Тендер - Комплект "СТ-фото" активный хлор (общий,свободный) №272221310

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Извещение Форма аутентификации
- Посмотреть таблицу с данными




Добавление (авторизация) новой ЭП/ нового пользователя Проект_контракта_товар_2024

ИКЗ _______________________________________________________________________________

Контракт

на поставку товара № __________

г. Казань «____» _____________ 2024г.

ГАОУ «Адымнар- Казань», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шамсутдинова А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ., действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст 93 ч.1 п.4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар

1.2. Наименование, количество, принадлежности Товара, а также иные условия определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Срок поставки:

1.3 По предварительной заявке Заказчика в срок не позднее дней получения заявки поставщиком

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:

Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Все платежи по Контракту должны совершаться в российских рублях.

2.2. Стоимость услуг, оказание которых предусмотрено Контрактом, составляет _________________ рублей 00 копеек, в.т.ч. НДС (Облагается) или Без НДС. В указанную цену включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Указанная в п. 2.2. настоящего раздела цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Аванс не предусмотрен.

2.5.Финансирование и оплата закупки осуществляется из Бюджет РТ______________________________________по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами по классификации:

- Посмотреть таблицу с данными

2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщиком штрафа и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер штрафа и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета штрафа и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщиком по Контракту. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с частью 14 статьи 34 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщиком.

2.7. Оплата Товара, указанного в п. 1.1. Контракта, производится по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку Товара надлежащего качества на условиях настоящего Контракта с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, а также принадлежностей Товара.

3.1.2. Обеспечить следующие требования к Товару:

- товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке;

- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов;

- товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации и предусмотренные Спецификацией (Приложение №1 к Контракту).

3.1.3. Передать Заказчику Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.1.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: акт сдачи-приемки Товара, накладные, счета-фактуры, сертификаты, либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.1.6. Исполнить условия Контракта лично либо с привлечением третьих лиц. При этом, привлечение третьих лиц к выполнению обязательств, предусмотренных Контрактом, допускается исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от обязанности выполнения условий Контракта.

3.1.7. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Товара, являющиеся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков два и более раз, Поставщик обязан в 10-дневный срок со дня обращения Заказчика заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.

3.1.8. Поставщик обязан осуществить установку и подключение Товара.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.2. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара.

3.2.3. Требовать от Заказчика оплаты поставленного Товара.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять поставленный Товар по акту сдачи-приемки Товара.

3.3.2. Обеспечить оплату поставленного Товара в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять в любое время ход и качество исполнения условий Контракта.

3.4.2. Отказаться от оплаты в случае несоответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом.

3.5. Требование к поставщику:

3.5.1.В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заказчиком устанавливаются следующие единые требования к Поставщику, а именно:

• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования);

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участник закупки не является иностранным агентом

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Обеспечение гарантийных обязательств -не установлено.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств размер штрафа в отношении Поставщика устанавливается в размере 10% цены контракта.

Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), устанавливается пунктом 3 Постановлением Правительства от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042).

5.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за каждый факт неисполнения размер штрафа в отношении Заказчика устанавливается в размере 1000 рублей.

Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, устанавливается пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.5 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, вправе потребовать уплаты штрафов.

5.6. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов (пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Расторжение Контракта допускается исключительно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.

6.2. Сдача-приемка Товара по количеству и качеству производится Сторонами по адресу: __________________________________________

6.3. Товар доставляется Поставщиком в заводской упаковке без механических, химических и прочих повреждений.

6.4. В течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки Товара Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Поставщику, либо, при обнаружении недостатков товара, представить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного товара, Заказчик по своему усмотрению вправе либо отказаться от исполнения условий Контракта, либо в течение 10 дней с момента получения акта сдачи-приемки товара от Поставщика составить акт с указанием перечня недостатков Товара и сроков их устранения Поставщиком за свой счет.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Контракту, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, война или военные действия, повлекших невозможность исполнения условий Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2024года________ включительно.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке применяются пункты 9.3-9.7 настоящего раздела

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передан Поставщику, другой находится у Заказчика.

10.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Контракта при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5.1. Спецификация (Приложение 1).

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

_______________/______________ / _________________/_____________/

(М.П.) (М.П.)

(М.П.)

Приложение №1

к Государственному контракту

на поставку товара №

от « » 2024 г.

Спецификация

ГАОУ «Адымнар-Казань»_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Шамсутдинова Айдара Ильдаровича, действующего на основании__Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящее Приложение к Государственному контракту по поставке товара № от . .2024 о нижеследующем:

• Поставщик обязуется на условиях Контракта поставить Заказчику следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Общая сумма ( ) рублей 00 копеек, НДС не облагается

1.2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Контракта № от « 2024 г.

1.3. Настоящее Приложение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Заказчик: Поставщик:

_______________/__________________ / ___________________/___________/

(М.П.) (М.П.)