Тендер - Комплект химических реактивов Тип банок в комплекте Пластиковые банки с плотными крышками №309497722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Дополнительные условия к контракту.docx
• Обоснование НМЦК.xlsx

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 22.09.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001098

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) / Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)/ / муниципальный округ Ясенево, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул Островитянова,

Срок поставки товара (календарных дней)

60

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 17263.64 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

863.18 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца после окончания срока действия контракта. Срок предоставления обеспечения - до момента заключения контракта. обеспечение может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Реквизиты для перечисления обеспечения в виде денежных средств: л/с: 20736Н99150; р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Срок предоставления обеспечения - до момента заключения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Наименование получателя: УФК по г. Москве (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, л/с 20736Н99150) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Счет для перечисления суммы обеспечения: Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г.Москва Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Единый казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в ГУ Банка России по ЦФО, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Лицевой счет № 20736Н99150 Налоговая строка заполняется следующим образом: - первая графа - КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - вторая графа - ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по контракту № _

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20736Н99150

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Дополнительные_условия_к_контракту

Приложение к электронному контракту, сформированного с использованием ЕИС

№___________ (номер контракта соответствует номеру извещения).

Контракт

ИКЗ _________________________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Белоусова Всеволода Вадимовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Сторона контракта, указанная в разделе 2.2. «Информация о поставщике» титула электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице владельца сертификата с указанием должности, подписавшего электронный контракт, действующего на основании полномочий руководителя организации, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в соответствии с ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основании сведений, указанных в подразделе 2.3 титула электронного контракта в структурированном виде, сформированного с использованием ЕИС, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

• • • Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку химических реактивов для ФГБУ ФЦМН ФМБА России в 2025 году (далее – Товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно электронному Контракту, в сроки и на условиях согласно разделу 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

1.6. Маркировка и упаковка Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара).

1.7. Место (места) поставки Товара по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, дом 1, строение 10.

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта, указана в разделе 5.2. «Цена контракта» титула электронного контракта.

2.3. В стоимость единицы Товара включены стоимость Товара, все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в следующем порядке:

2.4.1. Оплата за поставленный Товар осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета бюджетного учреждения Заказчика.

2.4.2. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения КВР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, предусмотренного п. 3.1. электронного Контракта, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного структурированного документа в ЕИС, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиямизаключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту в ЕИС.

2.4.5. Заказчик оставляет за собой право уменьшить оплату Контракта на сумму выставленных встречных обязательств (пени, штрафы).

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2.7. Заказчик оставляет за собой право уменьшить размер оплаты Контракта на сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.8. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема передаваемых прав, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.7. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.3. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством об одностороннем отказе от обязательств и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

3.3.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.3.4. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу. Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара. требованиям Контракта;

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

3.4.6. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Не осуществлять полный объем выборки Товара в зависимости от существующей потребности.

3.4.9. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством об одностороннем отказе от обязательств и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

Порядок и сроки поставки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется после заключения Контракта в течение 60 дней.

4.2. Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика). Обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00. Поставка термолабильных Товаров обеспечивается с соблюдением температурного режима, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4.3. Поставщик, не позднее чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, государственный номер автотранспорта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресами электронной почты для получения сообщений являются:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.4. Остаточный срок годности на Товар на дату поставки Товара должен составлять не менее 4 месяцев.

Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.1 Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты поставки Товара, Поставщик направляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Контрактом, сформированный электронный структурированный документ о приемке (структурированный документ о приемке), подписанный Поставщиком усиленной квалифицированной электронной подписью (далее- УКЭП), сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе:

- идентификационный код закупки;

- наименование, место нахождения Заказчика;

- наименование объекта закупки;

- информацию о Поставщике: полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

- адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если поставщик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);

- адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Поставщиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если поставщиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если поставщиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени поставщика выступает обособленное подразделение юридического лица);

- единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование Товара;

в) отчетный период

г) информацию о количестве Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу Товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе.

К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.1.3. При условии, что осуществляется поставка медицинских изделий, относящихся к группе отдельных видов медицинских изделий, подлежащих идентификации в государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, Поставщик обязан указать коды маркировки (идентификации) в документе о приемке, который формирует в ЕИС.

5.1.4. в документе о приемке коды идентификации товаров, которые подлежат обязательной маркировке, указывается одним из следующих способов:

• загрузкой файла с кодами идентификации, зарегистрированными в ГИС МТ «Честный ЗНАК», для всех товаров, указанных в документе о приемке;
• загрузкой файла с кодами идентификации, зарегистрированными в ГИС МТ «Честный ЗНАК», для конкретного товара, указанного в документе о приемке;
• указанием кодов идентификации по конкретной позиции товара с использованием 2D-сканера;
• указанием кода идентификации, зарегистрированные в ГИС МТ «Честный ЗНАК», вручную по конкретной позиции товара.

При применении объемно-сортового учета товаров в документе о приемке:

• допускается указание сведений о маркировке товаров как поэкземплярно, так и в объемно-сортовом разрезе (GTIN и количество кодов идентификации потребительских упаковок);
• при применении объемно-сортового разреза по требованиям ГИС МТ «Честный ЗНАК» сведения о маркировке заполняются по формату: [02] [GTIN][37] [количество].

5.2. Фактической датой приемки Товара считается дата подписи Заказчиком структурированного документа о приемке – в электронной форме в ЕИС, указанная в структурированном документе о приемке Товара в ЕИС.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документ, подтверждающий дату фактической передачи Товара на экспертизу Заказчику;

б) сертификаты/декларации соответствия, обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг);

в) копию регистрационного удостоверения на Товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР), в случае если Товар является медицинским изделием и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

г) гарантию Поставщика на Оборудование (гарантийный талон с указанием модели и серийного номера), срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа, но не менее 12 месяцев (предоставляется при поставке Оборудования).

5.4. Датой поставки Товара считается дата подписи Заказчиком документа, подтверждающего дату фактической передачи Товара на экспертизу Заказчику.

5.5. Получение Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с наименованием, количеством и техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Контракте, а также другими условиями Контракта.

5.6. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Заявке и Контракте.

5.7. Документы о приемке формируются Поставщиком и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в виде структурированного документа о приемке.

5.8. В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке и получения Товара на основании результатов экспертизы Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает УКЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает УКЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе за свой счет, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном выше. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с требованиями, указанными выше, осуществляется путем формирования, подписания УКЭП лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

5.9. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС в сфере закупок.

5.10. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы Товара в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона о контрактной системе.

5.11. Экспертиза Товара и сопроводительных документов на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Товара на экспертизу.

5.12. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар (партию Товара) с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в ЕИС в сфере закупок.

5.13. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с даты подписания документа, подтверждающего дату фактической передачи Товара на экспертизу Заказчиком.

5.14. Структурированный документ о приемке считается подписанным с даты подписания его Заказчиком и Поставщиком УКЭП лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС в сфере закупок.

5.15. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке в ЕИС.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и условиями настоящего Контракта.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
• Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 (пяти) тысяч рублей и не менее 1 (одной) тысячи рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего [1] исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

К обязательствам Поставщика, которое не имеет стоимостного выражения, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых Заказчик начисляет штраф, относятся:

-непредставление в срок, предусмотренный условиями Контракта, документов об исполнении Контракта, в том числе документов, подтверждающих исполнение заявки Заказчика, к которым также относится нарушения срока предоставления документов, то есть не совершения действия по передаче в адрес заказчика определенных контрактом документов, которые должны быть предоставлены не позднее даты исполнения заявки, согласно требованиям Заказчика.

• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
• Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в срок не более 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров является обязательным для Сторон.

8.3. Под соблюдением претензионного порядка для Стороны, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии по существу в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения и направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата.

8.4. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, при этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.2 Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (за исключением закупки у единственного поставщика согласно ст. 93 Федерального закона о контрактной системе).

9.6. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

9.7. Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта являются: повторное нарушение поставки по Заявке (полная непоставка заявки в срок, нарушение срока поставки по заявке, частичная поставка по заявке). Частичная поставка по Заявке признается нарушением равным полному невыполнению заявки и является существенным нарушением.

10. Срок действия Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г. включительно.

10.2. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение всех взаимных обязательств Сторон, за исключением обязательств, возникших до истечения срока действия Контракта, обязательств по оплате, обязательств по гарантийному обслуживанию, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, и не требует заключения дополнительного соглашения.

10.3. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Контрактом и законодательством РФ.

Обеспечение исполнения Контракта

Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 1 % начальной (максимальной) цены Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой безотзывной гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей. 45 Федерального закона о контрактной системе.

• Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

• Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
• В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
• Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
• В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
• В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.8 Контракта.
• Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе , освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе , от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Уведомления Сторон

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, при направлении по электронной почте или факсимильной связи – должно быть так же направлено по почте письмом в адрес этой Стороны, указанный в пунктах 2.1. и 2.2. электронного Контракта.

Письма/уведомления/заявки в электронном виде направляются по электронной почте на адрес Заказчика/Поставщика, указанные Контракте.

Письма/уведомления в электронном виде направляются Заказчику по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12.2. Письма/уведомления/заявки на поставку Товара в электронном виде направляются Заказчиком с электронной почты, содержащей домен: @fccps.ru, с почты контактного лица Заказчика или посредством факсимильной связи по номеру ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

12.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Контракте, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием Почты России уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой Почты России. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершения иных действия в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС в сфере закупок путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального законао контрактной системе. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС в сфере закупок, подписываются УКЭП лица, имеющего права действовать от имени Поставщика, Заказчика и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

Прочие условия

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Контракт составлен в форме электронного документа.

13.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. Заключение дополнительного соглашения при этом не требуется.

13.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, технических и качественных характеристик и иных условий Контракта.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте, в соответствии с действующим законодательством.

13.8. Стороны в рамках Контракта будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами.

13.9. В целях исполнения Контракта Стороны допускают использование УКЭП при исполнении Контракта и совершении иных юридически значимых действий по Контракту и признают электронные документы, подписанные только УКЭП, в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

13.10. Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «Об электронной подписи», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и иными нормативно-правовыми актами..

13.11. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный УКЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью

13.12. Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором электронного документооборота выставления такого электронного документа

13.13. Для осуществления информационного взаимодействия от Поставщика требуется наличие технической возможности для обмена электронными документами и подписание электронных документов УКЭП

Адрес, реквизиты Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

к ненадлежащему исполнению, также относится поставка товара не по заявке Заказчика, оформление документов исполнения, несоответствующим правилам бухгалтерского учета и п.3.1. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС, а также при не указании в акте приемки товара страны происхождения и сроков годности товара. ↑

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы Paggard

Протокол подведения итогов закупки, осуществляемой в соответствии с ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком является: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ"ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Определение поставщика осуществляет: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ"ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

1. Наименование объекта закупки: Комплект химических реактивов

2. Начальная (максимальная)цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,64 руб.

3. Извещение о проведении настоящей закупки осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ и проект контракта были размещены «22» сентября 2025 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)по адресу в сети «Интернет»: https://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ТЭК-Торг по адресу в сети «Интернет»: https://44.tektorg.ru.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ проводилась заказчиком «22» сентября 2025 г.

5. В соответствии с п.5 ч.12 ст.93 № 44-ФЗ на основании предварительных предложений участников на сайте ЭТП ТЭК-Торг «22» сентября 2025 г. была определена 1 заявка с порядковым номером: 1.

Заявка на участие в закупке осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Заказчик рассмотрел заявку на участие участника закупки осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и извещения о проведении закупки осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ, в порядке, установленном п.6 ч.12 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, и принял решение:

- Посмотреть таблицу с данными

7. На основании пп.«в» п.6 ч.12 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий протокол подведения итогов по закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ на сайт ЭТП ТЭК-Торг по адресу в сети «Интернет»: https://44.tektorg.ru.