Тендер - Концентрат минеральный Галит Высший сорт автодоставка №289792183

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Перечень_документов_для_ИПxx

от «__» _______2018 года

№18НД0____

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА (для ИП)

Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП).

Копию лицензии ИП, если деятельность, осуществляемая по договору, подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

Копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов (не позднее месяца до даты заключения договора);

Копию выписки из ЕГРИП (не позднее месяца до даты заключения договора).

Копию карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Копию карточки предприятия, подписанную ИП (в т.ч. главным бухгалтером при наличии) и скрепленную печатью.

Документ, подтверждающий наличие основных средств, транспортных средств.

Отчет о среднесписочной численности и работников ИП.

Документы права собственности, либо договора аренды помещений, в котором осуществляет свою деятельность ИП, складов, акты приема-передачи, доказательства оплаты.

Копию паспорта ИП и лиц, имеющих право подписывать первичные документы.

Копию налоговой декларации по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость за период предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Копии указанных в данном перечне документов Контрагента должны быть удостоверены печатью и подписью руководителя и переданы, либо по электронной почте в виде сканированной копии, либо почтовым отправлением, на почтовый адрес Заказчика, не позднее 15-и рабочих дней с момента заключения договора.

приложения_к_договору_поставки_соли_от_07.07.2023xx

Приложение №3

к ДОГОВОРУ

___________________

Согласовано:

Директор

ООО «Нефтедорстрой»

Е.В. Жуков

- Посмотреть таблицу с данными

♦Оплата за поставленный товар в течении 30 календарных дней с момента получения на складе Покупателя;

♦Письмо подтверждение от производителя о готовности к отгрузке;

♦Выгрузка вагонов в течении 72 часов с момента подачи на пути не общего пользования на ст. Устье-Аха;

♦Обязательное предоставление с каждой партией товара сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, выданною уполномоченным органом в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека;

♦Поставка партиями до _______________года по заявкам Заказчика. В срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика.

♦ В течении 10 (десяти) календарных дней после подведения итогов тендера и объявления победителя закупки, Заказчик должен получить для проведения лабораторных исследований пробные партии товара в количесвте 100 кг.

Начальник ПО

Заместитель директора

Спецификация № 1 Приложение № 4

к договору поставки № от 202 год

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента подписания договора поставки и спецификации

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ

Перечень_необходимых_учредительных_документов_для_заключения_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СТРОГО ПО СПИСКУ!!!

Уважаемый партнер!

С целью соблюдения действующего законодательства РФ, проявления должной осмотрительности в отношении контрагента и снижения налоговых рисков, для заключения договора с ООО «Нефтедорстрой» прошу Вас предоставить следующие документы, с надлежащим удостоверением (копия верна, подпись и печать предприятия) на электронный адрес.

Копия устава.

Копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица.

Копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

Копию протокола (решения) компетентных органов контрагента об избрании единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.).

Копию приказа о вступлении в должность руководителя контрагента.

Копию лицензии контрагента, если деятельность, осуществляемая по договору, подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

Копию выписки из протокола соответствующего органа управления контрагента (общего собрания, совета директоров (наблюдательного совета) с решением по заключению договоров, относящихся к разряду крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Копию бухгалтерского баланса (отчета) контрагента с отметкой ИФНС о принятии (копии документов о направлении баланса почтой или электронной почтой), заверенную руководителем контрагента, за период, предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов (не позднее месяца до даты заключения договора) с синей печатью налогового органа или с (электронной подписью)

Копию выписки из ЕГРЮЛ (не позднее месяца до даты заключения договора).

Копию карточки предприятия, подписанную руководителем и скрепленную печатью.

Отчет о среднесписочной численности и работников контрагента.

Документы права собственности, либо договора аренды помещений, в котором осуществляет свою деятельность контрагент, складов, акты приема-передачи, доказательства оплаты.

Копию паспорта руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы.

Копию налоговой декларации на прибыль, по налогу на добавленную стоимость за период предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Копии, указанных в данном перечне документов Контрагента должны быть удостоверены печатью и подписью руководителя и переданы, по электронной почте в виде сканированной копии на почту.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СТРОГО ПО СПИСКУ!!!

Договор_Поставки_соли_ТС_от_07.07.2023xx

ДОГОВОР №

на поставку соли технической

г. Урай

ХМАО-Югра «___»___________202__ года

Общество с ограниченной ответственностью ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Жукова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору поставщик обязуется поставить и передать заказчику в срок, предусмотренный настоящим договором соли технической (далее – Товар) в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1) и спецификацией (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1 Поставщик собственными силами производит поставку/доставку Продукции грузовым автомобильным транспортом на строительные площадки Покупателя, указанных в заявке Покупателя, если иное не указано в Спецификации поставки.

2.2.Покупатель своими силами и за свой счет обеспечивает приёмку Продукции на месте выгрузки автотранспорта Поставщика. Режим приемки товара производится по согласованию с Покупателем

2.3.Право собственности на Продукцию по настоящему Договору переходит от Поставщика к Покупателю с момента выгрузки Продукции на территории Покупателя при условии полной оплаты Продукции Покупателем, либо иных оговоренных в Спецификации условий оплаты отдельной партии Продукции.

2.4Датой поставки Продукции считается дата подписания товарной транспортной накладной представителем Покупателя на месте выгрузки. Фамилии и должности ответственных за приемку Продукции по количеству и качеству сотрудников Покупателя указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору .

2.5. Отгрузка Продукции в адрес Покупателя производится на основании подписанной Сторонами Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.6. Периодичность поставки оговаривается Сторонами в соответствующей спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора.

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.Стоимость партии Продукции указывается в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Расчеты по Договору производятся на основании выставленного Поставщиком Покупателю счет-фактуры (УПД) на оплату на условиях, указанных в Спецификации.

3.3. Оплата по настоящему договору производится в течение 15 календарных дней с момента получения товара Покупателем. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Счета-фактуры или УПД на отгруженный товар передаются по электронной почтой, по адресам, указанным в п. 8.19 настоящего Договора, а оригиналы отправляются посредством почтовой связи.

3.4. К выставляемым счетам – фактурам (УПД) поставщик должен приложить подтверждающие поставку документы:

- товарно-транспортную накладную;

- товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12) с обязательным указанием номера договора и иных обязательных реквизитов.

3.5. Оплата за Продукцию производится путем безналичного перечисления денежных средств на счета Поставщика указанный в п. 10 настоящего договора. Цена на Продукцию, оплаченную Покупателем, изменению не подлежит.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА.

4.1. Положения пункта 4.1. настоящего договора не распространяются на случаи обнаружения Покупателем недостатков Товара, которые невозможно было обнаружить при его приемке на станции назначения. О выявленных недостатках Покупатель обязан известить Поставщика в письменном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении (Спецификации) на поставку Товара, и подтверждаться соответствующим сертификатом и паспортом применительно к каждой партии товара.

4.3. Приемка товара по количеству производится, в соответствии с действующим законодательством, с применением положений Инструкций №П-6, утвержденных постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66 г. (с последующими изменениями) в части не урегулированной настоящим договором. При принятии компетентными органами новых инструкций о приемке Товара они автоматически вступают в действие без внесения изменений в договор.

4.4. Приемка по количеству осуществляется в соответствии с товарно-транспортной накладной, после выборочной проверки каждой отдельной партии Товара, по качеству - в соответствии с документом о качестве (паспортом качества), выданным предприятием-изготовителем, но после проведения испытаний в дорожно-строительной лаборатории ООО «Нефтедорстрой».

4.5.В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по ассортименту и/или количеству Покупатель (грузополучатель) производит его приемку по фактическому количеству и/или ассортименту с составлением Акта о несоответствии без вызова представителей Поставщика, но при последующем его письменном уведомлении.

4.6. Приемка товара по качеству (за исключением скрытых дефектов) производится Покупателем в течение 10 рабочих дней с момента передачи Товара Грузополучателю согласно ГОСТ 8269.0-97, после проведения входного контроля качества комиссией Покупателя, на основании проб отобранных при поступлении товара на склад Покупателя согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае обнаружения несоответствия товара по качеству оплата расходов по приемке Товара, производству лабораторных исследований, при подтверждении правильности и обоснованности заявленной претензии, относятся на счет Поставщика, в противном случае, эти расходы оплачиваются Покупателем.

4.7. При поставке товара в холодное время года, отгрузку Товара производить согласно Приказа МПС РФ от 05.04.1991 года № 20Ц (редакция от 12.12.2008 года) «Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 1999 года № 1786), в случае неприменения указанных мер Поставщик компенсирует Покупателю все дополнительные затраты, связанные с разгрузкой смерзшегося груза.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1.За несвоевременную оплату продукции «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного товара, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставленного, но не оплаченного товара.

5.2.За несвоевременную поставку товара, «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1% от стоимости не своевременно поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного товара.

5.3.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.В случае предоставления одной из Сторон недостоверных, искаженных или неполных сведений, которые могут повлиять на исполнение Договора или получение одной из сторон ожидаемых результатов, пострадавшая Сторона вправе расторгнуть Договор.

5.5.Факт расторжения Договора не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств по оплате уже отгруженной в адрес Покупателя Продукции по настоящему Договору.

5.6.Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензии.

5.6.При выполнении работ по приёмке и выгрузке Продукции Покупатель несет полную ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности.

5.7.Все сотрудники Покупателя, а также и привлеченные Покупателем к выполнению работ на месте приёмки и выгрузки Продукции сотрудники сторонних организаций, присутствующие на месте приёмки и выгрузки Продукции, должны иметь соответствующую квалификацию и техническую подготовку, а также в обязательном порядке должны быть ознакомлены со всеми необходимыми инструкциями по технике безопасности и охране труда при производстве работ на месте приёмки и выгрузки, в том числе с используемыми машинами, оборудованием и механизмами.

5.8 За несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора Покупатель вправе начислить неустойку за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара указанных в заявках.

5.9. Поставщик самостоятельно несет ответственность за отчетность и уплату налога на прибыль (доход), НДС и других налогов, а также связанных с ними пеней и штрафов, начисляемых или взимаемых с Поставщика правительством, органами региональной и местной власти или другими компетентными органами Российской Федерации в отношении товаров/работ/услуг, предоставляемых по настоящему договору.

5.10. Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки/ финансовые потери, возникшие по вине Поставщика, в размере невозмещенного, не принятого к вычету НДС, расходов по налогу на прибыль, сложившиеся в учете Покупателя по причине: неуплаты НДС Поставщиком в бюджет, несвоевременного представления Поставщиком отчетности, установления Поставщиком договорных отношений с организациями однодневками, в рамках исполнения условий настоящего договора.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДНИЯ СТОРОНАМИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

6.1.Поставщик обязуется предоставлять Покупателю надлежащим образом оформленные первичные учетные документы (товарные накладные), далее - первичные учетные документы.

• Поставщик обязуется передать для подписания ответственному за приемку Продукции сотруднику Покупателя оригинал первичных учетных документов:

- ТТН (товарных транспортных накладных);

- транспортных накладных ТОРГ -12, нарочно одновременно с передачей ему Продукции, при этом один экземпляр ТТН и транспортных накладных ТОРГ -12 остается у Поставщика, один - у Покупателя.

6.3 Покупатель обязуется в момент передачи Продукции фиксировать в ТТН и товарной накладной количество Продукции. Подписание ответственным сотрудником Покупателя указанных документов является подтверждением приемки Продукции Покупателем по количеству.

ФОРС-МАЖОР.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс- мажор). К таким событиям, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка, принятие органами государственной власти акта, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора.

7.2. При наступлении и прекращении указанных в п.7.1, обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно письменно известить другую сторону, приложив соответствующие подтверждающие документы.

7.3. При отсутствии своевременного извещения сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещении.

7.4 Наступление форс-мажорных обстоятельств отодвигает срок исполнения договора для каждой из сторон на период их действия.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1 Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, предусмотренном российским законодательством.

8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. Экземпляры заявок (оригиналы либо факсимильные копии) Покупателя на поставку товара являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют юридическую силу. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

• Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2023 года, а в части исполнения обязательств до их полного исполнения.
• Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.
• Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
• Документы, передаваемые по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязаны направлять подписанные оригиналы в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента их оформления.
• Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим российским законодательством.
• В случае возникновения споров между сторонами в рамках настоящего договора, устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее, в противном случае претензия считается принятой. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
• Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон с извещением другой стороны за 30 календарных дней.
• В случае если одна из Сторон при заключении Договора, либо до или после его заключения, предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию, либо относящихся к третьему лицу), Сторона обязана возместить противоположной Стороне по ее требованию финансовые потери, возникшие по причине недостоверности таких заверений и уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора. Кроме того, наряду с требованием о возмещении финансовых потерь и взыскании неустойки противоположная Сторона также вправе отказаться от Договора в уведомительном (внесудебном порядке).
• Стороны признают, что все документы, переданные посредством факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения до момента получения Сторонами оригиналов документов. Оригиналы и переданные посредством факсимильной или электронной связи копии документов должны быть идентичны. В случае отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все связанные с таким расхождением риски несет сторона, предоставившая соответствующие документы.
• Стороны настоящего Договора признают обязательное проведение процедуры по проявлению должной осмотрительности и осторожности, в соответствии со ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, ст.ст. 32, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», при выборе контрагента.

В связи с чем, направляют копии документов, надлежащим образом удостоверенные, указанные в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае не предоставления надлежащим образом документов Заказчику, указанных в приложении № 1 настоящего договора, в течение 15-и рабочих дней с момента его заключения, Заказчик вправе приостановить выплаты по настоящему договору, до момента их поступления Покупателю.

8.13 Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт оказания услуг, выполнения работ, обмен документами, изменение ранее заключенного договора и другие юридически значимые действия.

• Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего договора, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

8.15. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.

8.16. При обмене письмами, уведомлениями, документами и другой корреспонденцией (далее - сообщения) стороны определяют условия, что сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если переданы по электронной почте в виде сканированной копии, удостоверенной печатью и подписью руководителя.

• Полученные Сторонами по факсу, электронной почте или посредством иных средств передачи данных, приравниваются к оригиналам, если представляется возможным достоверно установить, что соответствующий документ отправлен Стороной по Договору и подписан ее представителем. Сторона, отправившая копию, направляет оригинал документа в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня отправки копии документа.
• Согласование условий, указанных в приложениях к настоящему Договору, может осуществляться путем подписания Сторонами единого документа или путем обмена документами по факсу или электронной почте с соблюдением условий, предусмотренных 8.16 настоящего договора.
• Обмен документами в рамках исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору осуществляется по следующим электронным адресам:

- Поставщик ____________________________;

- Покупатель ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.20. Условия, изложенные в подпунктах 8.11 – 8.18 данного раздела, являются существенными.

8.21. Все Приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ.

9.1. Приложение № 1 – Перечень документов контрагента.

9.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупки

9.3 Приложение № 3 - Спецификация № 1.

9.4. Приложение № 4 – Перечень лиц Покупателя ответственных за приемку продукции.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от «__» _______20__ года

№______________

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА

1. Сведения о контрагенте.

Копия устава.

Копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица.

Копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

Копию протокола (решения) компетентных органов контрагента об избрании единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.).

Копию приказа о вступлении в должность руководителя контрагента.

Копию лицензии контрагента, если деятельность, осуществляемая по договору, подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

Копию выписки из протокола соответствующего органа управления контрагента (общего собрания, совета директоров (наблюдательного совета) с решением по заключению договоров, относящихся к разряду крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Копию бухгалтерского баланса (отчета) контрагента с отметкой ИФНС о принятии (копии документов о направлении баланса почтой или электронной почтой), заверенную руководителем контрагента, за период, предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов (не позднее месяца до даты заключения договора);

Копию выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ (не позднее месяца до даты заключения договора).

Копию карточки с образцами подписей и оттиска печати;

Копию карточки предприятия, подписанную руководителем и скрепленную печатью.

Отчет о среднесписочной численности и работников контрагента.

Документы права собственности, либо договора аренды помещений, в котором осуществляет свою деятельность контрагент, складов, акты приема-передачи, доказательства оплаты.

Копию паспорта руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы.

Копию налоговой декларации по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость за период, предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Прим. «Копии указанных в данном перечне документов Контрагента должны быть удостоверены печатью и подписью руководителя и переданы, либо по электронной почте в виде сканированной копии, либо почтовым отправлением, на почтовый адрес Заказчика, не позднее 15-и рабочих дней с момента заключения договора».

Приложение №2 к договору

№ _________ от « »________ 20__г.

Описание объекта закупки

на поставку соли технической

1. Наименование и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

3. Место поставляемого товара:

_________________________________

4.Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

5. Условия поставки товара.

Поставка осуществляется транспортом поставщика до места назначения с осуществлением погрузо-разгрузочных работ.

Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью контракта;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями контракта;

- контроль наличия/отсутствие внешних повреждений специализированной тары;

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

Претензии по количеству, ассортименту Товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки Товара на склад Заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования заказчиком.

6. Назначение товара и цели его использования: для посыпки дорог.

7. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

- Посмотреть таблицу с данными

8. Требования по сроку годности товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.), остаточный срок годности не менее 2/3 от срока годности.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставщик должен представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащий обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к договору

№ ________ от «___» ____________ 20__г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ___________ (______________________) 00 копеек, а т.ч. НДС _____% ___________ (___________________________) __ копейки.

- Посмотреть таблицу с данными

↑

Договор_поставки_соли_от_07.07.2023xx

ДОГОВОР №

г. Урай

ХМАО-Югра «___»____________202__ года

Общество с ограниченной ответственностью ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Жукова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать товар, соответствующий условиям договора, а Покупатель принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

Наименование, количество, качество, тара (упаковка), цена, период поставки товара, а также другие условия согласовываются сторонами в спецификациях (приложениях) к настоящему договору. Место доставки (отгрузки), а также иные реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в спецификациях (приложениях) к настоящему договору в соответствии с порядком, установленным разделом 2 настоящего договора.

Качество товара должно соответствовать действующим государственным стандартам (ГОСТ), а в случае отсутствия техническим условиям (ТУ), для поставляемого вида товара, а также условиям договора, в том числе приложению №2 к договору (Техническому заданию Заказчика) и удостоверяется, в зависимости от вида товара, сертификатом соответствия, паспортом качества и/или иными документами, подтверждающими качество товара, экземпляр которого прилагается к товаросопроводительным документам.

Упоминание Покупателя и Поставщика в тексте настоящего договора подразумевает также в применимых случаях соответственно грузополучателя и грузоотправителя,

Моментом исполнения обязательства или наступления обстоятельства является дата, в которую происходит исполнение обязательства или наступает обстоятельство.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара осуществляется Поставщиком железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации, станция назначения согласовывается в спецификациях к договору. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц, поставка товара в кагором согласована сторонами настоящего договора. Род подвижного состава (вагонов) определяется правилами перевозок грузов на железных дорогах РФ. Доставка товара производится в собственных/арендованных вагонах Поставщика.

Поставщик вправе поставить товар с отклонением от согласованного количества, в пределах минимальной нормы отгрузки (один железнодорожный вагон до полной грузоподъемности). В таком случае Покупатель обязуется принять и оплатить фактически окруженное количество товара в порядке, предусмотренном настоящим договором.

В случае изменения реквизитов отгрузки, указанных Покупателем в спецификации, или отказа Покупателя от отгрузки в адрес того или иного грузополучателя, Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты предстоящей отгрузки, в письменной форме уведомить об этом Поставщика. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае несвоевременного извещения об изменении реквизитов отгрузки товара.

В случае поставки товара в собственных (арендованных) вагонах Поставщика Покупатель (его грузополучатель) обязуется: а) разгрузить вагоны и осуществить их обратную отправку в течение 3 (трех) суток с момента поступления их на пути необщего пользования Покупателя (грузополучателя) в соответствии с железнодорожной накладной на порожний вагон в Автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления перевозочных документов ЭТРАН; б) осуществить очистку вагонов от остатков груза; в) при оформлении

возврата собственных вагонов Поставщика указать в железнодорожной накладной в графе 4 «Особые заявления и отметки отправителя» номер накладной, по которой прибыл вагон, дату и время прибытия вагона, дату и время подачи вагона под выгрузку, а также дату и время уведомления железной дороги об окончании выгрузки, в противном случае Поставщик вправе при определении времени оборота собственных вагонов Поставщика учесть данные железной дороги, указанные в перевозочных документах; г) представить копию железнодорожной накладной со штемпелями станций, ведомости подачи и уборки вагонов, памятку приемосдатчика и другие документы по требованию Поставщика в письменном виде.

Документы должны быть представлены Покупателем в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента (даты) получения такого требования.

В случае если Поставщик после письменного уведомления (по средствам электронной или факсимильной связи) Покупателя о выгрузке вагонов из под грузов пришедших в адрес Покупателя, не обеспечил наличие железнодорожной накладной на порожний вагон в Автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления перевозочных документов ЭТРАН, в течении 24 часов, то Поставщик возмещает Покупателю все возникшие в связи с простоем вагонов расходы, на основании подтверждающих документов.

• Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, перехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара, а равно моментом перехода права собственности, является момент передачи товара грузополучателю на станции назначения, за исключением исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара надлежащего качества.
• В случае не выборки товара Покупателем в соответствии с согласованной спецификацией по вине Покупателя, допоставка товара в последующем периоде не производится.
• В случае невозможности отгрузки товара или прекращения перевозки грузов или иных обстоятельствах, препятствующих осуществлению отгрузки товара в соответствии со спецификацией и не зависящих от Поставщика, Поставщик информирует Покупателя не менее, чем за семь календарных дней до начала периода поставки о невозможности отгрузки товара или прекращения перевозки товара или иных обстоятельствах, препятствующих осуществлению отгрузки товара в соответствии со спецификацией, с предоставлением подтверждающих документов препятствующих исполнению обязательства.

Поставщик вправе корректировать график поставки товара только по согласованию с покупателем.

ЦЕНА ТОВАРА, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена за единицу товара определяется в Спецификациях к договору, которые являются неотъемлемой частью договора. Цена товара включает в себя стоимость транспортных расходов по его доставке до станции назначения. Стоимость транспортных расходов согласовывается в спецификациях к договору на каждую поставляемую партию товара.

3.2.0бщая сумма по договору ориентировочно составляет

, в том числе НДС 20 %

.

Окончательная сумма договора

складывается из общей стоимости фактически поставленного Товара за период действия договора.

Оплата по договору, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки товара Покупателем на основании счета - фактуры, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

При образовании задолженности в связи с неполной оплатой товара, фактически поставленного Поставщиком, Покупатель обязуется уплатить Поставщику сумму возникшей задолженности в течение 7 банковских дней с момента (даты) отправления Поставщиком Покупателю счета-фактуры и платежного требования (счета) за поставленный товар.

Моментом (датой) исполнения Покупателем обязательств по оплате является момент (дата) списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

В платежном поручении Покупателя должно быть указано: а) по какому договору (№ и дата) производится платеж; б) за какой товар производится платеж; в) по какому счету Поставщика производится платеж. В случае, когда оплата товара производится грузополучателем или иным лицом, в платежном поручении должно быть также указано за какое лицо и по какому договору (№■ и дата), за какой товар и по какому платежному счету Поставщика производится платеж.

В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, Поставщик вправе зачесть денежные средства, уплаченные Покупателем, как последовательную оплату товара и транспортных расходов по договору в соответствии с выставленными счетами(счетами-фактурами), начиная с более ранних.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным отгрузкам товара из денежных сумм, поступивших к нему от Покупателя и (или) Плательщика в качестве оплаты.

Денежные средства, излишне уплаченные Покупателем и (или) Плательщиком, засчитываются в счет оплаты следующей партии товара и транспортных расходов, либо (в случае отгрузки товара полностью) по письменному требованию Покупателя перечисляется на его расчетный счет, в течении 5 календарных дней с даты получения требования.

ПРИЕМКА ТОВАРА

Покупатель обязан принять товар по количеству на станции назначения согласно железнодорожной накладной, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6, в части не урегулированной договором.

Покупатель обязан принять товар по качеству на станции назначения в соответствии с методами, применяемыми на предприятии-производителе товара, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Постановление Госарбитража при СМ СССР от 25.04,1966 года № П-7), в части не урегулированной договором.

Покупатель обязан производить выгрузку товара, упакованного в МКР (мягкий контейнер), из полувагонов согласно Схеме (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Товарные накладные ТОРГ-12, представленные Поставщиком, подписываются Покупателем. Один экземпляр товарной накладной ТОРГ-12 Покупатель обязан отправить заказным/ценным письмом в адрес Поставщика не позднее пяти календарных дней с момента получения документов от Поставщика.

В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по количеству Покупатель (грузополучатель) производит его приемку по фактическому количеству с составлением Акта о несоответствии с участием представителей предприятия оказывающего услуги ПРР для Покупателя, без вызова представителя Поставщика, но при последующем его письменном уведомлении.

4.6. Приемка продукции по качеству производится на складе Покупателя в течение 10 дней с момента поступления товара на станцию назначения. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по качеству требованиям установленным условиям настоящего договора, в том числе приложению №2 договора Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение двух суток с даты обнаружения, в случае не прибытия представителя Поставщика в течение 3 суток с даты его уведомления, Покупатель составляет односторонний Акт о несоответствии товара. Поставщик обязан произвести замену товара несоответствующего по качеству в течение 10 дней с даты получения требования от Покупателя, в случае несвоевременной замены товара не соответствующего требованиям по качеству Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 процента (без учета НДС) от суммы несвоевременно замененного товара за каждый календарный день просрочки. При этом Покупатель вправе также одновременно применить штраф к Поставщику за поставку товара не соответствующего требованиям по качеству в размере 10% от стоимости товара не соответствующего требованиям по качеству. Дальнейший вывоз товара несоответствующего условиям договора по качеству, производится Поставщиком своими силами и за свой счет, с возмещением Покупателю расходов по его разгрузке и хранению. В случае не вывоза Поставщиком товара в 20-ти дневный срок Поставщик уплачивает Покупателю помимо расходов по его хранению пеню в размере 0,1% от стоимости товара не соответствующего качеству.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки Покупателем погашения задолженности по оплате товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 процента (без учета НДС) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

5.2. В случае самовольного использования Покупателем (его грузополучателем) собственных /арендованных вагонах Поставщика, а также за порчу, повреждение, утрату подвижного состава, Покупатель несет имущественную ответственность перед Поставщиком, при повреждении вагонов Поставщика на пункте выгрузки по причинам, зависящим от Покупателя (его грузополучателя), а так же при повреждении вагонов в момент проведения грузовых операций грузополучателями, Покупатель обязан произвести возмещение фактически понесенных Поставщиком затрат по восстановлению вагонов, включая железнодорожный тариф к месту проведения ремонта и на станцию, указанную Поставщиком, штрафа за непроизвольный простой вагонов в ремонте в размере 3000 (три тысячи) рублей за вагон (НДС не начисляется) за каждые сутки нахождения в ремонте. При этом Поставщик обязан представить Покупателю все необходимые документы, подтверждающие понесенные им затраты. Покупатель может произвести ремонт поврежденных вагонов собственными силами и за свой счет. При невозможности восстановления вагонов Покупатель выплачивает Поставщику их рыночную стоимость на момент повреждения или передает в собственность Поставщика равноценные вагоны.

5.3. В случае неправильного оформления Покупателем (грузополучателем) документов на возврат порожних вагонов, за превышение времени нахождения вагонов под выгрузкой по вине грузополучателя, а также в случае несогласованной с Поставщиком переадресации собственных (арендованных) вагонов Поставщика, что влечет за собой сверхнормативный оборот вагонов, Покупатель возмещает Поставщику суммы штрафов и сборов в размере, установленном собственником вагонов, а в случае, если вагоны находятся в собственности Поставщика Покупатель несет перед Поставщиком имущественную ответственность аналогичную ответственности грузополучателя перед железной дорогой за подобные нарушения, установленной в момент совершения такого нарушения Уставом железнодорожного транспорта РФ. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от возврата подвижного состава (вагонов) в натуре.

5.4. Поставщик самостоятельно несет ответственность за отчетность и уплату налога на прибыль (доход), НДС и других налогов, а также связанных с ними пеней и штрафов, начисляемых или взимаемых с Поставщика правительством, органами региональной и местной власти или другими компетентными органами Российской Федерации в отношении товаров, поставляемых по настоящему Договору.

В случае если Поставщик не исполняет свою обязанность по уплате НДС в бюджет в денежной форме, в нарушение ст.ст. 173, 174 НК РФ, что повлекло отказ налогового органа в возмещении (зачете, возврате) Покупателю сумм налога, Поставщик обязан в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующей претензии от Покупатель возместить ему финансовые потери в размере суммы не возмещенного налога в полном объеме.

5.5. В случае просрочки поставки товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 процента (без учета НДС) от суммы просроченного к поставке товара за каждый календарный день просрочки.

5.6. В случае если Поставщик при заключении договора, либо до или после его заключения, предоставил Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию, либо относящихся к третьему лицу), Поставщик обязан возместить Покупателю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений или уплатить неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости договора. Кроме того наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки Покупателю также вправе отказаться от договора в уведомительном (внесудебном порядке).

6.СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств), возникших после заключения настоящего договора, которые Сторона нс могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Сторона, для которой становится невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору, должна известить другую Сторону о наступлении и продолжительности действия обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. Сертификат, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой, будет- являться достаточным свидетельством действия таких обстоятельств и их продолжительности.

Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и (или) ее последствия продолжают свое действие более одного месяца, Стороны настоящего договора обязуются провести дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора или его прекращения.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности относительно поставляемого товара, его стоимости, технических и технологических параметров, включая сертификаты на товар, а также количеств (объемов) за все периоды сотрудничества.

7.2.В случаях, которые не предусмотрены настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3.Стороны настоящим заявляют и гарантируют друг другу, что:

7.3.1Каждая из Сторон является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим на законном основании в соответствии с законодательством РФ;

7.3.2Каждая из Сторон обладает всеми необходимыми полномочиями и получила все необходимые корпоративные одобрения в соответствии со своими учредительными документами и законодательством РФ, и необходимые для заключения настоящего договора и исполнения своих обязательств по настоящему договору;

7.3.3Заключение каждой из Сторон настоящего договора не является нарушением каких-либо положений действующего законодательства РФ и не является причиной существенного нарушения или неисполнения обязательств по какому-либо другому соглашению, лицензии, документу или обязательству, обладающих для соответствующей Стороны обязательной силой.

7.4 Стороны заявляют, что каждой из них не предпринято никаких действий, направленных на собственную ликвидацию или реорганизацию, и на момент подписания настоящего договора не существует никаких оснований для принятия Уполномоченным органом (законодательные, исполнительные, судебные, таможенные, налоговые и другие компетентные органы Российской Федерации) решения о его ликвидации,

7.5. Стороны гарантируют, что в отношении каждой из них не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), Уполномоченным органом (законодательные, исполнительные, судебные, таможенные, налоговые и другие компетентные органы Российской Федерации) не предпринято никаких действий по приостановлению его деятельности как юридического лица.

7.6.Одна Сторона не вправе размещать, сообщать, передавать информацию любого рода о другой Стороне третьим лицам, а так же использовать информацию о другой Стороне в собственных, коммерческих целях без письменного разрешения соответствующей Стороны.

7.7. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия и/или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.8. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п.7.7, 7.8 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п.7.7, 7.8 договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления обязана направить в адрес другой Стороны сведения о принятых по данному факту мерах.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, предусмотренном российским законодательством.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. Экземпляры заявок (оригиналы либо факсимильные копии) Покупателя на поставку товара являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют юридическую силу.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2023 года, а в части исполнения обязательств до их полного исполнения.

8.4. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.5. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.6. Документы, передаваемые по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязаны направлять подписанные оригиналы в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента их оформления.

8.7. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим российским законодательством.

8.8. В случае возникновения споров между сторонами в рамках настоящего договора, устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее, в противном случае претензия считается принятой. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8.9. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон с извещением другой стороны за 30 календарных дней.

8.10. В случае если одна из Сторон при заключении Договора, либо до или после его заключения, предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию, либо относящихся к третьему лицу), Сторона обязана возместить противоположной Стороне по ее требованию финансовые потери, возникшие по причине недостоверности таких заверений и уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора. Кроме того, наряду с требованием о возмещении финансовых потерь и взыскании неустойки противоположная Сторона также вправе отказаться от Договора в уведомительном (внесудебном порядке).

8.11. Стороны признают, что все документы, переданные посредством факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения до момента получения Сторонами оригиналов документов. Оригиналы и переданные посредством факсимильной или электронной связи копии документов должны быть идентичны. В случае отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все связанные с таким расхождением риски несет сторона, предоставившая соответствующие документы.

8.12. Стороны настоящего Договора признают обязательное проведение процедуры по проявлению должной осмотрительности и осторожности, в соответствии со ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, ст.ст. 32, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», при выборе контрагента.

В связи с чем, направляют копии документов, надлежащим образом удостоверенные, указанные в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае не предоставления надлежащим образом документов Заказчику, указанных в приложении № 1 настоящего договора, в течение 15-и рабочих дней с момента его заключения, Заказчик вправе приостановить выплаты по настоящему договору, до момента их поступления Покупателю.

8.13. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт оказания услуг, выполнения работ, обмен документами, изменение ранее заключенного договора и другие юридически значимые действия.

8.14. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего договора, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

8.15. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.

8.16. При обмене письмами, уведомлениями, документами и другой корреспонденцией (далее - сообщения) стороны определяют условия, что сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если переданы по электронной почте в виде сканированной копии, удостоверенной печатью и подписью руководителя.

8.17. Полученные Сторонами по факсу, электронной почте или посредством иных средств передачи данных, приравниваются к оригиналам, если представляется возможным достоверно установить, что соответствующий документ отправлен Стороной по Договору и подписан ее представителем. Сторона, отправившая копию, направляет оригинал документа в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня отправки копии документа.

8.18. Согласование условий, указанных в приложениях к настоящему Договору, может осуществляться путем подписания Сторонами единого документа или путем обмена документами по факсу или электронной почте с соблюдением условий, предусмотренных 8.16 настоящего договора.

8.19. Обмен документами в рамках исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору осуществляется по следующим электронным адресам:

- Поставщик____________________________;

- Покупатель ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8.20. Условия, изложенные в подпунктах 8.11 – 8.18 данного раздела, являются существенными.

8.21. Все Приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Приложения, спецификации к настоящему договору, а также дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными представителями сторон, а также скрепления их печатями Сторон.

Условия настоящего договора действуют применительно к каждому отдельному приложению, спецификации, подписанными Сторонами. В случае расхождения между условиями договора и приложений, спецификаций, приоритет имеют условия, согласованные в приложении, спецификации.

9.2 Разногласия и споры, связанные с настоящим договором, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней с момента её получения, В случае не урегулирования разногласий и споров в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

9.3 Настоящий договор, подписанный Сторонами посредством обмена документами факсимильной связью или иным образом, считается заключенным при условии последующего направления каждой Стороной в адрес другой Стороны подлинного документа почтой или курьерской службой.

Договор, документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора или подписываемые в его исполнение, за исключением счетов-фактур и товарных накладных ТОРГ-12, и передаваемые посредством факсимильной связи (электронной почты или иным образом), имеют юридическую силу до момента замены их подлинниками документов и могут быть использованы сторонами в суде в качестве доказательств. При этом сторона, направившая такой документ, обязана направить подлинный документ в адрес другой стороны в срок не позднее трех рабочих дней с момента направления документа факсимильной или иной связью.

9.4При изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских и иных реквизитов, при реорганизации, возбуждении процедур банкротства стороны обязаны сообщить об этом письменно в пятидневный срок с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

9.5Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, если это не предусмотрено настоящим договором, без предварительного письменного согласия Поставщика. Поставщик вправе возложить исполнение той или иной обязанности, связанной с поставкой товара на грузоотправителя или иное третье лицо, оставаясь ответственным за действие третьих лиц,

9.6.Настоящий договор действует е момента его подписания сторонами по 31.12.2020г, а в части исполнения обязательств до их полного исполнения.

9.7.Одностороннее изменение, дополнение и расторжение настоящего договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.

9.8.Правила настоящего договора применяются постольку, поскольку соглашением Сторон настоящего договора не будет предусмотрено иное. Заголовки разделов настоящего договора предназначены исключительно для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.

9.9Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Приложения.

10.1. Приложение № 1 – Перечень документов контрагента.

10.2. Приложение № 2 – Схема выгрузки вогонов

10.3. Приложение № 3 – Спецификация № 1.

10.3. Приложение № 4 - Техническое задание на поставку технической соли для ООО «Нефтедорстрой»

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от «__» _______20__ года

№______________

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТА

1. Сведения о контрагенте.

Копия устава.

Копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица.

Копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

Копию протокола (решения) компетентных органов контрагента об избрании единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.).

Копию приказа о вступлении в должность руководителя контрагента.

Копию лицензии контрагента, если деятельность, осуществляемая по договору, подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

Копию выписки из протокола соответствующего органа управления контрагента (общего собрания, совета директоров (наблюдательного совета) с решением по заключению договоров, относящихся к разряду крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Копию бухгалтерского баланса (отчета) контрагента с отметкой ИФНС о принятии (копии документов о направлении баланса почтой или электронной почтой), заверенную руководителем контрагента, за период, предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов (не позднее месяца до даты заключения договора);

Копию выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ (не позднее месяца до даты заключения договора).

Копию карточки с образцами подписей и оттиска печати;

Копию карточки предприятия, подписанную руководителем и скрепленную печатью.

Отчет о среднесписочной численности и работников контрагента.

Документы права собственности, либо договора аренды помещений, в котором осуществляет свою деятельность контрагент, складов, акты приема-передачи, доказательства оплаты.

Копию паспорта руководителя контрагента и лиц, имеющих право подписывать первичные документы.

Копию налоговой декларации по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость за период предшествующий заключению договора, с отметкой налогового органа.

Прим. «Копии указанных в данном перечне документов Контрагента должны быть удостоверены печатью и подписью руководителя и переданы, либо по электронной почте в виде сканированной копии, либо почтовым отправлением, на почтовый адрес Заказчика, не позднее 15-и рабочих дней с момента заключения договора».

Приложение № 2 к договору

от «__» _______20__ года

№______________

Схема выгрузки полувагона

13 целях избежания нарушения целостности упаковки, выгрузку МКР из полувагонов следует начинать из средней части верхнего яруса. После того, как средняя часть верхнего яруса будет свободна, необходимо приступить к выгрузке МКР, находящихся у бортов полувагона, причем после строповки МКР, находящихся у бортов, следует отвести их от борта полувагона в целях сохранения целостности МКР. Выгрузку нижнего яруса полувагона следует производить по такому же принципу.

В целях избежания обрыва строп, а также обеспечения безопасной работы грузчиков, выгрузка одновременно более чем двух МКР не рекомендуется.

Выгрузка верхнего яруса.

1 Выгрузить среднюю часть

2 Выгрузить отводя от борта

1 Выгрузить среднюю часть

Выгрузка нижнего яруса

(

i

Схема

2. Выгрузка отводя от борта

Поставщик: Покупатель: Директор ООО «Нефтедорстрой» ______________Е.В. Жуков

Карта_предприятия

doc▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тупик_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_Филиала_№_6_АО_ГК_Северавтодор_2025_год_с_подписью