Тендер - кислородных баллонов и редукторов №285421805

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КОНТРАКТ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

КОНТРАКТ №

на поставку товара для нужд

КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

г. Киров «__» ____ 2024 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский областной клинический перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Семеновского Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________

_________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка кислородных баллонов и редукторов (далее - товар) для нужд КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр».

- Посмотреть таблицу с данными

Шт.

2

2

Редуктор кислородный БКО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМ ДМ (с ротаметром)

- Посмотреть таблицу с данными

штука

2

ИТОГО:

1.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Московская, 163.

1.4. Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

1.6. Настоящий контракт финансируется за счет средств ПДД 2024 г.

2. Цена товара. Порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _________________ руб. (_______________________), в т.ч. НДС, если Поставщик является плательщиком НДС. Сумма, подлежащая оплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена контракта включает: стоимость товара, стоимость упаковки, страхование, хранение, стоимость доставки до заказчика, погрузки-разгрузки, все затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, оплату таможенных пошлин и платежей, все установленные налоги, в том числе НДС и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком товара, а также документов, подтверждающих его поставку.

Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

3. Условия поставки и приемки товара.

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта.

3.2. Датой поставки товара является дата приёмки товара Заказчиком и подписания обеими сторонами контракта документов о приемке товара (счет-фактуры, товарной накладной).

3.3. В случае обнаружения Заказчиком нарушения Поставщиком условий поставки товара, несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара, Заказчик отражает данный факт в накладной и составляет акт о нарушении условий поставки (далее - акт) и представляет его Поставщику. Данный акт является претензией Заказчика к Поставщику с требованием устранить недостатки в течение 3 (трех) дней с момента получения акта (претензии), если иное не указано в акте.

3.4. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить Заказчику уплаченную за него стоимость в течение 3 (трех) дней с момента предъявления претензии.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.

3.5. Поставка товара осуществляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям действующих стандартов, технических условий, утвержденным в отношении данного вида товара и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.6. Обязательна маркировка товара на русском языке на транспортной и индивидуальной упаковке.

3.7. Товар транспортируется с соблюдением условий хранения и транспортировки, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или (с предварительного письменного согласия Заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

3.8. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания накладных.

4. Качество товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

4.1. Товар, поставляемый по контракту, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежит продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц). Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации) и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением, свободным от любых прав третьих лиц.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком товарных накладных, акта приемки поставленного товара.

4.3. На поставленный товар Поставщик предоставляет Заказчику документацию (или копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающую соответствие товара требованиям, установленным законодательством РФ:

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии (в случае, если товар принадлежит к объектам обязательной сертификации или к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии);

- регистрационное удостоверение или свидетельство о государственной регистрации (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации);

- другие документы, предусмотренные действующим законодательством (например, документы, подтверждающие страну происхождения товара (например, сертификат СТ-1), паспорт завода-изготовителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, протокол испытаний на стерильность и пр.).

4.4. На поставленный товар Поставщик предоставляет инструкцию по применению товара на русском языке. 4.5. На основании ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ допускается поставка товара, качество, а также технические и функциональные характеристики, которых улучшены по сравнению с указанными в контракте. Данное изменение Заказчик согласовывает с Поставщиком, оформляется в виде Дополнительного соглашения к настоящему контракту, подписанного обеими сторонами контракта.

4.6. Поставщик обязан бесплатно заменить товар в случае выявления недостатков (несоответствия) качества поставляемого товара требованиям государственных стандартов качества и действующих нормативных документов на территории РФ.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

а) требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта;

б) требовать передачи недопоставленного товара при недопоставке;

в) отказаться от принятия товара, не соответствующего Спецификации.

5.2. Заказчик обязан:

а) обеспечить приемку и оплату товара

б) оплатить товар, поставленный Поставщиком;

в) проверить количество и качество поставленного товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

5.3. Поставщик вправе:

а) требовать оплаты за товар, поставленный Заказчику, в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4. Поставщик обязан:

а) передать товар, свободный от любых прав третьих лиц,

б) передать товар, соответствующий условиям настоящего контракта,

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Постановлением Правительством Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042: в размере 1000 рублей.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3.Ответственность Поставщика:

6.3.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

6.3.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном Постановлением Правительством Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 в размере 10 процентов цены контракта.

6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4.Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от поставщика направляет поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, при этом действия Заказчика регламентированы Постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2011 №118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов».

6.5. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечению срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за отгруженный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

6.6.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.7.Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

7. Прочие условия.

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024 г., а в отношении расчетов - до полного выполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

7.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3. Изменение условий контракта осуществляется по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством, и оформляется дополнительным соглашением к контракту, подписанным обеими сторонами, и является неотъемлемыми частями настоящего контракта.

7.4. При исполнении контракта изменение существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

7.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим контрактом.

7.6. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. При не исполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все письменные документы (уведомления, претензии и т.д.) считаются доставленными Сторонами, если отправлены на имя и по адресу, указанному в настоящем контракте.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПротокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными