Тендер - Кислотное моющее средство №296381668

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен кислотные_моющие_ср-ва

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________ (сокращенное наименование ________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _____, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) (сокращенное наименование ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Белова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в порядке, установленном п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить поставку _________________________(далее – «Товар») согласно спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора в обусловленный Договором срок, а Заказчик принять и оплатить Товар в порядке и сроки установленные настоящим Договором.

Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик:

Поручает Поставщику осуществление поставки Товара для Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

Обеспечивает оплату Товара в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора;

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

Осуществляет контроль над исполнением настоящего Договора.

Поставщик:

Обязуется поставить Товар для Заказчика надлежащего качества в объеме, сроки, установленные настоящим Договором;

Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора;

Вправе получать оплату за Товар в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ ТОВАРА

Товар поставляется на склад Заказчика транспортом Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик до перехода права собственности на Товар Заказчику.

Поставка Товара производится на склад Заказчика по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д. 35.

Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Разгрузка, приемка Товара по количеству и качеству производятся в присутствии представителей Заказчика и Поставщика.

Товар поставляется в течение 15 календарных дней с момента подписание договора, в рабочее время с 8:00 до 16:00 (время местное).

Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, подтверждаться удостоверением качества (сертификатом соответствия), санитарно-эпидемиологическим заключением, и/или иными документами, другой нормативно-технической документации применительно к Товару. Указанные документы Поставщик обязан представлять с каждой партией Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от обязательств перед третьими лицами, приобретенный Поставщиком в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней обязан принять поставленный товар по документам о приемке, в случае его соответствия условиям договора и потребности Заказчика.

В случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора и Спецификации Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих направляет Поставщику Мотивированный отказ от приемки Товар. После получения Мотивированного отказа Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан устранить несоответствие по качеству, отраженные в уведомлении Заказчика, доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

Датой поставки Товара считается дата подписания отчетных документов: товарной накладной или универсального передаточного документа. Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с поставкой Товара счет – фактуру, счет с обязательным указание номера и даты Договора.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА

Объем и цена Товара, подлежащего поставке, указаны в Спецификации (Приложение № 1). Цена единицы Товара остается неизменной в течение всего срока действия Договора.

Цена Товара составляет: ________ (________) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Цена товара является твердой и определяется на весь срок действия Договора.

Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в полном объеме на склад Заказчика и ввода в эксплуатацию (при наличии необходимости и указания в условиях договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Товара Заказчиком и получения оригиналов отчетных документов, оформленных надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором:

Счета Поставщика с описанием товара, указанием цены, единиц товара, общей суммы в 1 (одном) экземпляре;

Счет-фактуры или универсального передаточного документа в 1 (одном) экземпляре (если эти документы предусмотрены законодательством РФ);

Товарной накладной или универсального передаточного документа в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика), подписанной полномочными представителями сторон с обязательным указанием номера и даты настоящего Договора;

Акт приема-передачи в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика) подписанной полномочными представителями сторон с обязательным указанием номера и даты настоящего Договора;

Сертификат соответствия Госстандарта РФ и иные документы (если законодательство РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы) в 2 (двух) экземплярах, заверенные надлежащим образом полномочным представителем Поставщика.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику в полном объеме, и в случае не предоставления Поставщиком полного комплекта отчетных документов, оформленных надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

• Цена Договора включает в себя расходы на приобретение, транспортировку, разгрузку, упаковку, вывоз тары, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, прочие расходы, связанные с доставкой, разгрузкой Товара при сдаче его Заказчику.
• Датой оплаты считается дата списание денежных средств со счета Заказчика
• Оплата производится за счет средств бюджетного учреждения.
• Идентификационный код Закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штраф устанавливается за ненадлежащее неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одна) тысяча рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штраф устанавливается в размере 10% от цены Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, и составляет (____) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, в части оплаты до полного исполнения принятых на себя обязательств.

Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе подать иск о расторжении Договора в суд, а также направить Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств с требованием уплаты указанной в п. 5.5.неустойки, если:

Поставщик не поставит Товар или его часть по заявке Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

Поставщик не поставит предусмотренное Договором количество Товара, либо не выполнит требования Заказчика о замене Товара ненадлежащего качества или о доукомплектовании Товара в установленный Договором срок.

Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях своего наименования, адреса, телефонов, факсов и банковских реквизитов в пятидневный срок после такого изменения. Полученное уведомление об изменениях наименования, адреса, телефонов, факсов или банковских реквизитов противоположной Стороны является неотъемлемой частью Договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договорённости. При не достижении согласия по спорному вопросу, спор по инициативе одной из Сторон разрешается в Арбитражном суде Пермского края с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.

Все Приложения к Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору _________ № от «__» ______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ______ от «____» __________ 2025 г.

Декларация соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя)

Настоящим поставщик (подрядчик, исполнитель) ООО ______________________

декларирует, что соответствует требованиям, предусмотренным ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации поставщика (подрядчика, исполнителя) – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании поставщика (подрядчика, исполнителя) – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у поставщика (подрядчика, исполнителя) недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. поставщик (подрядчик, исполнитель) считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у поставщика (подрядчика, исполнителя) – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – поставщика (подрядчика, исполнителя) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – поставщика (подрядчика, исполнителя), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) поставщик (подрядчик, исполнитель) не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) отсутствие у поставщика (подрядчика, исполнителя) ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Директор _________________ / ________________ /

Счет_на_оплату_№_135_от_1_апреля_2025_г._-_ФЦССХ_им.С.Г.Суханова

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО

"АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург

Банк получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК

Сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ООО "Теплосервис-Екатеринбург"

Получатель

Счет на оплату № 135 от 1 апреля 2025 г.

Поставщик

(исполнитель):

Покупатель

(заказчик):

Основание:

ООО "Теплосервис-Екатеринбург", ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.

Екатеринбург, Инженерная ул., д. 71, офис 29, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ФГБУ "ФЦССХ ИМ. С.Г. СУХАНОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. ПЕРМЬ), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8,

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, дом 35

Основной договор

№

1

2

Товар (Услуга)

Кол-во

Кислотное моющее средство ЭВОМАКС Премиум

(концентрат, канистра 25кг)

Бумага индикаторная универсальная ph 0-12 упаковка 100

полосок

Ед.

Цена

250 кг

5 шт

Сумма

395,00

98 750,00

500,00

2 500,00

255

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Итого:

В том числе НДС:

Всего к оплате:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

16 875,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Всего наименований 2, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Сто одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок готовности к отгрузке: в наличии

Условия отгрузки: доставка до адреса Покупателя г. Пермь, ул. Маршала Жукова, д.35 (за счёт Поставщика)

Счёт действителен в течение 10 (десяти) календарных дней

По прошествии указанных сроков, пожалуйста, запросите обновленный документ

Руководитель

Галкин А.С.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

Галкин А.С.

М.П.