Тендер - Кислота лимонная моногидрат пищевая(Е330) №287998139

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Курская облМесто поставки (адрес):г. Курск, ул. Магистральная, д. 15.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.12.2024 по 13.01.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.12.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):13.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Золотая, строение 13, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:16.01.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Документация_для_закупки_Лимонной_кислоты_24.12.2024

Извещение о закупке.

Открытый аукцион в электронной форме

на поставку Кислоты лимонной моногидрата пищевого(Е330)

Настоящее извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ и услуг АО «КОНТИ-РУС»

- Посмотреть таблицу с данными

Документация о закупке.

Открытый аукцион в электронной форме

на поставку Сахара-песка

г. Курск, 2024 год

Содержание:

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 2. Информационная карта.

Раздел 3. Проект договора.

Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация).

Раздел 6. Формы заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

Раздел 1. Общие положения.

Законодательное регулирование. Основные понятия.

1.1. Конкурентная закупка в форме открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту – аукцион) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «КОНТИ-РУС».

1.2. Под аукционом в соответствии с Законом № 223-ФЗ понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

В соответствии с п. 3.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «КОНТИ-РУС» Заказчик может осуществлять конкурентную закупку, предусматривающую выбор нескольких победителей по одному лоту. При этом в документацию о конкурентной закупке вносится информация о количестве договоров и победителей, порядке распределения общего объема закупки между ними, если такое распределение предполагается. В документации могут быть установлены особенности заключения и исполнения договоров с несколькими победителями. В случае осуществления конкурентной закупки с возможностью выбора нескольких победителей по одному лоту с целью распределения по частям общего объема потребности Заказчика между победителями участник закупки подает заявку на весь объем продукции.

1.3. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.1. Участником настоящего аукциона в электронной форме является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

2.2. Участнику настоящего аукциона в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки «РТС-тендер».

2.3. Заявки на участие в аукционе в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в пункте 13 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации) в соответствии с Законом № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «КОНТИ-РУС» и регламентом электронной площадки «РТС-тендер».

2.4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего аукциона в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации) даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе в электронной форме.

2.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).

2.6. Заполнение заявки на участие в настоящем аукционе в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).

2.7. Участник настоящего аукциона в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в аукционе в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе в электронной форме.

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

3.1. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме предоставляется участникам закупки в электронной форме в сроки, установленные в пункте 16 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).

3.2. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, запрос о даче разъяснений положений извещения и документации об аукционе в электронной форме.

3.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в настоящем пункте, заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.4. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет настоящего аукциона в электронной форме и существенные условия проекта договора.

Отмена открытого аукциона в электронной форме.

4.1. Заказчик вправе отменить настоящий аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, установленного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).

4.2. Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается в ЕИС, на официальном сайте в день принятия этого решения.

4.3. По истечении срока отмены аукциона в электронной форме, предусмотренного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации) и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

5.1. Изменения, вносимые в извещение и документацию об аукционе в электронной форме, размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

5.2. В случае внесения изменений в извещение и документацию об осуществлении аукциона в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе в электронной форме, установленного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).

Порядок и условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее по тексту – приоритет в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016).

6.1. Порядок предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:

• • при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора;
  • при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора;
  • при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора;
  • при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

6.2. Условия предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:

6.2.1. участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;

6.2.2. участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке

6.2.3. отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования), страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

6.2.4. для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее по тексту - постановление Правительства от 16 сентября 2016 года № 9255), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанная в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

6.2.5. отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

6.2.6. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

6.2.7. положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

6.2.8. при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства от 16 сентября 2016 года № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Раздел 2. Информационная карта.

Настоящая документация о проведении открытого аукциона в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ и услуг АО «КОНТИ-РУС»

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 3. Проект договора.

ДОГОВОР № ЕИС ___________

г. Курск «___» января 2025 г.

_________________________, находящееся на общей/упрощенной/патентной системе налогообложения и являющееся/не являющееся плательщиком НДС, зарегистрированное в реестре субъектов малого/среднего предпринимательства, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТИ-РУС», находящееся на общей системе налогообложения и являющееся плательщиком НДС, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по МТО Рубцова Дениса Владимировича, действующего на основании доверенности б/н от 06.02.2024г, с другой стороны, далее по тексту именуемые как Стороны, и каждый в отдельности как Сторона, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ и услуг АО «КОНТИ-РУС» и иными нормативно-правовыми актами РФ, на основании извещения о закупке №______________, протокола от «__»января 2025г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях настоящего договора передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить сырье для кондитерской промышленности (далее - «Товар») согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору). Наименование, количество, цена Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Технологические и качественные характеристики, а также нормативный документ, которому должен соответствовать Товар, установлены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

1.2 Сопроводительными документами по настоящему договору считаются: товарная накладная (ТОРГ-12)/УПД, транспортная накладная или товарно-транспортная накладная, счет-фактура, счет на оплату. Документами, подтверждающими качество Товара, являются: декларации/сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты происхождения и иные документы, предусмотренные законодательством или необходимые Заказчику. Указанная документация должна быть на русском языке (в том числе и на импортные Товары). В случаях, предусмотренных правовыми актами, допускается предоставление заверенных надлежащим образом копий. Срок действия сертификатов\деклараций соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации Товара.

Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на каждую партию Товара отдельно. Поставщик обязан предоставить полный комплект предусмотренных законодательством РФ товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность поставляемого Товара, которые должны быть переданы Заказчику одновременно с передачей УПД/накладной на партию Товара.

Поставщик обязан указывать в УПД /товарной накладной (ТОРГ-12) сведения о декларации соответствия или сертификате соответствия на товары (регистрационный номер), подлежащие обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов или подлежащие прослеживаемости.

1.3. Подписание Заказчиком сопроводительных документов не свидетельствует о его осмотре и проверке. Осмотр и проверка соответствия товара условиям договора, спецификации, техническому заданию и товарно-сопроводительным документам, по наименованию, ассортименту, количеству, качеству, цене, таре (упаковке), осуществляется Заказчиком в сроки, указанные в п. 2.10. Договора.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ, КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара: с «27» января по «31» мая 2025 года.

Поставка Товара Заказчику осуществляется партиями на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Количество Товара и конкретная дата поставки в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Заказчик направляет Заявки Поставщику на поставку Товара посредством обмена электронными письмами с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронный адрес Поставщика ________________. Объем поставляемого по Заявкам Товара учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальное количество, указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Оплате подлежит фактически поставленное количество товара.

Заявки направляются Заказчиком не позднее чем за _____________ календарных/рабочих дней до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного в настоящем пункте Договора.

2.2 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Курск, ул. Магистральная, д. 15.

2.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара. Моментом передачи Товара является момент подписания Заказчиком сопроводительных документов с проставлением даты фактического получения Товара в таких документах. Если дата Заказчиком не проставляется, моментом получения является дата, обозначенная Поставщиком при составлении сопроводительной документации.

2.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара, не сопровождаемого надлежащими сопроводительными документами с отнесением всех убытков на Поставщика. При этом Заказчик уведомляет Поставщика об отсутствии необходимых документов и устанавливает ему срок для устранения недостатков и предоставления недостающих документов. В случае, если документы, относящиеся к Товару, не были переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара. При этом Заказчик не несет ответственности за убытки Поставщика, и к Заказчику не применяются санкции. В случае принятия Заказчиком Товара при отсутствии указанных в п. 1.2 Договора документов, Заказчик вправе составить акт о фактическом принятии Товара.

2.5. Качество Товара должно соответствовать всем требованиям, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). На момент поставки Товара его остаточный срок годности должен быть не менее 70% от общего срока годности.

Качество Товара должно соответствовать Техническим регламентам, Государственным стандартам (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, требованиям всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, установленным требованиям безопасности, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

2.6. Страна происхождения Товара ___________________. Не допускается замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество и технологические характеристики такого Товара не должны уступать качеству и технологическим характеристикам Товара, указанного в договоре.

2.7. Товар поставляется Поставщиком в невозвратной таре, стоимость которой включена в стоимость Товара. В случае поставки Товара в многооборотной возвратной таре, это должно быть отражено в товарной накладной/УПД на поставку. Порядок учета и возврата многооборотной тары в таком случае согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

2.8. Товар, поставляемый по настоящему Договору, не должен содержать генетически-модифицированных организмов (ГМО). При этом Заказчик оставляет за собой право контролировать соблюдение настоящих требований Поставщиком путем самостоятельного отбора образцов Товара и передачи их для проведения соответствующих исследований в аккредитованную лабораторию.

Поставщик гарантирует отсутствие посторонних предметов, не указанных в спецификации, в поставляемом товаре.

2.9. Поставщик гарантирует, что Товар по настоящему Договору принадлежит ему на праве собственности, на Товар по настоящему Договору у третьих лиц прав нет.

2.10. В момент передачи Товара Стороны принимают Товар по количеству и качеству с учетом следующих положений:

2.10.1. В случае передачи Товара на складе Поставщика/в поименованном сторонами месте:

Приемка Товара по количеству тарных мест и по качеству, в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки), производится уполномоченным представителем Заказчика в момент получения Товара.

Приемка Товара по весу нетто, количеству товарных единиц в каждом месте, ассортименту и комплектности осуществляется на складе Заказчика в течение 10 календарных дней с момента прибытия Товара на склад Заказчика, по качеству – в течение 20 календарных дней с момента прибытия Товара на склад Заказчика.

2.10.2. В случае передачи Товара на складе Заказчика:

2.10.2.1. приемка Товара по количеству тарных мест и весу брутто производится в момент получения от Поставщика (перевозчика) на складе Заказчика, но не позднее 24 часов с момента прибытия на склад Заказчика;

2.10.2.2. приемка Товара по весу нетто, количеству товарных единиц в каждом месте, ассортименту и комплектности производится на складе Заказчика в течение 10 календарных дней с момента передачи Товара (п.2.2);

2.10.2.3. Приемка Товара по качеству (в том числе маркировке) производится в течение 20 календарных дней с момента Передачи Товара на склад Заказчика (п. 2.2).

2.10.3. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара.

2.10.4. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству тарных мест и весу брутто, а также при обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, при несоответствии Товара сведениям, указанным в транспортных документах, Заказчик обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом - отметки на транспортной/товарно-транспортной накладной или составления акта по форме ТОРГ-2.

2.10.5. В случае обнаружения недостатков Товара по весу нетто, количеству товарных единиц в каждом месте, ассортименту, комплектности и качеству Заказчик приостанавливает приемку и вызывает представителя Поставщика для составления акта.

2.11. В случаях, указанных в п. 2.10.5, Заказчик в течение 48 часов с момента выявления несоответствия должен направить Поставщику по электронной почте на электронный адрес _______________ уведомление с указанием в нем даты (с учетом времени, необходимого представителю Поставщика для прибытия в место приемки), на которую назначено составление акта о несоответствии Товара по форме ТОРГ-2 требованиям, указанным в п. 2.10.5. Если представитель Поставщика не прибудет к указанной в уведомлении дате или прибудет без надлежащих полномочий, то Заказчик составляет акт самостоятельно. В этом случае составленный Заказчиком акт Поставщиком не оспаривается и является надлежащим доказательством выявленного несоответствия. Требования Заказчика по допоставке недостающего Товара или замене некачественного Товара, на основании предъявленной претензии и акта, Поставщик обязан за свой счет выполнить в срок, указанный в п.4.1.3. настоящего Договора.

2.12. Риски случайной порчи и утраты Товара переходят к Заказчику в момент перехода права собственности.

2.13. Товар должен иметь маркировку на групповой и индивидуальной упаковке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Маркировка для импортных Товаров должна содержать информацию на русском языке.

2.14. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Тара (упаковка) должна соответствовать нормативным требованиям для данного вида Товара. Нарушение целостности тары и упаковки не допускается. Транспортная упаковка должна быть сухой, чистой и без повреждений. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Продукцией.

2.15. Транспортные средства Поставщика для поставки Товара, должны быть технически исправными, чистыми, отвечать гигиеническим и иным требованиям.

2.16. При передаче Заказчику Товаров, в отношении которых действующим законодательством РФ установлен определенный температурный режим хранения и транспортировки, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товаров на момент передачи Заказчику вышеуказанным нормам. Заказчик вправе производить выборочную проверку соблюдения норм транспортировки и хранения путем измерения температуры внутри упаковки Товаров, а также под тентом транспортного средства при приемке Товаров.

2.17. При нарушении Поставщиком пункта 2.15 Договора партия Товара, в которой обнаружено нарушение температурного режима Товара (температуры в транспортном средстве), Заказчиком не принимается и подлежит возврату Поставщику в полном объеме. При этом Заказчик составляется акт по форме ТОРГ-2. Составленный Заказчиком акт Поставщиком не оспаривается и является надлежащим доказательством выявленного несоответствия.

2.18. Заказчик в целях контроля за качеством Товара имеет право доступа в рабочее время на предприятие Поставщика (производственные и складские помещения) в предварительно согласованные с Поставщиком даты, для осуществления проведения аудита Поставщика согласно предоставленным чек листам, а Поставщик должен по требованию Заказчика предоставить любую относящуюся к предмету настоящего аудита информацию. В ходе проведения Заказчиком проверки в рамках настоящего пункта, Заказчик вправе привлекать третьих лиц, обладающих необходимыми знаниями.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена за единицу Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и включает стоимость тары, упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также стоимость всего допроизводственного процесса, материалов и работы. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Цена Договора составляет ___________________ китайских юаней в т.ч. НДС 20%.

3.3. Цена Договора и цена за единицу поставляемого Товара является твердой и не изменяется в ходе исполнения Договора.

3.4. Оплата производится по безналичному расчету с использованием платежных поручений в рублях РФ на основании счетов на оплату и/или счетов-фактур Поставщика в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента передачи Товара. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик обязуется по требованию Поставщика подтвердить произведенную им оплату путем предъявления Поставщику копий платежных поручений.

Оплата должна быть произведена в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

3.5. Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов при прекращении (расторжении) настоящего Договора, а также ежеквартально и по требованию любой из Сторон, в результате чего подписываются акты сверок. В случае выявления разногласий стороны отражают их в вышеуказанных актах сверок.

3.6. Поставщик не позднее 5 дней со дня выписки товарной накладной (ТОРГ-12) и транспортной накладной, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты от Заказчика в счет предстоящих поставок Товара, обязан предоставить Заказчику подлинный счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.7. При обнаружении несоответствия данных, указанных в счете-фактуре, фактическим, обнаруженным при приемке Товара, либо при заполнении счета-фактуры с нарушением требований законодательства РФ, Поставщик обязуется предоставить непосредственно по адресу Заказчика надлежащим образом оформленный исправленный счет-фактуру (с заполненной строкой заголовка «исправление») и/или корректировочный счет-фактуру не позднее 5 дней с момента получения от Заказчика уведомления, акта или иного первичного документа о таком нарушении.

3.8. Если почтовый адрес Сторон не совпадает с юридическим, а также в случае изменения реквизитов, указанных в разделе 10. настоящего Договора, Стороны должны письменно уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) банковских дней с момента изменения реквизитов. Кроме того, Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в юридическом, налоговом статусе, изменениях в своей деятельности, которые могут привести к невыполнению или ненадлежащему выполнению ими обязательств по Договору. Ответственность за неуведомление ложится на виновную Сторону.

3.9. При установлении в законодательном порядке новых налогов и сборов или изменении налоговых ставок в период действия настоящего Договора стоимость Товара по Договору изменяется с учетом применения новых налогов и сборов, налоговых ставок без дополнительного согласования Сторонами такого изменения стоимости, с момента вступления в законную силу соответствующих изменений законодательства. При этом рост стоимости Товара не может превышать рост соответствующих новых налогов и сборов, налоговых ставок.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Заказчику Товар в сроки и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

4.1.2. Предоставить всю сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.

4.1.3. Устранить выявленные недостатки и дефекты, в том числе и скрытые, за свой счет, путем замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии и акта. Данный пункт не применяется, если упомянутые дефекты качества Товара/упаковки вызваны неправильным хранением/обращением/транспортировкой Товара Заказчиком.

4.1.4 По требованию Заказчика предоставить заверенные подписью руководителя и печатью организации выписки из Технических условий на Товар, изготавливаемый по ТУ, иных регламентирующих документов, в соответствии с которыми производится Товар.

4.1.5. В случае нахождения на общей системе налогообложения:

4.1.5.1. Отразить в первичной документации, а также в бухгалтерской и налоговой отчетности все операции по покупке Товара у своих поставщиков и его продаже Заказчику.

4.1.5.2. По требованию налоговых органов предоставить заверенные копии документов, относящихся к поставке по данному Договору.

4.2. Заказчик обязан в порядке и на условиях настоящего Договора принять и оплатить Товар соответствующего качества, сопровождаемый надлежащими сопроводительными документами и документами по качеству, и поставленный в установленный срок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В процессе исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются настоящим договором, а в случаях, не оговоренных им, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским Кодексом Российской Федерации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно настоящему Договору и действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 2% от стоимости непоставленного Товара, за каждый день просрочки, за каждое выявленное нарушение.

5.3. В случае поставки Товара, несоответствующего условиям Договора, в том числе и содержащего ГМО, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Товара, несоответствующего условиям Договора, и по требованию Заказчика обязуется за свой счет произвести его замену в срок, указанный Заказчиком, или по выбору Заказчика произвести компенсацию затрат Заказчика по возврату Товара, не соответствующего условиям Договора. Заказчик имеет право отказаться от замены Товара, не соответствующего условиям договора, и если Товар уже оплачен, Поставщик по требованию Заказчика обязуется произвести возврат полученных денежных средств, оплатив проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день возврата денежных средств.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты Товара Заказчик по требованию Поставщика выплачивает пени в размере 0,01% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, за исключением случаев просрочки внесения предоплаты.

5.5. Начисление неустойки является правом Сторон.

5.6. Начисление штрафов, предусмотренных настоящим Договором, прекращается в момент фактического исполнения обязательства в натуре, если иное не установлено Сторонами в претензии или в иной письменной форме, в т.ч. в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

5.7. При нарушении своих обязательств виновная Сторона по требованию кредитора возмещает причиненные убытки в полном объеме помимо неустойки.

5.8. Уплата убытков и неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в полном объеме по настоящему Договору, если настоящим Договором не установлено иное.

5.9. В случае установления налоговым органом факта ненадлежащего оформления счета-фактуры, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в виде штрафа в размере налогового вычета, в предоставлении которого ему было отказано по данному счету-фактуре. Указанную неустойку Поставщик обязуется уплатить в срок 10 банковских дней с момента получения направленного ему от Заказчика письменного требования и копии акта налогового органа.

5.10. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Поставщик обязуется возместить Заказчику любые имущественные потери, возникшие в результате предъявления к Заказчику претензий со стороны российских налоговых органов по причине невыполнения обязанностей, предусмотренных НК РФ Поставщиком, его контрагентами, контрагентами контрагентов Поставщика или любыми иными лицами, участвующими в цепочке договорных связей с Поставщиком либо через других лиц.

5.11. В случае не отражения операций между Поставщиком и Заказчиком, и/или неуплаты Поставщиком суммы НДС со стоимости поставляемого по настоящему договору Товара, и если данные факты станут основанием отказа в праве предъявить к вычету суммы НДС, Поставщик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. Суммой убытков Стороны признают сумму НДС, уплаченную в составе стоимости Товара, а также сумму начисленной пени и взысканного штрафа при их начислении налоговыми органами. Возмещение убытков производится Поставщиком в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующей претензии. Заказчик имеет право произвести зачет по данному требованию в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление Поставщику.

5.12. Поставщик уведомлен о том, что товар, поставляемый по настоящему Договору, используется Заказчиком в целях производства готовой продукции (кондитерских изделий), которую Заказчик поставляет в адрес третьих лиц (в том числе, но не исключительно в торговые сети, дистрибьютерам). В связи с чем, само по себе неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств в рамках настоящего Договора влечет неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств перед третьими лицами. Вследствие чего, Поставщик, в случае наступления указанных обстоятельств и предъявления Заказчику третьими лицами имущественных требований (убытки, штрафы, неустойки, потери и т.д.), обязуется в бесспорном порядке возместить Заказчику такие имущественные потери (убытки, штрафы, неустойки, потери и т.д.), уплаченные Заказчиком третьим лицам, в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования.

• Поставщик обязан возместить Заказчику любые убытки, которые могут возникнуть у последнего в случае отсутствия в УПД/товарной накладной (ТОРГ-12) сведений о декларации соответствия или сертификате соответствия на товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов или подлежащие прослеживаемости. К таким убыткам относятся в том числе, но не исключительно, штрафы со стороны государственных органов в отношении Заказчика по статье 14.45 КоАП РФ.

5.14. Поставщик несет ответственность в полном объеме за соблюдение действующих государственных стандартов, требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также за возможные инциденты и несчастные случаи, произошедшие с сотрудниками Поставщика.

5.15. Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает, что он ознакомился с Инструкцией внутриобъектового режима для водителей, въезжающих и выезжающих с территории АО «КОНТИ-РУС», которая размещена на официальном сайте компании по адресу: http://www.kontirus.ru и обязуется неукоснительно выполнять указанную Инструкцию в рамках исполнения условий настоящего Договора.

• В случае нахождения сотрудника Поставщика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения при составлении представителями АО «КОНТИ-РУС» акта о появлении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также при фиксации данного факта при прохождении работником контрольно- пропускного пункта, штрафные санкции составляют▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный случай. За нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, просрочку исполнения своих обязательств, допущенные вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, наступление которых они при заключении настоящего Договора не могли обоснованно предполагать.

6.2. Форс-мажорными обстоятельствами являются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, предусмотренное условиями настоящего Договора, а именно: угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь, вражескими атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, всеобщая воинская мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, волнения, акты терроризма, диверсии, пиратства, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, закрытие морских проливов, эмбарго, запрет (ограничение) экспорта/импорта, а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийным бедствием, а именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, буря, наводнение, нагромождения снега, гололед, град, заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и сдвиг почвы, другие стихийные бедствия и т.п.

6.3. О наступлении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой сложились такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в наиболее короткие сроки, но в любом случае не позднее 10 календарных дней с момента, когда ей стало (или должно было стать) о них известно, с последующим направлением подтверждающих документов. Неуведомление лишает такую Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

6.4. Надлежащим подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств являются документы, выданные компетентными органами РФ. Если возникновение и действие форс-мажорных обстоятельств подтверждено в нормативно-правовых актах (указах, распоряжения, приказах, постановлениях, и т.п.), то дополнительное подтверждение возникновения и действия таких обстоятельств Сторонам не требуется.

6.5. Сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно длительности действия форс-мажорных обстоятельств.

6.6. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации другой Стороне убытков, причиненных таким расторжением, при условии что она направит другой Стороне уведомление об этом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до запланированной даты расторжения.

6.7. Уведомления, предусмотренные пунктами 6.3, 6.6 настоящего Договора, должны быть направлены в письменном виде по электронной почте или на номер факса, указанные в настоящем Договоре, а также заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.

6.8. Положения пунктов 6.1, 6.3, 6.5 – 6.7 настоящего Договора также применяются, если неисполнение, просрочка исполнения обязательств произошли вследствие действия указанных ниже обстоятельств, не отнесенных законом к форс-мажорным, если такие обстоятельства являются неотвратимыми, возникли независимо от воли и поведения Сторон, делают объективно невозможным, существенно ограничивают или запрещают исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, их наступление при заключении настоящего Договора Стороны не могли обоснованно предполагать, а факт наступления и период их действия могут быть документально подтверждены. К таким обстоятельствам относятся: изменение законодательства, введение санкций, валютных ограничений или ограничений по перемещению Товаров внутри страны и другие аналогичного характера действия органов государственной власти, или органов местного самоуправления, или должностных лиц указанных органов.

6.9. Стороны не освобождаются от ответственности за нарушения, вызванные обстоятельствами, наступление которых Стороны могли при должной осмотрительности предвидеть на момент заключения настоящего Договора (дополнений, изменений, приложений, спецификаций, устанавливающих обязательства, которые были впоследствии нарушены) или предотвратить, а также в случаях нарушения обязательств контрагентами, отсутствия на рынке необходимых для выполнения обязательств Товаров, отсутствия денежных средств, финансового и экономического кризиса, дефолта, роста официального и/или коммерческого курсов иностранных к национальной валюте и других обстоятельств, которые не имеют непреодолимой силы или не освобождают от ответственности в силу закона».

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

7.2. В случае если споры или разногласия по настоящему Договору невозможно решить путем переговоров, они будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует по «30» сентября 2025 года включительно.

8.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны ни от ответственности, ни от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств в полной мере в натуре.

8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «КОНТИ-РУС», настоящим Договором и по решению суда.

8.4. В случае хотя бы однократного нарушения Поставщиком одного из существенных условий настоящего Договора: о количестве, ассортименте, комплектности Товара, нарушение условий настоящего Договора о качестве Товара, нарушение срока поставки Товара, Заказчик вправе во внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении Договора с указанием даты расторжения. В таком случае, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата, указанная Заказчиком в соответствующем уведомлении.

8.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика.

8.6 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7 После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы и переписка по нему считается Сторонами недействительными.

8.8 Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае передачи Поставщиком своих прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, третьему лицу, Поставщик обязан направить Заказчику письменное уведомление об этом в течение 5 (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора, с приложением заверенной копии договора и указанием наименования и реквизитов лица, к которому перешли права и обязанности, а также даты их перехода.

В случае неисполнения этой обязанности в установленный срок, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 50% от общей суммы переданного по Договору передачи прав и обязанностей. Обязанность и срок по уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, наступает у Поставщика со дня, следующего за последним днем срока, установленного для направления уведомления. При ненаправлении Заказчику в установленный срок уведомления Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, против требований нового кредитора в связи с переходом к последнему прав и обязанностей Поставщика по Договору.

9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.3. Стороны гарантируют, что обладают всеми полномочиями на заключение и подписание настоящего Договора. Стороны договорились, что в качестве надлежащего подтверждения полномочий подписанта или лица, принимающего Товар по настоящему Договору, может быть доверенность, составленная в простой письменной форме.

9.4. Стороны обязаны предоставить по требованию друг друга копии следующих документов:

– Свидетельства о государственной регистрации;

– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей;

– Уведомление ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения, если такое имеется;

– Свидетельства о постановке на налоговый учет;

– Выписки из уставных и/или правоустанавливающих (приказ, протокол, прочее) документов о полномочиях и назначении на должность лица, заключившего и подписавшего настоящий Договор;

– Бухгалтерские балансы и налоговую отчетность за предыдущий год и последний отчетный период;

– Устав общества;

– Доверенности на право подписания договора, протоколов разногласий, дополнительных соглашений, приложений и иных документов.

9.5. Уважая интересы друг друга, Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, признанную таковой в соответствии с условиями настоящего Договора на протяжении срока действия настоящего Договора и на протяжении 5 (Пяти) лет с момента его прекращения. К конфиденциальной информации Сторон относится любая информация, имеющая отношение к деятельности Сторон, в том числе информация о коммерческих взаимоотношениях по настоящему Договору, затратах, методах работы, производственных, технологических и прочих процессах, а также информация о планах работы, которую Стороны получили или имеют доступ в связи с выполнением условий настоящего Договора.

9.6. Стороны принимают как договоренность и свою ответственность условие, что сопроводительные документы к настоящему Договору могут быть подписаны иными лицами, чем те, кто подписал настоящий Договор. В таком случае Стороны обязаны по первому требованию друг друга достаточным образом подтвердить полномочия таких лиц документами, удостоверенными надлежащим образом (нотариально или подписью лиц, подписавших настоящий Договор, с оттиском основных печатей Сторон).

9.7. Датой (моментом) подписания настоящего Договора, изменений и дополнений к нему, Спецификаций к настоящему Договору является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора или таких изменений и дополнений, Спецификаций.

9.8. Настоящий Договор, любые изменения и дополнения к нему, Спецификации к нему, переданные с использованием факсимильной связи (по факсу), электронной почты, имеют юридическую силу до замены их на оригиналы. Пересылка любых документов осуществляется по юридическому адресу, кроме случаев, когда Сторонами указывается почтовый адрес (адрес для корреспонденции).

9.9. В случае, если направленное уведомление (либо любой другой документ, корреспонденция) вернутся Заказчику с отметкой почтового отделения (курьерской службы) о невозможности осуществления доставки корреспонденции в силу объективных факторов (отсутствия адресата по месту нахождения или по почтовому адресу, отказ адресата получить корреспонденцию), и при этом такой адресат письменно не уведомил Заказчика об изменениях своих реквизитов или наличия иных объективных обстоятельств, то все последствия для адресата наступают с даты, указанной почтой (курьером) при приёмке для отправки первого уведомления (либо другого документа, корреспонденции), которое не было получено адресатом.

9.10. Стороны гарантируют, что на момент заключения настоящего Договора:

а) они является юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, должным образом зарегистрированными в таком качестве, и имеют все лицензии, разрешения и другие документы, необходимые для осуществления деятельности по настоящему Договору; против них не возбуждены дела о банкротстве на дату заключения настоящего Договора; они будут продолжать срок действия любых лицензий, разрешений, которые необходимы для осуществления уставной деятельности и/или для выполнения ими условий настоящего Договора и любого из подписанных дополнительных соглашений к нему, на весь период выполнения обязательств по настоящему Договору;

б) они имеют право заключать настоящий Договор и выполнять свои обязательства по нему, поскольку имеются все необходимые для этого полномочия от совладельцев (учредителей, участников, акционеров), любых других третьих лиц и отсутствуют любые обстоятельства, которые ограничивают его право заключить и выполнить настоящий Договор;

в) физические лица, которые отмечены в преамбуле настоящего Договора и подписали от его имени Договор, наделены достаточными для этого полномочиями, которые не отменены и не ограничены, все внутренние процедуры сторон, необходимые для реализации этих полномочий, выполнены в полном объеме и должным образом;

г) не установлено никаких ограничений со стороны суда общей юрисдикции, арбитражного или третейского суда, Федеральной службы судебных приставов, правоохранительных и любых других органов, служб, должностных лиц, которые могут привести к невыполнению или ненадлежащему выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору;

д) все документы, предоставленные Сторонами в связи с подготовкой к подписанию настоящего Договора, были поданы в их последнем завершенном состоянии, и на дату их представления полностью достоверно отображают финансовое состояние Сторон и другую информацию о них. За время, которое прошло с момента представления указанных документов, не состоялись никакие существенные изменения в юридическом статусе, финансовом состоянии или деятельности Сторон, которые могут привести к невыполнению или ненадлежащему выполнению ими обязательств по Договору;

е) не существует и, в течение периода выполнения обязательств по настоящему Договору, не будет существовать каких-либо документов, нормативных актов, в т.ч. внутренних распоряжений органов управления и контроля Сторон, ограничивающих и/или делающих невозможным исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

ж) Поставщик гарантирует и заверяет Заказчика, что обязательства Поставщика, предусмотренные в настоящем Договоре, будут исполнены без каких-либо нарушений.

з) Поставщик подтверждает, что он, ознакомился с Положением о противодействии коррупции в АО "КОНТИ-РУС", размещенным на сайте компании по адресу: http://www.kontirus.ru и обязуется выполнять указанное Положение в рамках исполнения условий настоящего Договора.

и) Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он не включен в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В случае нарушения Продавцом условий данного пункта Договора, Заказчик вправе в одностороннем, уведомительном, внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив Поставщику уведомление. В таком случае днем расторжения Договора будет являться дата, указанная в уведомлении.

Принимая во внимание изложенные гарантии Поставщик гарантирует и заверяет Заказчика, что, если Поставщик нарушит любое из обязательств, предусмотренных настоящим Договором и за нарушение соответствующего обязательства Заказчик обратится к Поставщику с требованием об оплате неустойки, штрафа, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором, требованием о возмещении убытков, если право такого требования предусмотрено Договором или применимым к условиям настоящего Договора законодательством, Поставщик исполнит соответствующее требование Заказчика в полном объеме, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.

Гарантии и заверения, изложенные в настоящем пункте Договора, имеют для Заказчика существенное значение.

В случае, если в процессе исполнения настоящего договора, будет выявлена недостоверность и/или несоответствие и/или отсутствие данных, информации, указанных в п.п. а)–и) настоящего пункта, Стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке и требовать возмещения убытков Поставщиком.

9.11. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны подтверждают, что деловая цель настоящего Договора реальна, соответствует предмету Договора и намерениям Сторон, при этом какая-либо мнимость или притворность отсутствует.

При исполнении обязательств по настоящему Договору, Поставщик гарантирует, что:

- он является добросовестным налогоплательщиком, соблюдает налоговое законодательство и надлежащим образом предоставляет в налоговые органы всю необходимую налоговую отчетность;

- он обязуется не предпринимать действий, направленных на снижение своих налоговых обязанностей посредством искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете, а также налоговой отчетности;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- товар прошел таможенную очистку (для импортных товаров) и реализуется с согласия правообладателя объектов интеллектуальной собственности;

- выполнение обязательств по Договору будет осуществляться непосредственно им, а в целях достижения по договору результатов экономической деятельности он обладает необходимым персоналом, основными средствами, складскими/производственными помещениями, транспортными средствами и пр. При привлечении третьих лиц Поставщик заключает с ними гражданско-правовые договоры, которые обязуется предоставлять по требованию Заказчика и налоговых органов, и уплачивает все предусмотренные законодательством налоги;

- с денежных средств, полученных им по настоящему Договору, будут уплачены все причитающиеся налоги и сборы;

-все первичные учетные документы будут подписываться уполномоченными лицами, в связи с чем в подтверждение полномочий данных лиц будут предоставлены соответствующие доверенности.

Если на основании выявленных у Поставщика недостатков налоговый орган придет к выводу о его недобросовестности как налогоплательщика, и, соответственно, получением любой из Сторон по Договору необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем на Заказчика будет возложена обязанность уплатить доначисленные налоги, пени, и штрафы (далее – имущественные потери), Поставщик обязуется возместить (компенсировать) все имущественные потери Заказчика, возникшие у последнего. Такие потери Заказчика должны быть возмещены Поставщиком в полном объеме на основании соответствующего письменного требования Заказчика. В случае, если Поставщик не исполнит требования Заказчика о возмещении потерь на условиях, установленных в требовании, Поставщик дополнительно будет обязан понести ответственность в виде уплаты Заказчику штрафа в размере равном сумме предъявляемых к возмещению потерь.

9.12 В рамках исполнения Договора Стороны могут обмениваться документами посредством электронного документооборота с использованием только усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота. Стороны могут обмениваться с помощью ЭДО всеми формализованными и неформализованными документами, за исключением документов, требующих обязательного наличия на бумажном носителе. Поставщик может выставлять документы на Продукцию в электронной форме и передавать посредством электронного документооборота через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» либо операторов электронного документооборота, находящихся с ним в роуминге. Все электронные документы, направленные через указанных операторов электронного документооборота и подписанные электронной подписью, обладают юридической силой

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору № ЕИС _______________ от ___.01.2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору № ЕИС _______________ от ___.01.2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Органолептические, физико-химические, микробиологические,

биологические характеристики и показатели безопасности

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

Органолептические, физико-химические, микробиологические,

биологические характеристики и показатели безопасности

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 6. Формы заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

Форма № 1

к заявке на участие в аукционе

1. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМОЙ В ФОРМЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, НА ПОСТАВКУ ТОВАРА ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе, выражает согласие поставить продукцию (выполнить работу, оказать услуги) в объеме и на условиях, указанных в Документации на поставку Кислоты лимонной моногидрата пищевого(Е330)

2. сведения о функциональных и качественных характеристиках ТОВАРА, а также иные показатели, связанные с определением соответствия ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА потребностям Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Форма№ 2

Приложение к заявке на участие в аукционе

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Процедура закупки: Аукцион

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________ __________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

Участник процедуры закупки указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)).

В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера.

Заполненная участником процедуры анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

На фирменном бланке организации (обязательно)

ПИСЬМО О ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

Настоящим письмом, с целью соблюдения должной осмотрительности при заключении договора, между ____________________ [указать наименование организации/ИП] (далее – Поставщик) и АО «КОНТИ-РУС», (далее по тексту – Договор), Поставщик заверяет и гарантирует, что:

Все операции по приобретению товаров (работ/услуг) у своих контрагентов и реализации товаров (работ/ услуг) Покупателю полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика.

Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара (работ/услуг). (Указывается для контрагентов, которые находятся на общей системе налогообложения)

Неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются целью Договора.

4. При исполнении обязательств по Договору Поставщик действует за свой счет и от своего имени, не является агентом (комиссионером), имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения Договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материально-техническую базу, разрешения и лицензии.

5. Поставщик в необходимом и достаточном объеме проявляет в отношении своих контрагентов должную осмотрительность. Контрагенты Поставщика, чьи товары (работы/услуги) реализуются в дальнейшем Покупателю, перевозчики и иные лица, с которыми сотрудничает Поставщик для исполнения обязательств по Договору (далее – контрагенты 2-го звена), являются добросовестными налогоплательщиками, надлежащим образом исполняющими свои обязательства перед бюджетом. При необходимости по требованию АО «КОНТИ-РУС» и/или органа контроля, в частности, налогового органа, по деятельности контрагента 2-го звена, в срок, установленный требованием, Поставщиком будут предоставлены подтверждающие документы и даны подробные письменные разъяснения.

6. Должностные лица, в частности единолично исполнительный орган, главный бухгалтер, финансовый, коммерческий директор, иное лицо, совершающее действия от имени Поставщика не дисквалифицированы, и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей. (Указывается для ООО и АО)

7. Поставщик надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно сдает налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивает налоги, своевременно и в полном объеме представляет информацию и документы по запросам налоговых органов, не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам.

8. В отношении Поставщика не инициирована процедура банкротства, он не находится в стадии ликвидации или реорганизации, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

________________________ ______________________ _______________________

(Должность) (Подпись) (ФИО)

«______» ___________ 202__г. М.П.

На фирменном бланке организации (обязательно)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке

Настоящим (указывается организационно-правовая форма и наименование участника закупки) (далее - участник закупки) подтверждает, что соответствует требованиям [1] , установленным в документации о закупке:

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление иных объектов гражданских прав, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки (включая добровольную ликвидацию) – для юридического лица, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства – для юридического лица, физического лица;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) не привлечение участника закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами (в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя) – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов, в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает пятьдесят процентов и бенефициарные владельцы которого имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень.

10) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

_____________________________ __________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

В случае подачи заявки на участие в закупке группой лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, данным требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц. ↑