Тендер - Краска ЛАКРА Моющаяся белоснежная матовая 14 кг №268558064

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Краска ЛАКРА Моющаяся белоснежная, матовая 14 кг - 20 штук

Технические характеристики

Срок годности (с даты изготовления) - 24 мес.

Тип - латексная

Вид тары - ведро

Вес нетто - 14 кг

Палитра/цвет - белый

Оттенок - белоснежный

Возможность колеровки - да

Время высыхания между слоями - 1 ч

Без запаха -да

Тип обоев -стеклообои/флизелиновые

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Степень блеска - матовый

Плотность - 1.5 кг/л

Расход - 0.13-0.15 л/м²

Разбавитель - вода

Основания - дерево/бетон/кирпич/минеральные поверхности

Температура основания - от +12 до +20 °С

Min температура эксплуатации -30 °С

Max температура эксплуатации +35 °С

Способ нанесения - кисть/валик/краскораспылитель

Время полного высыхания - 2 ч

Моющаяся -да

Влагостойкость - да

Быстросохнущая - да

Износостойкая - да

Для кирпича - да

Для бетона - да

Для дерева - да

Для помещений с повышенной влажностью - да

Для медицинских учреждений - да

Для детских учреждений - да

Количество циклов заморозки - 5 шт

Обоснование и расчета начальной (максимальной) цены контракта с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта проведено в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

б)

информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС

Запрос цен не осуществлялся в связи с ограничением времени

в)

ценовая информация, полученная из реестра контрактов при условиях, определенных п. 3.7.3 Методики

При анализе проведенных закупок и исполненных контрактов по идентичным объектам закупки с использованием Единой информационной системы было установлено, что найденные контракты, не содержат полный перечень оборудования и услуг, необходимых заказчику и не отвечают полному объему его требований, а, следовательно, не являются идентичными. В связи с этим указанные в найденных контрактах цены не могут быть использованы в качестве информации для определения начальной максимальной цены контракта

г)

общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

В общедоступной ценовой информации, содержащейся в рекламе, каталогах, описании товаров, в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемыми в соответствии с ГК РФ публичными офертами, а также находящейся в иных источниках информации, определенных п. 2-8 ч. 18, ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ данных о цене оборудования и сопутствующих услуг, в составе и объеме, необходимом заказчику, не найдено

3.2

Нормативный метод

Указанные методы не применялись, ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.3

Тарифный метод

3.4

Проектно-сметный метод

3.5

Затратный метод

3.6

Иные методы

4

ИТОГО начальная (максимальная) цена контракта, рублей

Заказчик установил, что в соответствии со ст. 28.34 Бюджетного кодекса РФ бюджетная система РФ основана на принципах результативности и эффективности использования бюджетных средств, исходя из которых при исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

В связи с указанными обстоятельствами для внесения в документацию о закупке заказчик принял решение использовать среднюю цену за полный объем услуг, необходимых заказчику, в размере 40128,00 рублей, в том числе все необходимые налоги и сборы.

- Посмотреть таблицу с данными

«15» марта 2024 г.

тел.: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контракт № ____/24

г. Ярославль «___»_____________ 2023 г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жаворонковой Лилии Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

5.1. Приемку товара осуществляет представитель Заказчика, который несет ответственность за приемку товаров, достоверность сведений, отражаемых в документе, подтверждающем приемку.

5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной (другие документы) Заказчиком.

5.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству.

5.4. Товар передается по товарной накладной, в которой Заказчик делает отметку и расписывается в получении Товара с указанием даты. Один экземпляр подписанной товарной (товарно-транспортной) накладной остается у Заказчика, а второй возвращается Поставщику. Товарная (товарно-транспортная) накладная подтверждает вручение товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им товара без замечаний.

5.5. В случае выявления при поставке расхождений по количеству и/или качеству, несоответствующих условиям договора, Заказчик делает отметку на товарной накладной о наличии расхождений по количеству/качеству товара.

5.6. Приемка товара осуществляется уполномоченным лицом в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки товара (выполнения работ) при наличии, предоставленных от Поставщика:

• счета на оплату;
• товарно-транспортной накладной на товар с наименованием товара, указанием цены единицы товара, общей суммой поставки;
• счет-фактуры с наименованием товара, указанием цены единицы товара, общей суммой поставки (для плательщиков НДС);
• документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством (инструкции, гарантийные талоны, копии сертификатов соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копии деклараций о соответствии на поставляемую серию товара);
• акт приемки товара, составленный Поставщиком, заверенный подписью и печатью Поставщика (в 2-х экз.) с обязательным указанием в счете и товарно-транспортной накладной номера и даты настоящего договора. Сопроводительная документация на Товар оформляется в соответствии с требованиями к бухгалтерской отчетности. Поставщик вправе направить своего представителя для участия в приемке Товара.

5.7. В случае выявления недопоставки (некомплектности) или передачи товара ненадлежащего качества либо не соответствующего условиям договора, Заказчик уведомляет об этом Поставщика. Уведомление Поставщика может производиться любыми доступными средствами связи: по факсу, сообщением на электронную почту, телеграммой, телефонограммой либо письменно почтовой связью или вручением уведомления нарочным, а также по телефону с последующим подтверждением одним из указанных выше способов. После получения претензии от Заказчика Поставщик обязан устранить недостатки в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания документа о приёмке) Заказчиком несет Поставщик.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая обязательства (обязательство) по настоящему Контракту, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

6.2. Споры и разногласия, возникающие в период действия Контракта, решаются путем взаимного соглашения.

6.3. При не достижении соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

6.4. В случае нарушения сроков поставки, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Расторжение Контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, в одностороннем порядке и по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик имеет право расторгнуть контракт с Поставщиком в одностороннем порядке, в случае:

- поставки недоброкачественного товара Поставщиком,

- не соответствие с условиями с техническим заданием (описание товара),

- нарушения сроков поставки товара.

8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме. Это возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

8.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по ___ 2024 года включительно.

9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.

10. Дополнительные условия

10.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной договоренности. В случае недостижения договоренности все споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

№ ____ от "___" _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (в соответствии с техническим заданием (описанием товара))

Заполняется поставщиком.

_

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271996254 Поставка дорожно-разметочных материалов	Электронный аукцион #271996254	4 685 000 Обеспечение заявки: 23 425	4 дня 03.05.2024 13.05.2024
Тендер №272002244 Поставка государственных стандартных образцов и чистых веществ для хроматографии для нужд филиала ЦЛАТИ по Ярославской области	Электронный аукцион #272002244	293 852 Обеспечение контракта: 10%	4 дня 03.05.2024 13.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268557682 Поставка строительных материалов в рамках капитального ремонта (с результатом)	Электронный аукцион #268557682	33 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 15.03.2024 25.03.2024
Тендер №268557646 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 12 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка строительных материалов в рамках капитального ремонта	Не определен #268557646	33 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 15.03.2024 25.03.2024
Тендер №268557556 Реактивы (с результатом)	Малая закупка #268557556	109 045	срок истек 15.03.2024 15.03.2024
Тендер №268557555 Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" объявляет тендер: Поставка смазки металлургической ВНИИНЕФТИХИМ 002	Анализ цен #268557555	См. док.	срок истек 15.03.2024 26.03.2024
Тендер №268557447 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка канцелярских товаров	Запрос котировок #268557447	100 166	срок истек 15.03.2024 25.03.2024

Тендеры из региона Ярославская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268557416 Поставка дорожных знаков (с результатом)	Не определен #268557416	10 000 000	срок истек 15.03.2024 25.03.2024
Тендер №268557405 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения: Поливитамины	Электронный аукцион #268557405	151 965	срок истек 15.03.2024 26.03.2024
Тендер №268557210 Поставка изделий медицинского назначения: электроды для электрокардиографии, одноразового использования	Электронный аукцион #268557210	227 862	срок истек 15.03.2024 25.03.2024
Тендер №268556351 Выполнение работ по демонтажу, переносу, установке и подключению видеостены, серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест Интеллектуальной Транспортной системы Ярославской городской агломерации (с результатом)	Малая закупка #268556351	595 000	срок истек 15.03.2024 19.03.2024
Тендер №268554991 Обустройство детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сп Семибратово, с. Ново- Никольское, ул. Совхозная, д.2 (с результатом)	Запрос котировок #268554991	2 824 786 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 28 248	срок истек 15.03.2024 22.03.2024