Тендер - Красители №270984992

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Процедура закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть522 - Посмотреть таблицу с данными Документы

1-5-i-poslednyaya-stranicy▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

tjez--na-zakupku-krasitelejj-setash▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

prilozheniya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

События в хронологическом порядке 17.04.2024
11:21:34 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки prilozheniya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

Комиссии ОАО «МОГОТЕКС»

по закупке _______________

212011, Республика Беларусь Рег.№_________от__________ г. Могилев, ул. Гришина, 87

___________________________________

наименование организации участника

___________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник (полное наименование и место нахождения участника (юридический и почтовый адрес), банковские реквизиты и при необходимости дополнительные сведения): _

Изучив условия, изложенные в ТЭЗ на закупку красителей (открытый запрос предложений №________), условия контракта (договора), получение которых настоящим удостоверяется, направляем предложение.

К поставке предлагается товар в соответствии с техническими, технологическими требованиям и требованиями к упаковке, согласно прилагаемой таблице: - Посмотреть таблицу с данными

Цена предложения, (указать валюту предложения):

В том числе:

• стоимость предмета закупки:
• стоимость доставки:
• НДС:
• иные платежи и сборы:

3. Место поставки и вид транспорта (Инкотермс 2020):

4. Условия и сроки оплаты:

Срок (график) поставки:

Наличие сертификата качества фирмы-производителя:

Общая цена контракта (договора) и валюта, в которой рассчитана и выражена цена, с указанием способа расчета и выражения цены, в том числе указание о включении или не включении в цену других затрат помимо стоимости товара:

Срок действия настоящего предложения на весь объём (количество) заявленного товара:

В случае признания победителем процедуры закупки Участник принимает на себя обязательство, подписать контракт закупки в срок не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней с момента уведомления о выборе поставщика и не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента получения контракта.
Участник подтверждает, что не включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, ведение которого осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Участник подтверждает, что предлагаемый товар не включен в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь https://gosstandart.gov.by.

Участник подтверждает, что информация о себе предоставляется достоверная.

Участник подтверждает способность исполнения конкурсного предложения документами, прилагающимися к настоящему предложению.

Контактное лицо и его реквизиты,e-mail:

Дополнительные условия:

Перечень документов и информация, которые участник предоставляет для подтверждения своих данных:

Документы, подтверждающие правомочность участника:

Документы, подтверждающие технические возможности участника:

Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение:

Спецификация, на _____ л. в__ экз.

Таблица цен на _____ л. в__ экз.

Другие прилагаемые документы на _____ л. в__ экз.

______________________ ________________ ___________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Открытый запрос предложений № ________

на закупку красителей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ___________________________________

(наименование товара)

Участник:__________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Условия оплаты:

Условия поставки:

_______________________________________________________________________________

Должность Подпись ФИО

М.П.

Открытый запрос предложений №_____

ТАБЛИЦА ЦЕН

«____»__________г.

Участник:_____________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________________________________________________________

Должность Подпись ФИО

М.П.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №__________

г. Могилев «____» ________ 2024 года

Открытое акционерное общество «Моготекс», в лице , действующего на основании доверенности ,именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и________________в лице ________________________, действующего на основании __________________________ , именуемое в дальнейшем «Продавец» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.Продавец обязуется отгрузить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ____________ (далее - продукция).

2.СУММА ДОГОВОРА

2.1.Общая сумма Договора составляет _______________________________ , в т.ч. НДС __%.

2.2. Стоимость тары и упаковки (при наличии таковой) включена в стоимость продукции и отдельной оплате не подлежит.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОТГРУЗКИ (ПОСТАВКИ) ПРОДУКЦИИ

3.1. Продавец осуществляет поставку продукции на следующих условиях: ___________________________________.

3.2. Поставка продукции производится транспортом _______. Транспортные расходы по доставке продукции от Продавца к Покупателю возлагаются на ______________и входят (не входят) в общую стоимость продукции.

3.3. Срок поставки продукции – согласно условиям Спецификации (Приложения), являющейся неотъемлемой частью договора.

3.4. Датой поставки (отгрузки) продукции считается дата передачи продукции Продавцом Покупателю. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Продавца к Покупателю с даты поставки продукции.

3.5. Продавец и Покупатель письменно согласовывают дату и время выборки (поставки) продукции в пределах срока поставки, установленного п.3.3. настоящего договора.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Порядок оплаты - ___________.

4.2. Валюта платежа - ___________.

5.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

5.1. Продавец гарантирует, что качество отгружаемого товара будет соответствовать требованиям технической документации (характеристикам) производителя на типовой образец (типовой образец и техническая документация на него предоставляются с 1-ой поставкой). Качество должно подтверждаться документом (сертификатом качества, паспортом качества или иным документом, подтверждающим качественные характеристики поставляемого товара), также должен предоставляться паспорт безопасности. Все предоставляемые документы должны быть на русском языке.

5.2. Покупатель, в случае обнаружения несоответствия требованиям качества поставленного товара и (или) недостачи, имеет право на предъявление Продавцу претензии.

5.3. В случае обнаружения несоответствия требованиям технической документации поставленного товара и (или) недостачи Покупатель в течение 20-ти (Двадцать) банковских дней с даты ее поступления на склад Покупателя письменно информирует об этом Продавца и вызывает его представителя для составления акта приемки по качеству (количеству). В случае неявки представителя Покупателя Продавца в течение 2-х (Два) банковских дней с момента получения вызова, акт составляется в одностороннем порядке. В таком случае односторонний акт Покупателя имеет силу двустороннего акта и возражения Продавца не принимаются.

5.4. Претензия Покупателя по количеству и (или) качеству товара рассматривается Продавцом в течение 5-ти (Пять) банковских дней с даты ее получения. В случае неполучения Покупателем ответа на претензию в течение 10-ти (Десять) календарных дней с даты получения претензии Продавцом, такая претензия считается признанной Продавцом.

5.5. Продавец обязан заменить за свой счет дефектный товар в срок не позднее 30-ти (Тридцать) календарных дней с даты получения претензии Покупателя. В случае нарушения срока замены дефектного товара Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости дефектного товара за каждый день просрочки.

5.6. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о порядке приемки товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008г. № 1290, с учётом особенностей, установленных в настоящем договоре.

5.7. Товар упакован в тару, соответствующую действующим стандартам изготовителя и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые приводят к невозможности, для какой либо Стороны полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: стихийное бедствие, любые военные действия, акты государственных органов власти и управления - установленный срок исполнения настоящего Договора и обязательств по нему продлевается соответственно на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, немедленно извещает другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств. Сертификат (справка), выданный Торгово-промышленной палатой, будет являться достаточным доказательством начала и длительности таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае непоставки продукции либо нарушения сроков поставки продукции Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% от стоимости непоставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,15% от стоимости поставленной продукции, но неоплаченной продукции, за каждый день просрочки.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спор, разногласие или требование, возникающие или касающееся настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца в экономическом суде Могилевской области либо Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате в соответствии с регламентом данного суда. Язык арбитражного разбирательства – русский. Применимое право по настоящему договору – законодательство Республики Беларусь.

9.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами Договора.

9.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9.3. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему, теряют силу. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________, а в части взаиморасчётов, возмещения убытков и уплаты штрафных санкций – до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.5. Стороны признают юридическую силу копий Договора и приложений к нему, переданных (согласованных и подписанных) посредством факсимильной (электронной) связи до их замены оригиналами.

10. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

tjez--na-zakupku-krasitelejj-setash▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Открытое акционерное общество «Моготекс»

Отдел материального обеспечения УП КС

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

внешнеэкономических связей

ОАО «Моготекс»

____________А.И.Певень

«____» ______________2024г.

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ №

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

предмет закупки

Активные красители

Лот №1 – Краситель активный Сетазол Желтый 4 GL Conz

Лот №2 - Краситель активный Сетазол Желтый M-MS

Лот №3 – Краситель активный Сетазол Зеленый GB

Лот №4 – Краситель активный Сетазол Красный PLF

Лот №5 – Краситель активный Сетазол Синий PLF

Лот №6 – Краситель активный Сетазол Бриллиантово-красный PLF NEW

Дисперсные красители

Лот №7 – Краситель Дисперсный Сетаперс Желтый P-6G

Лот №8 – Краситель Дисперсный Сетаперс Рубиновый CTW

Лот №9 – Краситель Дисперсный Сетаперс Синий P-BGL

Лот №10 – Краситель Дисперсный Сетаперс Синий CTW

Лот №11 – Краситель дисперсный Сетаперс Желтый 4G Conz

Лот №12 –Краситель дисперсный Сетаперс Красный PRB-N

Кубовые красители

Лот №13 – Краситель Кубовый Сетантрен Желтый 3RN-FD

Лот №14 – Краситель Кубовый Сетантрен Оливково Зеленый BN-FD

Лот №15 – Краситель Кубовый Сетантрен Оливковый TN FD

г. Могилёв

а) наименование закупаемого товара и его количество

Лот №1 – Лот №6 Активные красители

- Посмотреть таблицу с данными

Лот №7 – Лот №12 Дисперсные красители

- Посмотреть таблицу с данными

Лот №13 – Лот №15 Кубовые красители

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость закупки с НДС по лотам №1-№15: ориентировочно▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 BYN, что составляет ориентировочно▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,42 б.в.

Участник имеет право подать предложение на часть объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота).

Источник финансирования: собственные средства.

Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: открытый запрос предложений, согласно п.п. 5.1.3 Положения о порядке проведения закупок за счет собственных средств ОАО «Моготекс», утвержденного Решением Наблюдательного совета (протокол №420 от 31.01.2022г.), в редакции от 13.03.2024г. №493.

б) требования к качеству, гарантии и обслуживанию, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации.

Лот №1 – Лот №6 Активные красители

- Посмотреть таблицу с данными

Лот №7 – Лот №12 Дисперсные красители

- Посмотреть таблицу с данными

Лот №13 – Лот №15 Кубовые красители

- Посмотреть таблицу с данными

Требуется наличие соответствующей документации подтверждающей требования по качеству (сертификат, паспорт или иное).

ОАО «Моготекс» не имеет возможности использования аналогичных товаров так как:

- каждый отдельный краситель (лот) в зависимости от ассортимента выпускаемых товаров используется ориентировочно в 30-60% рецептов;

- при печати одного цвета (колорита) применяется от 2 до 6 красителей в нужных концентрациях согласно утверждённых рецептов;

- совместимость определённых красителей в рецептуре обуславливает достижение требуемого оттенка цвета, его показателей по устойчивости окраски и стабильность его воспроизведения при печати.

Основным фактором при подборе красителя в рецептуру является возможность достижения требуемого оттенка цвета для соответствия образцу-эталону.

Замена даже одного красителя в рецептуре неминуемо влечёт за собой проведение подработок на лабораторном и производственном оборудовании, что приводит к значительному увеличению затрат (дополнительные расходы энергоресурсов и сырья), увеличению времени от момента наработки ткани до отгрузки потребителю (для проверки физико-химических показателей готовой ткани), неэффективному использованию высокопроизводительного оборудования, снижению объёма выпускаемой продукции.

в) требование о предоставлении претендентом копии свидетельства о регистрации, специальных разрешений (лицензий) на занятие деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг, документов подтверждающих финансовое положение претендента и отсутствие у него задолженности перед бюджетом, а также иных документов, определяющих квалификационные данные о претенденте:

Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, в настоящем технико-экономическом задании, далее ТЭЗ, в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а также в случаях, установленных в п.п.1.1. и в п.п.1.2. настоящего раздела.
1.1. При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки:
а) Если предложенный товар не прошёл производственные испытания в условиях ОАО «Моготекс» и не имеет положительного заключения;
б) Не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя);
б) Если предложен товар, включенный в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь https://gosstandart.gov.by/.
1.2. Под сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями) понимаются организации или индивидуальные предприниматели, уполномоченные на реализацию товаров, в соответствии с договором (соглашением) с их производителем, договорами (соглашениями) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель. Срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного документацией о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств.
1.3. Перечень документов и информация, которые претендент предоставляет для подтверждения своих данных согласно следующей таблице: - Посмотреть таблицу с данными
2) Непредставление участником документов и сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям, позволяют комиссии отклонить предложение, даже в случае признания его наиболее выгодным.
3) Квалификационные данные участников оцениваются на любом этапе после истечения срока представления предложений.
4) Комиссия также вправе потребовать от участника, выбранного поставщиком до заключения договора подтвердить свои данные. Подтверждение таких данных должно быть осуществлено участником до заключения договора по дополнительному запросу комиссии.
г) место, условия и сроки (график) поставок (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги):

Условия поставки: по предложению участников (согласно INCOTERMS-2020).

Сроки и график поставки:

Согласно предварительной заявке покупателя. Поставка первой партии товара не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней от даты заключения договора.

Период поставки с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. (с момента заключения договора, согласно условиям договора, до полного исполнения взятых обязательств).

д) форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги):

Сроки и порядок оплаты - по предложению участников*.

Форма оплаты – банковский перевод платежным поручением покупателя.

*В случае предоплаты (частичной предоплаты) – должно быть указано количество дней со дня предоплаты (частичной предоплаты) до поступления всей партии товара на склад ОАО «Моготекс» г. Могилев, за которую внесена предоплата (частичная предоплата).

е) порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:

1) В цену предложения, помимо стоимости предмета закупки, должна быть включена стоимость таможенных пошлин, стоимость доставки и других возможных налогов, сборов и платежей.

2) Цена предложения не подлежит изменению в сторону увеличения.

3) Договор заключается по цене предложения победителя процедуры закупки с учетом или без учета НДС (по его наличию).

ж) проект договора (контракта) на закупку и срок его заключения:

1) Проект договора – в Приложении № 2. В проект договора Заказчиком вносятся условия предложения Участника, признанного победителем. Стороны вправе изменить условия договора, которые не влияют на определение участника в качестве победителя закупки (например, порядок разрешения споров, форс-мажор и т.п.), в порядке, установленном гражданским законодательством.

2) Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 3 (три) рабочих дня после выбора победителя конкурсной комиссией.

3) Если в течение 5 рабочих дней от даты получения участником-победителем договора, договор не будет возвращен подписанным, то это будет расцениваться Заказчиком как уклонение от заключения договора, и может служить достаточным основанием для отказа от присуждения договора данному участнику.

з) требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.

Срок действия предложения должен составлять не менее 60 календарных дней с даты окончания приема предложений и до заключения соответствующего договора. Соответствующий контракт (договор) заключается с участником, признанным победителем на условиях данного предложения. Предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям ТЭЗ.

Предложение должно быть отпечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано участником или лицом (лицами), уполномоченным в полной мере выступать от лица участника. В предложении не должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками.
Исправления, внесенные поверх текста, или стертые участки текста, будут считаться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица (лиц), подписавшего предложение. Прилагаемые документы (оригинал или копия), кроме нотариально заверенных, должны быть подписаны руководителем участника или уполномоченным им лицом и скреплены печатью.

Допускается исправление арифметических ошибок (опечаток), выявленных при рассмотрении конкурсных предложений. О любом таком исправлении Заказчик в течение суток уведомляет претендента, представившего Конкурсное предложение, в котором исправлены арифметические ошибки (опечатки), рассматривается как отвечающее формальным требованиям.

Если претендент не соглашается с исправлением какой-либо арифметической ошибки (опечатки), то его конкурсное предложение, если оно признано не отвечающим формальным требованиям ТЭЗ, к рассмотрению не принимается. Согласованные с претендентами исправления, внесенные в его конкурсное предложение, заверяются подписью секретаря конкурсной комиссии.

Конкурсное предложение может рассматриваться конкурсной комиссией как отвечающее формальным требованиям при наличии несущественного несоответствия конкурсных предложений содержанию конкурсных документов.

Допускается просить претендентов дать разъяснения по предоставленным ими конкурсным предложениям с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений. Внесение в конкурсные предложения не разрешенных конкурсными документами изменений для приведения их в соответствие с формальными требованиями, содержащимися в конкурсных документах не допускается.

Невозможность предоставления участниками всей информации, указанной в настоящем ТЭЗ, или же подача предложения участника, не полностью и не во всех отношениях отвечающего требованиям ТЭЗ, могут привести к отклонению предложения участника (признанию данного предложения несоответствующим ТЭЗ).

и) требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик.

Форма предложения и требования по его содержанию в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

к) заявление, при необходимости, о разрешении использования претендентом в конкурсных предложениях товаров или работ с альтернативными техническими решениями:

Предложения с альтернативными техническими решениями (от одного участника) не допускаются.

л) наименование валюты (валют), в которой рассчитывается и выражается цена конкурсного предложения, а также валюта, которая будет использована для оценки и сопоставления конкурсных предложений, и обменного курса, установленного Национальным банком Республики Беларусь на определенную дату:

Валюта для оценки и сопоставления конкурсных предложений – белорусский рубль.

В случае если предложение представлено в иностранной валюте, сумма предложения пересчитывается по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату окончания приема предложений.

м) наименование валюты платежа по договору (контракту) закупки:

для резидентов Республики Беларусь - Белорусские рубли;

для нерезидентов Республики Беларусь - по согласованию с ОАО «Моготекс»: российские рубли, Евро, доллары США.

н) язык (языки), на котором составляется конкурсное предложение: Русский

о) порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки:

Предложения на закупку с обязательной пометкой «ОЗП на закупку активных, дисперсных и кубовых красителей» в письменной форме одним из ниже перечисленных способов:
по электронной почте: vybor@mogоtex.com;
почтовой или нарочной доставкой по адресу Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Могилев, ул. Гришина 87, ОАО «Моготекс» (хозяйственная группа) с пометкой «Не вскрывать до начала вскрытия конвертов».

Конечный срок для подготовки и подачи претендентами предложений 7 (семь) рабочих дней с даты опубликования в открытом доступе в информационной системе "Тендеры" на сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъектуры цен».

п) способ, посредством которого претенденты могут обращаться за разъяснениями по конкурсным документам, имя, должность и адрес одного или более должностных лиц, которым вменено в обязанность, поддерживать связь с претендентами по вопросам процедур закупок:

Документация о закупке предоставляется всем желающим принять участие в процедуре закупки бесплатно по письменной заявке произвольной формы с обязательной пометкой «ОЗП на закупку красителей ф. «Сеташ»», в которой должен быть указан адрес и способ передачи документации (электронная почта, факс) в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Последним днем для предоставления документации о закупке является рабочий день, предшествующий окончательному сроку приема предложений;

Контактные лица:
Прелова Юлия Владимировна – специалист по закупкам ОМО
тел. +375 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Бурак Екатерина Олеговна – ведущий специалист юридического отдела
тел./ф. +375 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Разъяснения ТЭЗ осуществляется по запросу претендента, если запрос получен не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений на закупку.

По решению конкурсной комиссии или в результате запроса претендента о разъяснении документов в ТЭЗ могут вноситься изменения посредством издания приложения. Приложение размещается в открытом доступе в информационной системе "Тендеры", а так же передаётся претендентам, которым предоставлены конкурсные документы.

Уведомление о продлении конечного срока предоставления конкурсных предложений должно быть размещено в открытом доступе в информационной системе «Тендеры», а также передано претендентам, которым предоставлены конкурсные документы.

р) заявление о разрешении внесения претендентами изменений в конкурсные предложения с целью приведения их в соответствие с формальными требованиями, содержащимися в конкурсных документах, с указанием сведений, по которым разрешается внесение указанных изменений:

Рассмотрение, изучение, оценку поступивших предложений, принятие решения и заключение договора осуществляется в течение срока действия полученных предложений.

В случае необходимости комиссия вправе запросить у участника уточняющую информацию по их предложениям, а также предложить продлить срок действия предложений.

Допускаются исправления ошибок, включая арифметические, и устранение неточностей. Под ошибками, включая арифметические, и неточностями следует понимать: несоответствие предложения требованиям по его оформлению и содержанию, включая отсутствие подписей на документах либо самих документов, при условии, что устранение такого несоответствия не приведет к существенному изменению предложения в части предмета закупки и условий проекта договора. При расхождении между словами и цифрами при указании цены (тарифа), преимущество имеет цена (тариф), указанная прописью.

Если у комиссии возникают сомнения в достоверности представленных участником сведений, она вправе произвести их дополнительную проверку с участием необходимых специалистов, либо назначить проведение экспертизы.

В случае принятия решения о проведении переговоров о снижении цены и улучшению других условий предложения, комиссия направляет уведомления о порядке проведения таких переговоров. Данная процедура является дополнительным элементом и заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков поставки, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки предмета закупки при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

В процедуре переговоров имеют право участвовать участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.

Участники, принимавшие участие в процедуре переговоров и снизившие его первоначальную цену, а также улучшившие другие условия первоначального предложения, обязаны дополнительно представить откорректированные документы, определяющие их коммерческие предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

Окончательная оценка предложений будет проведена с учетом проведенной процедуры переговоров.

В заседании конкурсной комиссии по подведению итогов и выбору победителя участники и (или) их представители, участия не принимают. Сведения, касающиеся рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений, не сообщаются Участникам.

Уведомление о выборе победителей направляется участникам процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

с) комиссия отклонит конкурсные предложения если:

1) Предложение участника не соответствует требованиям настоящего ТЭЗ.

2) Предложение участника является экономически невыгодным.

3) Право организации на отмену процедуры закупки:

Организация имеет право на отмену процедуры закупки на любом этапе ее проведения в случае:

• отсутствия финансирования,
• утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг),
• изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.
  т) критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки:
• Предложения оцениваются по критериям:
  - Цена;
  - Условия оплаты.
• Способ оценки предложений участников:

Цены сравниваются без учета НДС. Округление бальной оценки проводится по правилам математического округления до 2-х знаков после запятой.

• Расчет предложенной цены с учетом условий оплаты будет произведен по следующей формуле:

где – величина предоплаты, бел. руб.

– величина отсрочки, бел. руб.

– годовая ставка рефинансирования НБ РБ на дату окончания приема предложений, %

– количество дней:

- в случае предоплаты(частичной предоплаты) – количество дней со дня предоплаты (частичной предоплаты) до поступления всей партии товара, за которую внесена предоплата/частичная предоплата на склад ОАО «Моготекс» г.Могилев либо количество дней, которое необходимо для отгрузки всей партии товара, за которую внесена предоплата/частичная предоплата, в зависимости от условий поставки.

- в случае отсрочки – количество дней отсрочки платежа.

Если цена предложения сформирована не на условиях поставки DDP-склад ОАО «Моготекс» (ИНКОТЕРМС 2020), то к расчетной цене предложения будет добавлена стоимость доставки, стоимость таможенных пошлин и других возможных налогов, сборов и платежей (по их наличию в соответствии с предложенными условиями поставки), сформированная по тарифам ОАО «Моготекс».

Оценка коммерческого предложения по красителям будет осуществляться в соответствии с отработанной колористикой с учетом расхода красителя по выходу на один оттенок.

Расчет баллов будет произведен по следующей формуле:

, баллов

где – минимальная из расчетных цен с учетом условий оплаты и поставки предложений,

– расчетная цена с учетом условий оплаты и поставки i-го предложения (Ц предложения).

3) В результате оценки предложений, каждому из них присваивается порядковый номер по степени выгодности для заключения договора. Первое место получит предложение, набравшее наибольшее количество баллов, а участник, представивший его, выбирается поставщиком.

4) В случае равенства баллов предложений участников, приоритет отдается участнику, предложившему большее количество тонн.

5) В случае признания победителем участника, подавшего предложение на часть объема предмета процедуры закупки, договор с ним заключается на данную часть. На оставшуюся часть объема предмета процедуры закупки, договор заключается с последующим победителем согласно присвоенного ему порядкового номера по степени выгодности.

6) Комиссия имеет право признания победителем единственного участника процедуры закупки, в том числе в отношении части объема предмета процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

у) условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары:

Без ограничений. Закупаемые товары не входят в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах закупок согласно Приложению 3-1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229.

ф) условия применения преференциальной поправки:

• Преференциальная поправка не применяется.
  х) Иные необходимые требования:
• Открытый запрос предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки, части объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота), признается несостоявшимся в случаях, если:

а) поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки, и комиссия, создаваемая для проведения процедур закупок, не воспользовалась правом признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки;

б) отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически невыгодные для заказчика условия;

в) победитель процедуры закупки, в том числе определенный в соответствии с подпунктом 3 пункта ж, уклонился от заключения договора;

г) до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов (организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и результаты проверки не обжалованы организацией в установленном порядке.

2. Комиссия имеет право признания победителем единственного участника процедуры закупки, в том числе в отношении части объема предмета процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

2. Адреса (в т.ч. электронные), телефон, факс, контактные данные потенциальных поставщиков для приглашения к участию в процедуре закупки: в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

3. Средства массовой информации для размещения приглашения к участию в процедуре закупки Официальный сайт ИРУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Комиссии ОАО «МОГОТЕКС»

по закупке _______________

212011, Республика Беларусь Рег.№_________от__________ г. Могилев, ул. Гришина, 87

___________________________________

наименование организации участника

___________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник (полное наименование и место нахождения участника (юридический и почтовый адрес), банковские реквизиты и при необходимости дополнительные сведения): _

Изучив условия, изложенные в ТЭЗ на закупку красителей (открытый запрос предложений №________), условия контракта (договора), получение которых настоящим удостоверяется, направляем предложение.

К поставке предлагается товар в соответствии с техническими, технологическими требованиям и требованиями к упаковке, согласно прилагаемой таблице: - Посмотреть таблицу с данными

Цена предложения, (указать валюту предложения):

В том числе:

• стоимость предмета закупки:
• стоимость доставки:
• НДС:
• иные платежи и сборы:

3. Место поставки и вид транспорта (Инкотермс 2020):

4. Условия и сроки оплаты:

Срок (график) поставки:

Наличие сертификата качества фирмы-производителя:

Общая цена контракта (договора) и валюта, в которой рассчитана и выражена цена, с указанием способа расчета и выражения цены, в том числе указание о включении или не включении в цену других затрат помимо стоимости товара:

Срок действия настоящего предложения на весь объём (количество) заявленного товара:

В случае признания победителем процедуры закупки Участник принимает на себя обязательство, подписать контракт закупки в срок не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней с момента уведомления о выборе поставщика и не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента получения контракта.
Участник подтверждает, что не включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, ведение которого осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Участник подтверждает, что предлагаемый товар не включен в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь https://gosstandart.gov.by.

Участник подтверждает, что информация о себе предоставляется достоверная.

Участник подтверждает способность исполнения конкурсного предложения документами, прилагающимися к настоящему предложению.

Контактное лицо и его реквизиты,e-mail:

Дополнительные условия:

Перечень документов и информация, которые участник предоставляет для подтверждения своих данных:

Документы, подтверждающие правомочность участника:

Документы, подтверждающие технические возможности участника:

Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение:

Спецификация, на _____ л. в__ экз.

Таблица цен на _____ л. в__ экз.

Другие прилагаемые документы на _____ л. в__ экз.

______________________ ________________ ___________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Открытый запрос предложений № ________

на закупку красителей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ___________________________________

(наименование товара)

Участник:__________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Условия оплаты:

Условия поставки:

_______________________________________________________________________________

Должность Подпись ФИО

М.П.

Открытый запрос предложений №_____

ТАБЛИЦА ЦЕН

«____»__________г.

Участник:_____________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________________________________________________________

Должность Подпись ФИО

М.П.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №__________

г. Могилев «____» ________ 2024 года

Открытое акционерное общество «Моготекс», в лице , действующего на основании доверенности ,именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и________________в лице ________________________, действующего на основании __________________________ , именуемое в дальнейшем «Продавец» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.Продавец обязуется отгрузить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ____________ (далее - продукция).

2.СУММА ДОГОВОРА

2.1.Общая сумма Договора составляет _______________________________ , в т.ч. НДС __%.

2.2. Стоимость тары и упаковки (при наличии таковой) включена в стоимость продукции и отдельной оплате не подлежит.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОТГРУЗКИ (ПОСТАВКИ) ПРОДУКЦИИ

3.1. Продавец осуществляет поставку продукции на следующих условиях: ___________________________________.

3.2. Поставка продукции производится транспортом _______. Транспортные расходы по доставке продукции от Продавца к Покупателю возлагаются на ______________и входят (не входят) в общую стоимость продукции.

3.3. Срок поставки продукции – согласно условиям Спецификации (Приложения), являющейся неотъемлемой частью договора.

3.4. Датой поставки (отгрузки) продукции считается дата передачи продукции Продавцом Покупателю. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Продавца к Покупателю с даты поставки продукции.

3.5. Продавец и Покупатель письменно согласовывают дату и время выборки (поставки) продукции в пределах срока поставки, установленного п.3.3. настоящего договора.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Порядок оплаты - ___________.

4.2. Валюта платежа - ___________.

5.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

5.1. Продавец гарантирует, что качество отгружаемого товара будет соответствовать требованиям технической документации (характеристикам) производителя на типовой образец (типовой образец и техническая документация на него предоставляются с 1-ой поставкой). Качество должно подтверждаться документом (сертификатом качества, паспортом качества или иным документом, подтверждающим качественные характеристики поставляемого товара), также должен предоставляться паспорт безопасности. Все предоставляемые документы должны быть на русском языке.

5.2. Покупатель, в случае обнаружения несоответствия требованиям качества поставленного товара и (или) недостачи, имеет право на предъявление Продавцу претензии.

5.3. В случае обнаружения несоответствия требованиям технической документации поставленного товара и (или) недостачи Покупатель в течение 20-ти (Двадцать) банковских дней с даты ее поступления на склад Покупателя письменно информирует об этом Продавца и вызывает его представителя для составления акта приемки по качеству (количеству). В случае неявки представителя Покупателя Продавца в течение 2-х (Два) банковских дней с момента получения вызова, акт составляется в одностороннем порядке. В таком случае односторонний акт Покупателя имеет силу двустороннего акта и возражения Продавца не принимаются.

5.4. Претензия Покупателя по количеству и (или) качеству товара рассматривается Продавцом в течение 5-ти (Пять) банковских дней с даты ее получения. В случае неполучения Покупателем ответа на претензию в течение 10-ти (Десять) календарных дней с даты получения претензии Продавцом, такая претензия считается признанной Продавцом.

5.5. Продавец обязан заменить за свой счет дефектный товар в срок не позднее 30-ти (Тридцать) календарных дней с даты получения претензии Покупателя. В случае нарушения срока замены дефектного товара Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости дефектного товара за каждый день просрочки.

5.6. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о порядке приемки товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008г. № 1290, с учётом особенностей, установленных в настоящем договоре.

5.7. Товар упакован в тару, соответствующую действующим стандартам изготовителя и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые приводят к невозможности, для какой либо Стороны полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: стихийное бедствие, любые военные действия, акты государственных органов власти и управления - установленный срок исполнения настоящего Договора и обязательств по нему продлевается соответственно на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, немедленно извещает другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств. Сертификат (справка), выданный Торгово-промышленной палатой, будет являться достаточным доказательством начала и длительности таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае непоставки продукции либо нарушения сроков поставки продукции Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% от стоимости непоставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,15% от стоимости поставленной продукции, но неоплаченной продукции, за каждый день просрочки.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спор, разногласие или требование, возникающие или касающееся настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца в экономическом суде Могилевской области либо Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате в соответствии с регламентом данного суда. Язык арбитражного разбирательства – русский. Применимое право по настоящему договору – законодательство Республики Беларусь.

9.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами Договора.

9.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9.3. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему, теряют силу. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________, а в части взаиморасчётов, возмещения убытков и уплаты штрафных санкций – до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.5. Стороны признают юридическую силу копий Договора и приложений к нему, переданных (согласованных и подписанных) посредством факсимильной (электронной) связи до их замены оригиналами.

10. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

Перечень организаций для приглашения к участию в процедуре закупки красителей.

Производители, включенные в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), размещённый на официальном сайтe ИРУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by:
отсутствуют

Организации, входящие в концерн «Беллегпром»:
отсутствуют

Другие известные потенциальные поставщики:

- Посмотреть таблицу с данными

Специалист по закупкам ОМО Прелова Ю.В.

1-5-i-poslednyaya-stranicy▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)