Тендер - Концентрат минеральный-галит (соль техническая). №289451350

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.01.2025 по 31.01.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦД_январь - Посмотреть таблицу с даннымиТех.задание_галит ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

III. Техническое задание на закупку товара.

Предмет закупки Концентрат минеральный-галит (соль техническая). - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Поставка осуществляется партиями в объемах и в срок указанные Заказчиком в заявках, направляемых в адрес Поставщика.

Условия поставки транспортом поставщика на склад заказчика, за счет поставщика, поставщик обеспечивает выгрузку товара на складе Заказчика своими техническими средствами и за свой счет.

После заключения договора, в течение суток после поступления заявки от заказчика на поставку товара, поставщик предоставляет по адресу нахождения заказчика образец товара с сопроводительными документами, подтверждающими качество товара, на партию товара подлежащую отгрузке в объёме от 1 кг до 10кг.

Условия оплаты 100% после полной поставки товара не позднее 7 рабочих дней.

Начальная (максимальная) цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (рублей).

Срок гарантии установленный заводом изготовителем. Объем гарантии: на весь объем продукции. Порядок формирования цены с учётом налогов и расходов на перевозку до склада заказчика

(в т.ч. с учетом или без учета расходов на перевозку, монтаж, пуско-наладку, и т. д.)

Финансирование внебюджет 100%

__________________ Начальник отдела теплоснабжения __________________ Начальник ФЭО

___________________ Зам. директора по хоз. вопросам __________________ Начальник ОЗиС

___________________ Специалист по закупкам

Аукцион_223_январь ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГБУ «Санаторий «Волжский утес»

имени академика Е.И. Чазова»

______________ Жуков Д.Л.

"23" января 2025 г.

Документация

об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на поставку концентрата минерального-галит (соль техническая)

для нужд ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» имени академика Е.И. Чазова»

2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель ____________________________Ложечкина Е.В.

Согласовано __________________ Начальник ОЗ и С Бертасов Д.Н.

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

Образцы форм и документов для заполнения

Форма № 1

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара, о количестве (объеме) и качестве работ, услуг, в том числе о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 3.

ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ

ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» имени академика Е.И. Чазова»

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу : ___________________________________

_____________________________________________________________________________

(место нахождения юридического(физического) лица, направившего запрос или

иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) ___________________________ (Фамилия И.О.)

( подпись)

М.П.

IV. Проект договора

с.п. Волжский Утес «__ » __________ 2025г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Волжский утес» имени академика Е.И. Чазова» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Жукова Дмитрия Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны, на основании протокола подведения итогов в _______________________ №_________________ от «___»___________. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором обязуется поставить и передать _____________________ (далее - товар) Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации (Приложение N1 к Договору).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость товара по Договору составляет ____________ (_______________) рубля.
2.2. Стоимость товара включает в себя упаковку, а также все расходы поставщика связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку товара до склада заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Заказчик по согласованию с поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить цену договора только в случаях, предусмотренных п. 219 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Волжский утес» имени академика Е.И. Чазова» Управления делами Президента Российской Федерации (далее Положение о закупке).
2.4. Оплата поставляемого товара производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика не позднее 7 рабочих дней с момента полной поставки товара на склад Заказчика, на основании подписанных с обеих сторон, актов сдачи-приёмки товара и (или) товарной накладной и счёта-фактуры.
2.5. Финансирование: 100% внебюджет.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
3.1. Поставщик обеспечивает доставку товара до склада Заказчика, расположенного по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ШИГОНСКИЙ, С.П. ВОЛЖСКИЙ УТЕС, ТЕР. САНАТОРИЯ, УЛ КУРОРТНАЯ, СТР.1.
3.2. Поставка осуществляется партиями в объемах и в срок указанные Заказчиком в заявках, направляемых в адрес Поставщика, транспортом поставщика на склад заказчика, за счет поставщика, поставщик обеспечивает выгрузку товара на складе Заказчика своими техническими средствами и за свой счет.
После заключения договора, в течение суток после поступления заявки от заказчика на поставку товара, поставщик предоставляет по адресу нахождения заказчика образец товара с сопроводительными документами, подтверждающими качество товара, на партию товара подлежащую отгрузке в объёме от 1 кг до 10 кг.
3.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемой продукции, в соответствии с п. 219 Положения о закупке.
Окончательный объём поставок может корректироваться заказчиком в соответствии с нуждами учреждения.
3.4. Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются условиями настоящего договора.
3.5. До начала поставки товаров Заказчик вправе направить Поставщику требование о передаче для утверждения Заказчиком контрольного образца товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и проч.). Поставщик обязан передать контрольный образец товара, а также сопроводительную документацию, в сроки, указанные в таком требовании. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан утвердить образец, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии контрольного образца требованиям Договора или обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. По получению такого уведомления Поставщик обязан не позднее чем в двухдневный срок передать Заказчику для утверждения другой контрольный образец соответствующего товара, а также сопроводительную документацию. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан утвердить представленный повторно контрольный образец, либо направить в адрес Поставщика уведомление о несоответствии контрольного образца требованиям Договора или обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения Поставщиком сроков передачи контрольного образца, несоответствия предлагаемых Поставщиком образцов требованиям, предъявляемым к нему действующим законодательством и настоящим Договором, непредставления Поставщиком Получателю одновременно с образцом надлежаще оформленной отчетной документации, Заказчик принимает решение о применении к Поставщику штрафных санкций, расторжении Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договора.
Утвержденный контрольный образец остается у Заказчика, включается в стоимость Договора и может использоваться для оценки поставляемой продукции в течение всего срока поставки.
3.6. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке, не соответствующей требованиям настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.
3.7. Товар (партия товара), при поставке на склад Заказчика, сдаётся Заказчику по количеству.
Лицо, передающее товар на складе Заказчика должно иметь полномочия на участие в приемке продукции по количеству и должно передать данный документ Заказчику во время приемки.
В случае если лицо, передающее товар Заказчику не имеет таких полномочий, товар принимается Заказчиком в одностороннем порядке с составлением акта несоответствия количества передаваемого товара (по форме, принятой у Заказчика), который является достаточным документом, подтверждающим факт несоответствия партии товара по количеству.
3.8. Проверка товара на соответствие его качества условиям Договора может быть произведена Заказчиком в период хранения и гарантийной эксплуатации товара.
3.9. Заказчик вправе проводить экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. Такая экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных договором.
3.10. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у поставщика
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, акта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При выявлении серьёзных нарушений требований договора к поставляемым товарам, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, с отнесением убытков, причинённых не надлежащим исполнением договора на поставщика.
3.11. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия.
3.12. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.13. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия качества поставленных товаров условиям Договора, Заказчик в течении 3-х дней уведомляет об этом Поставщика с указанием наименования такого товара, номера накладной, количества товара.
3.14. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня направить Заказчику телеграмму с указанием даты прибытия представителя для участия в комиссии по вопросу несоответствия качества товара.
3.15. Представитель Поставщика должен прибыть к Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента уведомления.
3.16. Стороны договорились, что неприбытие представителя Поставщика в срок, указанный в п. 3.15 Договора, для участия в комиссии по вопросу качества является признанием Поставщиком несоответствия данной продукции условиям Договора и основанием для возмещения стоимости некачественного товара.
3.17. Гарантийный срок должен соответствовать срокам установленным производителем, остаточный срок на момент поставки не менее 90%.
3.18. Товар не надлежащего качества подлежит замене на качественный товар в течение суток с момента составления акта о поставке товара не надлежащего качества.

ОТВЕТСТВННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ, при этом ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ в рамках настоящего договора не применяется.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
В случае нарушения сроков поставки товара (партии товара) и (или) нарушения сроков
представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости товара, не поставленного в срок, предусмотренный договором, или заявкой на поставку товара, направленной Заказчиком поставщику, за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств.
В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), предусмотренному
настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости товара (партии товара), поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.
В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к
Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости товара (партии товара), ненадлежащего качества, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком договора
повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен его аналогичного договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.
Если Заказчик не заключил аналогичный договор взамен прекращенного договора, но в
отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой.
Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения договора за
сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте - цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных расходов.
Удовлетворение требований, предусмотренных п.п. 4.6 и 4.7 настоящего договора, не
освобождает сторону, не исполнившую обязательства или ненадлежащее его исполнившую, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.
В случае если поставщик при заключении договора либо до или после его заключения
предоставил Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Заказчик имеет право потребовать неустойку в размере 10% от общей стоимости настоящего договора.
Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность наступает, если Поставщик, предоставивший недостоверные заверения, исходил из того, что Заказчик будет полагаться на них, или имел разумные основания исходить из такого предположения.
Заказчик, полагавшийся на недостоверные заверения Поставщика, имеющие для него
существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения,
вызванного недостоверными заверениями, данными другой стороной, вправе вместо отказа
от договора требовать признания договора недействительным.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут

возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, влечет за собой утрату права, для этой Стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности

будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Поставщик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации к настоящему договору.

6.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть сертифицирован, в случаях, предусмотренных Законодательством. Сертификаты качества, ветеринарные удостоверения, декларации о соответствии товара, предоставляются на каждую партию поставляемого в рамках договора товара.

6.3. Гарантийные обязательства Поставщика не могут быть мене гарантийных обязательств производителя.

6.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. При разрешении возникающих споров стороны руководствуются договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. До передачи неразрешённого спора в суд сторона обязана направить в адрес другой стороны претензию. Срок ответа на претензию устанавливается равным 10 дням.

7.3. При отсутствии ответа на претензию в установленный срок, а также при отказе в удовлетворении претензии, спор передается на рассмотрение суда. Споры сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

СРОК ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2025 года, в отношении расчетов, до исполнения всех обязательств по договору обеих сторон.

8.2. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных ниже.

8.3. Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе изменить существенные условия договора:

а) предусмотренный договором объем закупаемых товаров

(работ, услуг), но не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

б) сроки исполнения обязательств по договору и (или) срок действия договора в случае, если такая необходимость вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, иными непредвиденными обстоятельствами, изменившейся потребностью заказчика в товаре (услуге, работе) или несвоевременным исполнением заказчиком своих обязательств по договору;

в) цену договора:

в случае, если такое условие предусмотрено документацией о закупке, и (или) извещением о закупке, а также договором, – путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора);

в случаях, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта;

в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы);

в случае изменения налогового режима налогоплательщика (поставщика, исполнителя, подрядчика);

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки НДС;

в случае если в договоре указаны цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, но отсутствует объем закупаемых товаров, работ, услуг (максимальное значение цены договора может изменяться не более чем на 10 процентов);

г) цену единицы товара (работы, услуги):

путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора);

в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы);

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки НДС. 9.ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, Положением и договором.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе

от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о закупке и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победителем.

9.3. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора устанавливается законодательством Российской Федерации и условиями договора.

9.4. При исполнении договора с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пп.в п.1 ч.2 ст.3.1-4. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары.

9.5. При расторжении договора стороны должны произвести сверку расчетов за поставленную продукцию.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №____ от «__» __________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными