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара, в течение 15 рабочих дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. При этом, в случае принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Товара, Договор считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной п. 8.1 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.6. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

Поставщик несет ответственность за поставку Товара с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой такого Товара.

8.7. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки, а также возникшие в связи с досрочной поставкой.

8.8. В случае поставки Товара без согласия Покупателя ранее 15 рабочих дней до начала срока, установленного в Приложении №1 к Договору для данной партии Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 3%, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Тридцати тысяч) руб. за каждый факт досрочной поставки.

При этом, в случае если предусмотренный Договором размер штрафных санкций не покроет затраты Покупателя, вызванные досрочной поставкой, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о возмещении убытков, причиненных досрочной поставкой в части, непокрытой неустойкой.

8.9. В случае просрочки поставки Товара более 15 рабочих дней сверх срока, указанного в Приложении №1, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ имеет право приобрести не поставленный по Приложению №1 Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

8.10. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.

8.11. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору, за исключением случая, предусмотренного п. 8.5. Договора.

8.12. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации согласно п.18.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8.13. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме Приложения № 3 к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.18.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8.14. В случае непредоставления Поставщиком бухгалтерской (финансовой) отчетности по запросу ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», предоставление которой предусмотрено п.10.1 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» штраф в размере не менее 5% от суммы непредставленного документа, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.15. Поставщик является изготовителем Товара, либо уполномоченным представителем (дистрибьютером, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) Товар, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшей продажи.

8.16. Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью Контрагента – Приложение №6 к Договору.

8.17. Уступка Поставщиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия Покупателя, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Поставщиком, Покупателем и третьей стороной.

В случае невыполнения Поставщиком обязанности по получению письменного согласия Покупателя на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере не менее 5% от суммы уступки, залога за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.

Условие первого абзаца о необходимости получения письменного согласия Покупателя, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Поставщиком, Покупателем и третьей стороной на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения Поставщика обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Поставщика, причиненных прекращением Договора.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Продолжительность данного срока указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в соответствии с п.7.1 настоящего Договора.

9.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего Договора.

9.3. По прибытию представителя Поставщика ему должны быть предоставлены все необходимые материалы для выявления причин повреждения (протоколы проверки технического состояния поврежденного оборудования, выполненные на месте его установки; протоколы испытаний и комплект документации по вводу Товара в эксплуатацию; эксплуатационную документацию; записи оперативных журналов и т.п.).

9.4. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.

9.5. По результатам анализа, проведенного согласно п. 9.2, 9.3, 9.4. настоящего договора, составляется двухсторонний Акт о недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

9.6. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Спецификации к нему, подтвержденного Актом о недостатках Товара, указанным в п. 9.5 настоящего Договора, Поставщик в течение 30 рабочих дней с момента получения Акта о недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» в целях достоверного представления информации о финансовом положении Поставщика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а Поставщик обязан предоставить указанную информацию в электронном виде по запросу по электронной почте ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», направленному по реквизитам, указанным в разделе 22 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предоставляется отчетность на предыдущую отчетную дату с последующим обязательным предоставлением отчетности на последнюю отчетную дату по факту ее подготовки и подписания, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее подписания.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется на последнюю отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по формам, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций»: Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД, Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД, Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД, Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о ее принятии, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.

11. МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНА.

ПРИМЕНИМ ПРИ УСЛОВИИ УТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО РЕШЕНИЕМ/ ПРОТОКОЛОМ ЗК

11.1. Под Опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество товара, предусмотренного настоящим Договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения цен, согласованных в настоящем Договоре.

11.2. Данное условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества товара. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 календарных дней до начала последнего периода поставки, предусмотренного настоящим Договором.

11.3. Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

11.4. при использовании опциона Покупатель обязан заблаговременно сообщить об этом Поставщику, направив ему, Уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо в сторону увеличения не менее, чем за 30 календарных дней до начала последнего периода поставки;

11.4.1. с момента получения Уведомления об использовании опциона в сторону уменьшения объема, обязательства Поставщика по выполнению поставки, указанного в соответствующем Уведомлении, прекращаются;

11.4.2. в Уведомлении на использование опциона Покупателю в сторону увеличения должно быть указано: наименование товара; количество товара; срок поставки. Право на применение опциона реализуется Покупателем без взимания дополнительной платы.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с момента получения претензии.

12.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

12.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до _______, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.2. В случае просрочки поставки Товара более 15 рабочих дней сверх срока, указанного в Приложении №1, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями ст. 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Приложении №1 к настоящему Договору.

15.3. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в течение 30 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.

15.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в п. 9.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в течение 30 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

15.5. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

15.6 Покупатель вправе расторгнуть договор в целом или в любой его части посредством направления уведомления об отказе от договора (исполнения договора), не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении как дата расторжения договора. Уведомление о расторжении договора может направляться Покупателем с использованием следующих способов связи: почтовая связь, курьерская связь, электронной почтой.

16. СОБЛЮДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ И АВТОРСКИХ ПРАВ

16.1. Поставщик обязуется защищать или, по своему усмотрению, урегулировать требования, претензии или иски, предъявленные Покупателю и основанные на утверждении о том, что поставленный Поставщиком Товар является прямым нарушением патентных или авторских прав, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик обязуется оплатить издержки и убытки, обязанность уплаты которых возложена на Покупателя.

16.2. Если Товар становится или, по мнению Поставщика, может с достаточной вероятностью стать объектом требования в связи с нарушением прав или аналогичного требования в соответствии с законодательством о патентном или авторском праве, Покупатель предоставит Поставщику возможность, по усмотрению последнего, либо (а) обеспечить Покупателю право дальнейшего пользования этим Товаром, либо (b) заменить или изменить Товар таким образом, чтобы он не нарушал прав на объекты интеллектуальной собственности (при условии сохранения того же уровня функциональности), либо (с) принять возврат Товара и вернуть Покупателю сумму остаточной стоимости Товара, нарушающего права.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. В день заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом Договора, теряют силу.

17.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

17.3. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей Сторон.

17.4. На момент заключения договора ____________ _________ подтверждает, что не вышел за рамки полномочий по заключению договора, а также заверяет об отсутствии регламентирующих деятельность и полномочия представителя внутренних документов, которые могли бы содержать такие ограничения.

17.5. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 22 настоящего Договора или в Приложениях/Дополнениях к нему.

17.6. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь, по реквизитам, указанным в разделе 22 настоящего Договора.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

17.7. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий Рабочий день в данном месте.

17.8. Документы, переданные по электронной почте, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур накладных ТОРГ-12), при условии их передачи с электронной почты Покупателя и Поставщика. Электронный адрес Покупателя и Поставщика, для направления документов в связи с конкретной поставкой, указываются в разделе 22 настоящего Договора. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием электронной почты, в течение 10 рабочих дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

17.9. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Приложений приоритет имеют условия, согласованные в Приложении.

17.10. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения, и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

17.11. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес _________по тел./факсу (__) _____ по e-mail _____;

б) в адрес __________ по тел./факсу (____)__________ и по e-mail_______.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

17.12. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

17.13. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

18. ТИПОВЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Поставщик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Общества «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность».

18.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

18.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

18.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателю путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

18.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

18.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

18.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

18.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Покупателю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

18.12. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

18.13. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 18.11. настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 18.11. настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

19. СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА О СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

19.1. Для целей настоящей статьи термин

«Раскрывающая сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Договором Сторону, предоставляющую (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Раскрывающей Стороны) которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой Стороне;

«Получающая Сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Соглашением Сторону, которая получает (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Получающей Стороны), которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой Стороны;

«Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и электронные средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного компьютера на другой без использования каналов связи, предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного хранения данных, конструктивно выполненное отдельно;

«Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»];

«Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, предоставляемую в рамках настоящего Договора в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, посредством использования телефонной связи, факса, электронной почты, съемных носителей информации) Раскрывающей Стороной и Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и Представителям Получающей Стороны, за исключением информации, ставшей общедоступной по решению Раскрывающей Стороны либо в силу применимого к ней законодательства;

«Разглашение Конфиденциальной Информации» (либо в зависимости от контекста «разглашать Конфиденциальную информацию») означает действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего Договора;

«Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

19.2.1. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета настоящего Договора, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей Стороны не использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.

19.2.2. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей Стороны не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством.

19.2.3. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено соответствующим законодательством, с указанием положений законодательства, в силу которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и сроках такого раскрытия.

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая Сторона должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей Стороной, если это не запрещено соответствующим законодательством.

19.2.4. Получающая Сторона соглашается, что, если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с настоящим Договором, не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено настоящим Договором, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей Стороны по настоящему Договору.

19.3. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию Представителям Получающей Стороны без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны в той мере, в которой это необходимо в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, и при условии обеспечения Получающей Стороной Режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной Информации. Получающая Сторона несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а также всех Представителей Получающей Стороны и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей Стороной, действия которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации.

19.4. По требованию Раскрывающей Стороны передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом приёма-передачи (Приложение №7), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае предоставления Конфиденциальной Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется в журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта приёма-передачи либо фиксации в журнале информационной системы не освобождает Получающую Сторону от ответственности за невыполнение обязательств в отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего Договора.

19.5. В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, иных нарушений настоящего Договора Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне реальный ущерб, причиненный таким Разглашением, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит.

19.6. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной Конфиденциальной Информации, предоставляемой по настоящему Договору, действуют до наступления наиболее поздней из следующих дат:

3 года с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации Получающей Стороне (её Представителям).

3 года с даты подписания настоящего Договора, если в течение данного срока Стороны по результатам переговоров не заключили юридически обязывающее соглашение о реализации направлений планируемого сотрудничества или проекта, в рамках которых планируется Раскрытие Конфиденциальной Информации

3 года с даты прекращения участия Получающей Стороны в проекте в случае, если по результатам переговоров Стороны заключили юридически обязывающее соглашение о реализации проекта либо с даты прекращения проекта, в отношении которого Стороны заключили юридически обязывающее соглашение.

20. СТАНДАРТНАЯ АНТИСАНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА

20.1. Стороны соглашаются, что никакие санкции, торговые ограничения и иные подобные меры какого-либо государства или надгосударственного образования не прекращают и не изменяют обязательств Сторон по настоящему Договору.

20.2. ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», /Управляющая организация, либо ее аффилированные лица/ имеют право приостановить выполнение любых своих обязательств перед Поставщиком и его аффилированными лицами по настоящему договору, если:

20.2.1. Поставщик либо его аффилированные лица не исполняют свои обязательства перед ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», /Управляющей организацией, либо ее аффилированными лицами/ по настоящему договору;

20.2.2. ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» /Управляющая организация или ее аффилированные лица/ имеют разумные основания полагать, что указанные в подпункте 20.2.1. данного пункта 20.2 обязательства не будут исполнены в силу обстоятельств, указанных в пункте 20.1 выше.

В случае невозможности выполнения Поставщиком либо его аффилированными лицами обязательств по настоящему договору с ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» /Управляющей организацией и ее аффилированными лицами/ в виду обстоятельств, указанных в пункте 20.1. выше, Поставщик обязуется уплатить ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» компенсацию, рассчитываемую как:
Поставщик возмещает Покупателю все возникшие у Покупателя потери. Стороны соглашаются, что данная компенсация признается возмещением потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
20.4. Стороны соглашаются, что, несмотря на какие-либо противоречащие положения настоящего договора между Сторонами и/или их аффилированными лицами, в случаях, указанных в пункте 20.2. выше, ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» /Управляющая организация и ее аффилированные лица вправе (i) удерживать любые средства, имущество или имущественные права Поставщика и его аффилированных лиц; и (ii) использовать стоимость вышеописанных средств, имущества и имущественных прав в качестве зачета против обязательств Поставщика и его аффилированных лиц, указанных в пунктах 20.2. и 20.3. выше.
20.5 Пункты 20.1.- 20.5. Договора регулируются российским правом и имеют приоритет в отношении любых иных положений настоящего договора или иных соглашений, контрактов, договоров между Сторонами и/или их аффилированными лицами. Все споры по данным пунктам и связанным с ними положениям договора подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
21. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 «Спецификация»;

Приложение №2 «Товарная накладная (форма)»;

Приложение №3 «Информации о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (форма)»;

Приложение №4 «Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных» (форма);

Приложение №5 «Условия проведения технических инспекций»;

Приложение №6 «Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента»;

Приложение №7 «Акт приема-передачи документов, содержащих сведения конфиденциального характера (форма)»;

Приложение №8 «Стандартная оговорка об исполнении налоговых обязательств по НДС»;

Приложение №9 «Акт приема-передачи локальных нормативных документов относящихся к открытой информации».

22. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2..xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3.docx

Приложение №3

к Договору №___________

от «___» __________202 г

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

(В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

начало формы

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров

(в том числе, конечных) (по состоянию на «___» __________20 г.)

- Посмотреть таблицу с данными

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Согласовано в качестве формы

- Посмотреть таблицу с данными

__________________/__________/

(подпись)

МП

___________________/ _________/

(подпись)

МП

Приложение № 5.docx

Приложение № 5

к Договору №____________

от «___» ____________202 г

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ

г. Нефтекумск «___» ____________202 г

Общество с ограниченной ответственностью «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» (ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице________________, действующего на основании _____________________с одной стороны, и ____________________________________(________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение №5 (далее–Приложение) к Договору №__________ от «___»____________ г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В целях распределения расходов на проведение технических инспекций Стороны договорились, что максимальный уровень критичного брака при поставке Товара Поставщиком составляет 1% от общего количества Товара, поставленного за один календарный квартал (т.е. критичный брак выявлен в Товаре, количество которого составляет 1 % от общего количества Товара, поставленного за один календарный квартал).

К критичному браку относятся следующие недостатки Товара:

• Некомплектность;
• Несоответствие техническим требованиям, предусмотренным Договором;
• Невозможность Товара функционировать в соответствии с эксплуатационными параметрами, указанными в ДОГОВОРЕ, а при их отсутствии в соответствии с расчетными параметрами производителя для такого Товара;
• Дефекты и повреждения, недопустимые в соответствии с нормативными документами, устанавливающими технические требования к Товару.

Недостатки упаковки, которые могут привести к повреждению Товара во время его транспортировки и хранения, а также недостатки оформления и содержания паспортов на Товар и иных эксплуатационных документов, некомплектность запасных частей, инструментов и принадлежностей, относятся к критичному браку в случае их не устранения Поставщиком в течение срока, предусмотренного Договором.

2. Фактический уровень допущенного Поставщиком критичного брака рассчитывается за календарный квартал на основании Актов о выявленных недостатках Товара, оформленных в отношении Товара с учетом фактических сроков и объемов поставки Товара за анализируемый квартал. Уровень критичного брака рассчитывается отдельно по каждому виду Товара.

3. В случае если фактический уровень критичного брака Товара за один календарный квартал (по любому виду Товара) превышает максимальный уровень, техническая инспекция на заводе-изготовителе размещается за счет Поставщика.

4. Объем технической инспекции и количество инспекторов определяется Покупателем исходя из выявленных за отчетный период недостатков Товара, количества производственных площадок, вовлеченных в изготовление Товара и сменности работы на производственных площадках.

5. Техническая инспекция, проводимая за счет Поставщика, назначается на срок не менее одного календарного месяца.

При этом, если в квартале, следующем за кварталом, в котором было выявлено превышение максимального уровня критичного брака (который стал основанием для проведения инспекции за счет Поставщика), такого превышения выявлено не было, техническая инспекция, проводимая за счет Поставщика, не может длиться более 1 квартала.

Таким образом, если в квартале, в котором проводилась техническая инспекция за счет Поставщика Поставщиком не было допущено превышение максимального уровня критичного брака продолжение технической инспекции возможно за счет Покупателя и расходы Покупателя на продолжение инспекции не подлежат возмещению Поставщиком.

6. Поставщик обязуется возместить Покупателю полную стоимость проведенных технических инспекций, которые в соответствии с условиями настоящего Приложения осуществляются за счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выставления счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

7. Стоимость технических инспекций определяется как сумма всех затрат Покупателя, связанных с подготовкой и проведением технических инспекций, и подтверждается копиями счетов-фактур, выставленных в адрес Покупателя сторонними организациями, привлекаемыми для проведения технических инспекций на производственных мощностях Поставщика, а также другими документами, подтверждающими расходы Покупателя.

8. Датой возмещения затрат Покупателя является дата списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.

9. В случае нарушения сроков возмещения затрат Покупателя Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,3 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

10. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

11. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Приложении, действуют условия Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Приложение № 6.docx

Приложение № 6

к Договору № _____________

от «___» _____________202 г

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА

О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ ОТ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬЮ КОНТРАГЕНТА

Настоящим Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

1. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами;

2. отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;

3. документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;

4. Поставщик является изготовителем (согласно Приложения №1), либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) (согласно Приложения №1), преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшей продажи.

Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ». При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщика требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

- суммы НДС, неполученные ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению Поставщиком в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ».

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 7.docx

Приложение №7

к Договору №_____________

от «___» _____________202 г

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

начало формы

АКТ
приема-передачи документов,
содержащих сведения конфиденциального характера

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Место для ввода текста. Место для ввода текста., действующего на основании_______, с другой стороны Место для ввода текста. в лице ___, составили настоящий Акт в том, что сторона передала другой стороне_____

Конфиденциальную Информацию, в соответствии с заключенным Договором № Место для ввода текста.

Перечень передаваемой Конфиденциально Информации:

_____

_____

Данная информация передана на бумажных носителях, а также на магнитных носителях (при необходимости). На носители информации нанесен гриф конфиденциальности.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Согласовано в качестве формы

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 9.docx

Приложение № 9

к Договору №____________

от «___» ___________202 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ

_______________________

ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем ______________, в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании, именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» передает, а Поставщик принимает в целях ознакомления и последующего соблюдения при исполнении обязательств по Договору № _____________ от _____________ (далее – Договор) копии следующих локальных нормативных документов ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» (далее – ЛНД):

- Посмотреть таблицу с данными

Копии перечисленных ЛНД переданы Поставщику на следующих носителях информации: (нужное отметить)

бумажных;

магнитных;

оптических;

флэш-карте, USB-накопителе, карте памяти.

Поставщик подтверждает, что получил вышеуказанные ЛНД и ознакомлен с ними.

Поставщик обязуется при исполнении обязательств, предусмотренных Договором, соблюдать требования вышеуказанных ЛНД.

Поставщик осведомлен, что ЛНД являются объектом авторских прав ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» и передаются исключительно для использования в рамках исполнения Договора без права передачи третьим лицам и (или) работникам Поставщика, не задействованных в исполнении Договора.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

- Посмотреть таблицу с данными