Описание тендера: | Поставка материально-технических ресурсов (материалы для калибровки трубопровода) на объект строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 493 – км 661 в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (134/02) (код стройки 051-2002669) для нужд ООО «ГСП-7». (с результатом) |
Сумма контракта: | 6 842 620,28 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 16.04.2024 |
Окончание: | 19.04.2024 12:00:00 |
Тендер №: | 270899740 |
Тип: | Запрос предложений Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка материально-технических ресурсов (материалы для калибровки трубопровода) на объект строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 493 – км 661 в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (134/02) (код стройки 051-2002669) для нужд ООО «ГСП-7».
Цена контракта: 6 842 620,28 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Опорный диск Семигор-ОД-1420 (код 77) | - | - | 10 | - |
2 | Чистящий диск Семигор-ЧД-1420 (код 77) | - | - | 12 | - |
3 | Семигор-Д4-С95-1420 (код 77) | - | - | 4 | - |
ГП440615_second_parts_protocol.pdf | 104 КБ | 25.04.24 17:52 | Действующая |
1832_10571.7z | 401 КБ | 16.04.24 15:36 | Действующая |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка материально-технических ресурсов (материалы для калибровки трубопровода) на объект строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 493 – км 661 в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (134/02) (код стройки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69) для нужд ООО «ГСП-7».
2024г.
Общие данныеПредметом закупочной процедуры является закупка материально-технических ресурсов, согласно Приложению № 1 «Технические требования к Продукции», к настоящему Техническому заданию.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-7».
Исполнитель – определяется путем проведения закупочной процедуры
Сроки поставки ПродукцииСроки (график) поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами спецификации к договору поставки, согласно утвержденному графику между Заказчиком и Исполнителем.
Условия поставки ПродукцииНа условиях доставки Поставщиком. Базис поставки: Волгоградская область, Жирновский район, п. Красный Яр, ул. Горького, 1А
Условия оплаты ПродукцииОплата в течение 30 календарных дней с момента поставки МТР.
Дополнительные требования к ИсполнителюИсполнитель должен иметь отдельный банковский счет (далее – ОБС) в АО «Газпромбанк» (далее – Банк), оформляемый при банковском сопровождении Банком, для получения аванса от Заказчика и выполнения поставки Продукции. Лимит существенности по Идентификатору сопровождаемого договора (ИСД)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьустановлен Банком в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. с НДС.
Обязанность иметь ОБС исключается для Исполнителей, отвечающие следующим статусам (необходимо документальное подтверждение):
Приложения к техническому заданию:
Заполнила ТЗ ___________________ О.В. Голуненко
Типовой договор поставки.docxДоговор поставки (без – ОБС)
№ Место для ввода текста.
г. Санкт-Петербург Место для ввода даты.
Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста. Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и ООО «ГСП – 7», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Д.С. Гафурова, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять товар, количество, технические характеристики, стоимость и порядок оплаты которого, условия поставки, а также иные существенные для сторон условия согласуются сторонами в спецификациях, оформленных в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
1.2. Поставка товара осуществляется в рамках строительства Объекта: Место для ввода текста.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. При поставке товара, имеющего номерные агрегаты и детали, Поставщик гарантирует юридическую чистоту номерных агрегатов и деталей, а также, вместе с товаром предоставляет документы, необходимые для регистрации товара в уполномоченных органах на территории РФ. В случае неисполнения настоящего пункта, товар считается не поставленным до момента устранения выявленных нарушений.
2.2. Если иное не предусмотрено соответствующей спецификацией, товар поставляется только в полной комплектности, и, в случае если в соответствии с нормами законодательства РФ на товар выдается паспорт/сертификат соответствия, с приложением таких документов, выданных заводом–изготовителем и/или иным компетентным органом (копии указанных документов направляются посредством электронной почты, а оригинал передается вместе с товаром). Документы предоставляются на русском языке (допускается нотариальный перевод). В случае неисполнения настоящего пункта, товар считается не поставленным до момента устранения выявленных нарушений.
2.3. Поставщик обязан поставить товар в таре, упаковке и с маркировкой, которые соответствуют условиям перевозки, с учетом ГОСТов действующих на территории РФ, упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от порчи, повреждения или уничтожения при перевозке, с учетом возможных перевалок в пути следования, а также длительного хранения. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием массогабаритных характеристик (вес нетто, вес брутто, габариты (ДхШхВ)), наименования Поставщика, завода-изготовителя, Покупателя, товара, номера спецификации, наименования грузового места и его №, пункта назначения, обозначения условий хранения.
2.4. Датой поставки (передачи) считается:
2.4.1. при самовывозе Покупателем – дата принятия товара Покупателем/третьей стороной по его поручению, указанная в товаросопроводительном документе. Поставщик обязан обеспечить погрузку на транспортные средства Покупателя/третьей стороны по его поручению в соответствии с правилами погрузки грузов, их размещения и крепления, действующими на территории РФ, а также не допускать перегруз транспортного средства и/или перегруз осей транспортного средства;
2.4.2. при доставке силами Поставщика/третьих лиц по его поручению – дата передачи товара Покупателю/ третьей стороне по его поручению и его принятие указанными лицами в месте поставки, согласованном сторонами в соответствующей спецификации, указанная в транспортной накладной.
2.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели от Поставщика к Покупателю переходит с даты поставки.
2.6. Поставщик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, обязан предоставить Покупателю, посредством направления по электронной почте, с одновременным направлением/передачей нарочно оригиналов, следующие документы:
2.6.1. товарная накладная на отгруженный товар по унифицированной форме № ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). В случае единовременной отгрузки по разным спецификациям на каждую спецификацию составляется отдельный документ;
2.6.2. счет-фактуру (за исключением случаев, когда ранее выставлялся авансовый счет-фактура);
2.6.3. копии товаросопроводительных документов;
2.6.4. в случае поставки номерных агрегатов, которые нельзя эксплуатировать без специальных документов – такие документы.
2.7. В товаросопроводительных и первичных учетных документах Поставщик обязан указывать: «Спецификация №_____ от «_____»_________20__г. к Договору поставки №_____ от «_____»_________20__г.».
2.8. В случае самовывоза:
2.8.1. при наличии особых условий перевозки/ хранения товара, Поставщик заблаговременно письменно доводит до Покупателя соответствующую информацию, в противном случае, неисполнение соответствующих требований не является основанием для отказа Поставщика от исполнения гарантийных обязательств;
2.8.2. Поставщик обязан оформить товаросопроводительные документы, необходимые для перевозки грузов в соответствии с законодательством РФ;
2.8.3. при железнодорожной отгрузке согласовать с ОАО «РЖД» схемы погрузки и крепления груза при перевозках железнодорожным транспортом. Погрузка должны быть осуществлена в течение 2 (двух) суток с даты прибытия подвижного состава, если иные сроки не согласованы сторонами дополнительно, при этом не полные сутки считаются полными. Датой прибытия/убытия подвижного состава считается дата согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) – филиала ОАО «РЖД»;
2.8.4. при автомобильной отгрузке нормативное время погрузки в транспортное средство, поданное Покупателем/ третьей стороной по его поручению – 3,5 часа, если иное не согласовано сторонами в соответствующих спецификациях. Время прибытия под погрузку и время убытия рассчитываются согласно данным путевого листа. В случае превышения нормативного времени, в результате чего Покупателю предъявлены финансовые требования третьими лицами, Поставщик компенсирует Покупателю такие документально подтвержденные издержки в полном объеме;
2.8.5. Поставщик в течение 1 (одного) календарного дня с даты отгрузки товара предоставляет Покупателю данные по погруженному Товару с приложением оформленных товаросопроводительных документов и указанием количества грузовых мест и фактического веса каждого наименования Товара, номера транспортного средства (подвижного состава), сведения о габаритах груза.
2.9. В случае доставки Поставщиком до места, согласованного сторонами посредством ж/д Поставщик обязан согласовывать с Покупателем сроки оборота ж/д подвижного состава, арендованного (привлеченного) или являющегося собственностью Поставщика (Грузоотправителя), при этом такой срок не может быть менее 2 (двух) суток с даты прибытия под разгрузку. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за нарушение сроков оборота ж/д подвижного состава вследствие отсутствия в системе АС ЭТРАН заготовок электронных накладных на порожнее следование вагонов. Поставщик обязан заблаговременно, до прибытия груженых вагонов на станцию выгрузки, обеспечить наличие в системе АС ЭТРАН электронных накладных на порожний рейс вагона и предоставить их в электронном виде Покупателю/ третьей стороной по его поручению. В случае отсутствия электронной накладной в системе АС ЭТРАН на порожний рейс после завершения грузовых операций (выгрузки), повлекшего простой вагонов на путях общего/необщего пользования, путях отстоя и дополнительные маневровые операции, Покупатель вправе потребовать от Поставщика компенсацию произведенных Покупателем расходов, а Поставщик обязан компенсировать эти расходы Покупателю в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. Датой сдачи вагонов считается дата оформления памятки приемосдатчика на подачу и уборку вагонов.
2.10. При поставке товара комплектной поставки (одной единицы товара, отгружаемой несколькими грузовыми местами в разных транспортных средствах или в разные промежутки времени) Поставщик обязан одновременно с передачей товара также передать Покупателю отгрузочную ведомость (при отгрузке первого грузового места) и комплектовочную ведомость (при отгрузке последнего грузового места).
2.11. Поставщик обязан при оформлении документов на поставляемый товар (УПД/ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН) указывать наименование и количество товара отдельной строкой (пунктом) по каждой товарной позиции, указанной в соответствующей спецификации. Не допускается объединение одной строкой количества товара по разным товарным позициям спецификаций с одинаковым наименованием товара.
Если Сторонами в спецификации согласована поставка товара с толерансом (допустимым отклонением количества товара), количество поставляемого товара, превышающее количество товара по спецификации, должно быть указано Поставщиком в документах (УПД/ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН) отдельной строкой.
Документы, оформленные с нарушением указанных требований, будут считаться не переданными Поставщиком, Покупатель вправе по собственному усмотрению отказаться от подписания таких документов, без применения какой-либо финансовой ответственности к нему.
2.12. В случае если товар, подлежит прослеживаемости в соответствии с Положением о национальной системе прослеживаемости товаров и Перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости (п. 4 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108, п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110, Письмо ФНС России от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@), между Поставщиком и Покупателем заключается соглашение об электронном документообороте.
Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру, ТОРГ-12/УПД в электронном виде, с указанием обязательных реквизитов прослеживаемости: регистрационный номер партии товара; единица измерения, применяемая для прослеживаемости; количество Товара. Указанное требование в равной мере применяется при оформлении и передаче корректировочных счетов-фактур или ТОРГ-12/УПД.
Поставщик направляет Покупателю документы, удостоверяющие соответствие товара требованиям технических регламентов (сертификат соответствия или декларация о соответствии) и эксплуатационную документацию, в которой указывается страна происхождения товара (паспорт, инструкция по применению/эксплуатации).
2.13. Качество товара, должно соответствовать требованиям соответствующих спецификаций, действующих на территории РФ ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации, включая экологические нормы, требования промышленной, противопожарной и санитарной безопасности и удостоверяться установленными законодательством РФ документами, предоставляемыми на каждую единицу товара.
2.14. В случае если на поставляемый товар предусмотрен срок годности, то остаточный срок годности товара на дату отгрузки должен быть не менее 70 % (семидесяти) процентов от установленного заводом-изготовителем. В противном случае Покупатель вправе отказаться от соответствующего товара, как в момент приемки, так и в любой иной период.
2.15. Гарантийный срок на товар согласуется сторонами в соответствующих спецификациях. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, Поставщик обязан произвести ремонт/заменить некачественный товар в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления, если иной срок не согласован сторонами дополнительно.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Приёмка товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя. Приемка по количеству и качеству на предмет видимых недостатков производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, по качеству, на предмет скрытых недостатков – в течении гарантийного срока. Стороны пришли к соглашению, что скрытыми недостатками являются недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации/подготовки к монтажу/в процессе монтажа и т.д., размеры и материал товара также являются скрытыми недостатками.
3.2. В случае приемки товара от транспортных компаний/организаций (включая компаний – операторов логистических хабов) вне места нахождения склада Покупателя, Покупатель проверяет:
- наличие/исправность пломб отправителя или пункта отправления, оттиски на них, наличие защитной маркировки груза, а также исправность тары;
- соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в товаросопроводительном документе.
В случае выявления недостатков Покупатель:
- составляет коммерческий акт, с подробным указанием таковых. В случае отказа третьей стороны от составления акта Покупатель оформляет его в одностороннем порядке, и, при возможности, осуществляет фото/видеофиксацию недостатков. Покупатель в кратчайшие сроки уведомляет Поставщика о выявленных фактах и направляет письменное (посредством электронной почты) уведомление о необходимости прибыть на приемку, в соответствии с п. 3.3. Договора.
- Покупатель, в случае необходимости сохранности товара, вправе, за счет Поставщика, произвести переупаковку и опломбировку товара. Документально подтвержденные затраты на соответствующие процедуры компенсируются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней даты получения соответствующего требования.
3.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки на складе Покупателя и отсутствия уполномоченного представителя Поставщика в месте приемки, Покупатель направляет Поставщику письменное (посредством электронной почты) уведомление о необходимости прибыть на приемку.
Поставщик, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления, направляет в адрес Покупателя информацию о дате прибытия своего представителя (уполномоченного доверенностью на совершение соответствующих действий) или уведомление о возможности приемки в одностороннем порядке. Представитель Поставщика должен прибыть в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения уведомления о вызове представителя, не считая времени на дорогу. При отсутствии ответа на уведомление Поставщика или не явки представителя Поставщика в установленные сроки, Покупатель вправе принять товар в одностороннем порядке. Акт, оформленный по результатам такой приемки, будет считаться надлежащим подтверждением изложенных в нем фактов и будет являться обязательным для Поставщика.
3.4. При выявлении Покупателем несоответствия товара условиям Договора и договорных документов, Покупатель вправе потребовать устранения такого несоответствия, либо, в случае если устранение недостатков не может быть осуществлено в указанный Покупателем срок, отказаться от принятия товара и расторгнуть спецификацию в соответствующей части. В случае отказа Покупателя от товара, Поставщик обязан возвратить Покупателю уплаченную за товар сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления или даты вывоза товара Покупателем, в зависимости от того какой срок наступит раньше.
3.5. В случае отказа от товара/части товара Покупатель принимает товар/часть товара на ответственное хранение, стоимость которого составляет 0,1% от стоимости не принятого товара за каждый день хранения, в том числе НДС по ставке, действующей в соответствующем периоде. Плата начисляется с момента поступления товара на склад Покупателя до даты вывоза товара Поставщиком. По истечении каждого календарного месяц Покупатель направляет Поставщику акт оказанных услуг, который Поставщик обязуется подписать либо указать свои разногласия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. В случае отсутствия разногласий или подписанного акта в указанный срок, акт считается подписанным без замечаний. Оплата стоимости хранения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта. Срок хранения – 30 календарных дней.
3.6. Неисполнение/ненадлежащее исполнение Поставщиком принятых на себя обязательств (нарушения сроков поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней, нарушения сроков устранения недостатков более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, влечет потерю интереса Покупателя к Договору, в связи с чем Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть спецификацию в соответствующей части.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Если иное не установлено Сторонами в Спецификациях, стоимость Товара включает любые расходы Поставщика, понесенные им в процессе поставки/производства/ввоза на территорию РФ и т.д. и не подлежит изменению, кроме как по согласованию сторон, путем подписания дополнительного соглашения к спецификации.
4.2. Порядок оплаты Товара согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.
4.3. Расчеты за Товар осуществляются посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в соответствующем разделе Договора или счете, указанном в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. В случае предварительной оплаты Поставщик обязан уплачивать пени в указанном размере от суммы предварительной оплаты, начиная со дня получения этой суммы от Покупателя. В случае, когда просрочка исполнения обязательств по поставке обусловлена поставкой некачественного товара, размер ответственности составляет 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки оплаты своевременно поставленного и принятого без замечаний товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,03% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства.
5.3. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур Поставщиком, а также несвоевременного их предоставления, вследствии чего сумма НДС не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета или налоговыми органами будет произведено доначисление НДС и начислены пени за нарушение срока уплаты НДС, Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные убытки.
5.4. В случае, когда по вине Поставщика Покупатель понес убытки, вызванные сверхнормативным простоем транспортных средств под погрузкой, Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные убытки.
5.5. Без письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе заключать договоры (вытекающие из Договора) о залоге имущественных прав, уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
В случае нарушения Поставщиком запрета Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 50% от уступленного и/или заложенного требования и/или имущественного права.
Согласие Покупателя требуется также в случаях, когда требование и/или имущественное право уступается и/или закладывается после расторжения Договора или прекращения по иным основаниям.
5.6. Взыскание убытков и штрафных санкций сумм, указанных в настоящей статье, производится по выбору Покупателя одним из следующих способов:
- путём направления претензии, погашение которой осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования;
- на основании направленной Поставщику претензии, путем удержания сумм штрафных санкций, из сумм подлежащих уплате Поставщику.
6. ФОРС- МАЖОР
6.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязуется в течение 3 (трёх) суток с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону о наступлении соответствующих событий и предполагаемом сроке действия таковых. Сторона, не уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в указанный срок, не вправе в дальнейшем ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по причине возникших форс-мажорных обстоятельств.
6.2. По прекращении действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, на деятельность которой они оказали влияние, должна без промедления в письменном виде известить об этом другую Сторону. В извещении указывается срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору, при этом указанный срок не должен превышать изначальный, с учетом просрочки, вызванной форс - мажором.
6.3. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор либо рассмотреть иные способы выхода из сложившейся ситуации.
6.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено ТПП РФ или иным уполномоченным государственным органом.
6.5. Стороны пришли к соглашению, что пандемия не является форс – мажором, за исключением случаев, когда законодательство РФ прямо запрещает передвижение людей/грузов/транспортных средств по территории РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры по Договору решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.
7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия/бездействия по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
8.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
8.3. В случае возникновения у Покупателя реальных оснований полагать о возможном нарушении Поставщиком требований, установленных в настоящей статье, последнему направляется письменное уведомление с указанием на соответствующие факты. Поставщик обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения сообщения провести проверку относительно указанных Покупателем фактов и направить разъяснительное письмо (с приложением подтверждающих документов, если такие документы имеют место быть). В случае необходимости Покупатель вправе приостановить исполнение по Договору до разрешения сложившейся ситуации, без привлечения его к какой-либо финансовой ответственности.
8.4. В случае выявления коррупционного нарушения в рамках Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договора полностью или частично. В таком случае датой расторжения считается дата получения соответствующего уведомления, а Покупатель вправе взыскать Поставщика штраф в размере 50% от цены Договора и убытки (включая упущенную выгоду).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по Место для ввода даты., а в части исполнения взятых на себя обязательств - до полного их исполнения, распространяет свое действие на правоотношения сторон сложившиеся с Место для ввода текста. По окончании срока действия Договор считается пролонгированным на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни одна из сторон за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания Договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный Договор. Количество пролонгаций не ограничено.
9.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств), документы, подписанные и переданные посредством электронной почты по адресам электронной почты представителей сторон, указанных Договоре, (электронное письмо должно содержать электронный образ передаваемого документа в виде прикрепленного графического файла формата) с последующей передачей оригиналов этих документов заказной почтой или нарочным в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки по электронной почте, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов.
9.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2-х дней с момента возникновения таких изменениях. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
9.4. По Договору возмещение убытков Покупателем производится в части возмещения реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит. Максимальный размер штрафных санкций для Покупателя не может превышать 10 % от суммы неисполненного обязательства.
9.5. Стороны пришли к соглашению, что индексация присужденных денежных сумм в рамках споров, вытекающих из Договора, осуществляется из расчета 0,001 % от присужденной суммы за каждый день просрочки.
9.6. Стороны пришли к соглашению, что:
а) в случае направления документов посредством системы электронного документооборота, при отсутствии специального соглашения о взаимодействии посредством соответствующей системы, и направлением ответа на такие документы путем подписания, документы имеют силу оригинала.
б) в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что в случае подписания Договора, приложений к Договору, дополнительных соглашений к Договору и иных договорных документов электронной подписью:
- соответствующие документы будут подписаны электронной подписью уполномоченного владельца ключа электронной подписи;
- при подписании вышеперечисленных документов будет использована действительная квалифицированная электронная подпись;
- сохранность и конфиденциальность ключа электронной подписи не нарушена;
- электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате владельца ключа электронной подписи.
в) заключение Договора в виде электронного документа с использованием электронной подписи не исключает возможности подписания дополнительных соглашений к Договору на бумажном носителе собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон.
г) датами подписания документов, оформляемых в рамках правоотношений, в т.ч. в случае подписания посредством системы электронного документооборота, если сторонами в соответствующе документе не согласовано иное, являются:
- договор, протокол разногласий, протокол урегулирования разногласий и дополнительные соглашения – дата, указанная в верхнем правом углу или дата, указанная в другой части текста как дата оформления документа;
- спецификация – дата оформления документа, указанная в соответствующем разделе спецификации.
- первичные учетные документы – дата фактического подписания.
9.7. В случае, когда в Спецификациях предусмотрена оплата после передачи Товара Покупателю, указанный Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика, положения ГК РФ о коммерческом кредите не применяются.
9.8. Приложения:
Приложение № 1 - «Форма Спецификации»;
Приложение № 2 – «Особые условия». Положения документа применяются только в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
10.1. Покупатель:
- Посмотреть таблицу с данными10.2. Поставщик:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Договору поставки № Место для ввода текста. от Место для ввода даты.
Спецификация № от « »________202__г. (далее – Спецификация)
к Договору поставки № ______________ от «_____»___________202__г. (далее – Договор)
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ , действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ООО «ГСП – 7», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Гафурова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Спецификацию о нижеследующем:
1. Поставщик поставляет:
- Посмотреть таблицу с даннымиформа утверждена:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2
к Договору поставки № Место для ввода текста. от Место для ввода даты.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ*:
* положения настоящего документа применяются только в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС
1. Заверения и гарантии Сторон.
1.1. Каждая из сторон заверяет, что:
1.1.1. Является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора.
1.1.2. Способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. В отношении каждой из сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами сторон или намерениях кредиторов сторон или самих сторон подать заявление о признании стороны банкротом.
1.1.3. Совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора.
1.1.4. Соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.
1.2. Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:
1.2.1. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
1.2.2. Предоставит в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ, по форме, Приказом ФНС России от 14 ноября 2022 г. N ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - Несформированный источник вычета НДС) в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
1.2.3. Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.
1.3. (Поставщик) заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:
1.3.1. Не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.
1.3.2. Подписывая Договор, дает свое согласие (Покупателю) на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
1.3.3. (Поставщик) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи.
1.3.4. Привлекаемые (Поставщиком) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается.
1.3.5. Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. (Поставщиком) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости.
1.3.6. Соисполнители не являются лицами, подконтрольными (Поставщику).
1.3.7. Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом (Экспедитор) гарантирует, что все его действия по привлечению Соисполнителей будут оформлены документально, соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в разделе Договора. (Поставщик) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.
1.3.8. По операциям с участием (Поставщика), а также Соисполнителей, не имеется и не будет иметься признаков Несформированного источника вычета НДС.
1.3.9. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения Договора, обеспечить представление Соисполнителями Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) Несформированного источника вычета НДС в порядке, определяемом письмами ФНС России от 09.10.2018 №ЕД-4-2/19656, от 12.12.2019 №ЕД-4-2/25672@ (кейс – TG), сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
1.3.10. Обязуется при заключении договоров с Соисполнителями в целях исполнения Договора, включить следующее обязательное условие: «Соисполнитель, подписывая договор, представляет (Поставщику) Согласие на раскрытие, распространение и публикацию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителя, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно».
1.3.11. Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичных документах (Поставщика) и Соисполнителей, привлеченных им в целях исполнения Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.
1.3.12. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) (Покупателю) достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения Договора.
1.3.13. Предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию (Покупателя), органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора.
1.4. В случае непредоставления (Поставщиком) Согласия в соответствии с пп. 1.2.2 (Покупатель) вправе требовать от (Поставщика) уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1% от цены Договора. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает (Поставщика) от исполнения предусмотренных обязательств и в случае дальнейшего их неисполнения влечет применение положений п. 1.5.
1.5. Нарушение (Поставщиком) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа (Покупателя) от Договора путем письменного уведомления, при этом (Поставщик) не вправе требовать от (Покупателя) возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом (Покупателя) от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает (Покупателя) права на возмещение убытков или взыскания неустойки.
2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков.
2.1. (Поставщик) возместит (Покупателю) полностью все имущественные потери и (или) убытки (Покупателя), которые возникнут в случаях невозможности уменьшения (Покупателем) налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с (Поставщиком) и (или) Соисполнителями, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь (Покупателя) в независимости от факта его обжалования.
По требованию (Покупателя) (Поставщик) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении (Покупателя), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей.
(Покупатель), по запросу (Поставщика), окажет содействие (Поставщику) в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне (Покупателя) Акта государственного органа, вынесенного в отношении (Покупателя), в части, касающейся хозяйственных операций с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей.
Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь и (или) убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате (Покупателем) сумм налогов, в вычете которых (Покупателю) было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате (Покупателем) вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, доначислений налогов, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке, и суммы соответствующих штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов, предъявленных налоговыми органами.
2.2. (Поставщик) возместит (Покупателю) полностью все имущественные потери (Покупателя), которые возникнут в случае неустранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей по Договору, если вследствие такого неустранения (Покупатель) отказалось от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:
• В понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, (Поставщик) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения (Покупателем) вычета по операциям из Договора и не будет требовать от (Покупателя) доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа (Покупателя) в применении вычета.
• Добровольный отказ (Покупателя) в применении вычета по НДС выражается в подаче (Покупателем) в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных по Договору с (Поставщиком).
• Устранение признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения (Покупателем) вычета по НДС в сумме, уплаченной (Поставщику) по Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.
2.2.1. При получении уведомления согласно форме указанной в п. 4.4. Особых условий (далее – Уведомление) от (Покупателя), сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей, (Поставщик) обязуется обеспечить устранение таких признаков в срок, указанный в Уведомлении.
2.2.2. В случае неустранения/частичного неустранения (Поставщиком) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в Уведомлении, что подтверждается полученным (Покупателем) Информационным письмом от территориального налогового органа, (Поставщик) обеспечивает обязательство, указанное в пп. 2.2.1, залогом в размере суммы НДС по операциям по Договору за налоговый период, в котором выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС.
Залог формируется путем удержания (Покупателем) соответствующей суммы залога из суммы, подлежащей оплате (Покупателем) (Поставщику) и остается в распоряжении (Покупателя) до устранения (Поставщиком) и (или) Соисполнителями признаков Несформированного источника вычета НДС без применения к (Поставщику) какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.
2.2.3. В случае необеспечения (Поставщиком) по истечении месяца с даты, указанной в Уведомлении, устранения признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Поставщика) и (или) Соисполнителей, вследствие чего (Покупатель) отказалось от применения вычета по НДС за соответствующий период, залог покрывает требование (Покупателя) о возмещении имущественных потерь, понесенных (Покупателем) ввиду такого отказа.
2.2.4. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые (Поставщик) обязуется возместить (Клиенту) в случае добровольного неприменения (Покупателем) налоговой выгоды по операциям с (Поставщиком) в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость, который был уплачен в составе стоимости товаров (работ/услуг) по Договору, за налоговый период, в котором были выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС, а также суммы пени, размер которой будет определен в предусмотренном законодательством порядке.
2.2.5. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность (Поставщика) возместить имущественные потери (Покупателя), согласно п. 2.2. Особых условий, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи, о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС по операциям, совершенным в рамках Договора считается урегулированной для (Покупателя) в связи с подачей (Покупателем) уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с (Поставщиком). При этом для (Поставщика) ситуация считается неурегулированной.
2.3. (Поставщик) обязуется возместить (Покупателю) имущественные потери и (или) убытки (Покупателя) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Поставщиком) соответствующего требования (Покупателя), подтвержденного соответствующими документами, указанными в п. 2.1. и пп. 2.2.5. Особых условий. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным (Поставщиком) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.
2.4. (Покупатель) вправе удовлетворить требования к (Поставщику) о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате (Поставщику) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете (Поставщику).
3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь.
3.1. Уплаченная (Поставщиком) сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату (Покупателем), без применения к (Покупателю) какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке.
3.2. Общество возвращает денежные средства (Поставщику) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (Покупателем) приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1. Особых условий.
4.1. Стороны признают, что положения Особых условий направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения Особых условий в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.
4.2. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Договоре заверения перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении.
4.3 Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону об изменении срока действия Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, предоставленного в соответствии с пп.1.2.2 и пп.1.3.9.
4.4. Форма уведомления:
Генеральному директору
(Экспедитор)
(ФИО)
Уведомление
О наличии признаков Несформированного источника вычета НДС
(Заказчик) (далее Клиент) уведомляет, что согласно письму (Наименование налогового органа) от (дата и номер) (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за (номер квартала) квартал (год) года выявлено наличие признаков Несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС.
В соответствии с п. 2.2.1 «Особых условий» к договору (дата и номер), сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до (дата).
- Посмотреть таблицу с даннымиФорма спецификации.docxСпецификация № от « »________202__г. (далее – Спецификация)
к Договору поставки № ______________ от «_____»___________202__г. (далее – Договор)
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ , действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ООО «ГСП – 7», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Гафурова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Спецификацию о нижеследующем:
1. Поставщик поставляет:
- Посмотреть таблицу с даннымиФКП.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация.docx
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Поставка материально-технических ресурсов (материалы для калибровки трубопровода) на объект строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 493 – км 661 в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (134/02) (код стройки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69) для нужд ООО «ГСП-7».
2024 г.
Содержание документации о запросе предложений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
1.1. Общие сведения о запросе предложений 3
1.2. Термины и определения 3
1.3. Требования к Участникам 5
1.4. Отказ от проведения запроса предложений 6
1.5. Прочие положения 7
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 8
2.1. Общий порядок проведения запроса предложений 8
2.2. Публикация извещения о проведении запроса предложений 8
2.3. Предоставление документации о запросе предложений Претендентам 8
2.4. Разъяснение положений документации о запросе предложений 9
2.5. Подготовка заявок на участие в запросе предложений 9
2.6. Подача заявок на участие в запросе предложений 10
2.7. Изменение заявок на участие в запросе предложений и их отзыв 11
2.8. Вскрытие заявок на участие в запросе предложений 11
2.9. Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений 12
2.10. Уторговывание цен заявок на участие в запросе предложений 13
2.11. Подведение итогов запроса предложений 14
2.12. Уведомление Участников о результатах запроса предложений 14
2.13. Подписание договора 15
2.14. Обеспечения по договору 16
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 17
3.1. Требования к подготовке Письма о подаче заявки на участие в запросе предложений 17
3.2. Требования к подготовке коммерческого предложения 17
3.3. Требования к подготовке технического предложения 18
3.4. Требования к обеспечению заявки на участие в запросе предложений 18
3.5. Требования к подтверждению кредитоспособности (платежеспособности) 19
3.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников квалификационным требованиям настоящей документации о запросе предложений 19
3.7. Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников 21
3.8. Требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений 23
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 25
Конкурентная закупка не является торгами, в том числе публичными торгами, запросом котировок цен, запросом предложений в значении, предусмотренном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем её проведение не накладывает на
АО «Газстройпром» и юридические лица, для обеспечения нужд которых осуществляется закупка, гражданско-правовых обязательств указанных нормативных документов по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участником (т.е. АО «Газстройпром» и юридические лица, для обеспечения нужд которых осуществляется закупка не несут ответственности за отказ от заключения такого договора с участниками).
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
«Изучив документацию о запросе предложений на поставку материально-технических ресурсов (материалы для калибровки трубопровода) на объект строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 493 – км 661 в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (134/02) (код стройки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69) для нужд ООО «ГСП-7».
- Посмотреть таблицу с данныминового коммерческого предложения, содержащего изменение участниками запроса предложений цен заявок на участие в запросе предложений, условий оплаты и других условий поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, в целях повышения предпочтительности таких Заявок для Заказчика, согласно п. 2.10;
обновленных данных об Участнике, если после подачи заявки на участие в запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, представленных ранее в составе заявки на участие в запросе предложений.
В случае если Комиссии станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную информацию, Комиссия вправе отклонить такую заявку на участие в запросе предложений.
Подача новой Заявки в электронной форме осуществляется в соответствии с п. 2.6.
Подача дополнений к Заявке осуществляется аналогично подаче новой Заявки.
В уторговывании имеют право участвовать Претенденты и все участники закупки.
Участник (-и), представивший (-ие) заявку (-и) на участие в запросе предложений, признанную (-ые) лучшей (-ими), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Организатора о результатах запроса предложений, должен представить Заказчику подписанный со своей стороны текст договора на условиях, содержащихся в документации о запросе предложений и представленной им заявке на участие в запросе предложений, и информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Договор по результатам запроса предложений подписывается в рамках юридически значимого электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЮЗЭДО) через оператора ЮЗЭДО Диадок.
Пример состава и оформления заявки на участие в запросе предложений, подготовленной в электронной форме:
- Посмотреть таблицу с даннымиНастоящая информационная карта содержит конкретные данные о проведении запроса предложений. В случае противоречий между положениями информационной карты и других пунктов Разделов 1 и 2 документации о запросе предложений информационная карта имеет преобладающую силу.
- Посмотреть таблицу с даннымиПод аналогичными поставками товаров, оказанием услуг, выполнением работ понимается поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ, аналогичные предмету настоящего запроса предложений. ↑
Техническое предложение (Форма 1.2)
Ведомость объемов работ/услуг (Форма 1.2.1)
- Посмотреть таблицу с даннымиВедомость на поставку основных ценообразующих оборудования и материалов (Форма 1.2.2)
- Посмотреть таблицу с даннымиВедомость оборудования и материалов формируется Подрядчиком самостоятельно на основании сводной заказной спецификации, включенной в Приложение №1 «Техническое задание».
В итоговую стоимость не включена стоимость материалов поставки Заказчика, передаваемых Подрядчику на давальческих условиях.
Записка по управлению работами/услугами (Форма 1.2.3) [1]
Записка по управлению работами должна состоять из:
К описанию должны быть приложены необходимые схемы, диаграммы и другие материалы, позволяющие правильно оценить этапы разработки проекта производства работ, поставки материалов, а также предлагаемую технологию производства работ:
___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Каждый отдельный подпункт и пункт (без входящих в него подпунктов) Формы «Записка по управлению работами (Форма 1.2.3)» оформляется в виде отдельного документа в соответствии с требованиями пункта 3.9.1.3 документации о запросе предложений. В электронном виде указанные выше документы оформляются строго в соответствии с требованиями пункта 3.9.2.2 документации о запросе предложений (каждый документ в виде отдельного файла). ↑
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений (Форма 1)
- Посмотреть таблицу с даннымиУважаемые господа!
Изучив извещение № ____________ о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте электронной торговой площадки (etp.gpb.ru), и документацию о запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, мы,
__________________________________________________________________,
(полное наименование и юридический адрес Участника)
предлагаем заключить договор на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ на условиях и в соответствии с заявкой на участие в запросе предложений при условии начала поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ (нужно выбрать) ________________и завершения поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ (нужно выбрать) _______________ на сумму в соответствии со стоимостью, указанной в заявке на участие в запросе предложений, размещенной на электронной торговой площадке.
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Документации и Приложения 1 «Техническое задание» к документации о запросе предложений.
Документация и Приложения 1 «Техническое задание» к документации о запросе предложений нами изучены и являются понятными по всем пунктам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки на участие в запросе предложений лучшей, поставить товары, оказать услуги, выполнить работы (нужно выбрать) в объеме и в строгом соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Приложении 1 «Техническое задание» к документации о запросе предложений.
Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» ________ 20__ года (указывается окончание срока действия Заявки).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес заказчика], и ___________________ [наименование организатора закупки, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Настоящая заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
- Посмотреть таблицу с данными__________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)
Форма 2.1_Инфо о цепочке собственников.docx_______________________________________________
(наименование организации, предоставляющей информацию)
- Посмотреть таблицу с данными___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)
При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.
В отношении участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. ↑
Форма 2.2_Согласие_ПД.docxСогласие на обработку и передачу своих персональных данных
(Форма 2.2)
«Наименование Участника»
Я ___________________________________________________________
проживающий по адресу: ____________________________________________
паспорт серии ________ № ____________, выдан _________________________
__________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт / дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю в своем интересе выражаю
АО «Газстройпром», зарегистрированному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город
Санкт-Петербург, Ташкентская улица, дом 3, корпус 3, литер б, эт/ком 22/22 согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, сведения об участии в коммерческих структурах для последующей передачи Заказчикам по запросу предложений на ___________________ (указывается предмет закупки) № ____________________ (указывается номер закупки) моих персональных данных.
Я понимаю юридические последствия отказа предоставлять персональные данные, а также ответственность за предоставление ложных сведений о себе.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня передачи мною в АО «Газстройпром» моих персональных данных и действует в течении 3 лет со дня его подписания.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газстройпром» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
«___» __________ 20__ г. _____________________
подпись, расшифровка подписи
Форма 2_Анкета.docxАнкета Участника (Форма 2) [1]
- Посмотреть таблицу с данными___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)
Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет». ↑
Справка о материально-технических ресурсах Участника [1] (Форма 4)
- Посмотреть таблицу с данными___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Указываются машины, механизмы, оборудование и т.п., которые должны применяться для выполнения работ. ↑
Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 5)
Общие данные о кадровых ресурсах организации (Форма 5.1)
- Посмотреть таблицу с данными*В соответствии с расчетом по страховым взносам, предоставляемого в налоговые органы
Справка о ключевом персонале Участника, ответственном за оказание услуг (выполнение работ) по предмету закупки (Форма 5.2)
- Посмотреть таблицу с данными____________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма 6_Информация о привлечении субподрядчиков.docxИнформация о привлечении субподрядчиков/соисполнителей Участника (Форма 6) [1]
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение: на ___ л.
___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Справка о выполнении аналогичных договоров, в том числе по текущим обязательствам (в соответствии с указанной в пункте 4.1.6 информационной карты)
- Посмотреть таблицу с даннымиСправка о материально-технических ресурсах [2]
- Посмотреть таблицу с даннымиСправка о ключевом персонале, ответственном за оказание услуг (выполнение работ) по предмету закупки
- Посмотреть таблицу с данными____________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Заполняется на субподрядчиков/соисполнителей (в том числе на всех субподрядчиков/соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства вне зависимости от объема и значимости выполняемых субподрядчиками/соисполнителями работ), привлекаемых Участником для выполнения работ, оказания услуг.
В случае, если Участник намеревается выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядчиков, при заполнении Формы 6 Участник указывает данную информацию ↑
Указываются машины, механизмы, оборудование и т.п., которые должны применяться для выполнения работ. ↑
Сведения о графике выполнения работ, оказания услуг (Форма 7)
Приложить детальный график оказания услуг/выполнения работ с датами, приоритет или последовательность выполнения действий.
___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма 8_Согласие с условиями договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Форма 8
Наименование участника: __________________________
ИНН (или иной идентификационный номер) участника: __________________
Номер и наименование лота: ________________________
Согласие с предлагаемыми условиями договора 1
«_____»_______________ года № ________________
Изучив представленный текст договора, согласно полученной закупочной документации на _____________________ (наименование лота), _________________ (наименование организации) подтверждает согласие с предложенным текстом проекта договора и подтверждает готовность к его подписанию в течение ____ рабочих дней с момента уведомления об итогах закупки.
___________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)
^ Любые изменения формы Согласия с предлагаемыми условиями договора не допускаются.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос цен
#271198245 |
4 дня
19.04.2024 12.06.2024 |
||
Запрос цен
#271391082 |
4 дня
23.04.2024 12.06.2024 |
||
Запрос цен
#271494237 |
4 дня
24.04.2024 12.06.2024 |
||
Запрос предложений
#273114466 |
7 дней
22.05.2024 14.06.2024 |
||
Электронный аукцион
#273647172 |
573 260
|
2 дня
29.05.2024 10.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#270899625 |
496 206
|
срок истек
16.04.2024 24.04.2024 |
|
Анализ цен
#270899436 |
срок истек
16.04.2024 22.04.2024 |
||
Запрос котировок
#270899202 |
62 445
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
16.04.2024 23.04.2024 |
|
Отбор
#270898733 |
срок истек
16.04.2024 13.05.2024 |
||
Тендер №270898666
Приобретение лако-красочной продукции (с результатом)
|
Единственный поставщик
#270898666 |
275
|
срок истек
16.04.2024 - |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#270899674 |
284 671
Обеспечение контракта:
30% |
срок истек
16.04.2024 25.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270899595 |
284 671
Обеспечение контракта:
30% |
срок истек
16.04.2024 25.04.2024 |
|
Анализ цен
#270899564 |
срок истек
16.04.2024 13.05.2024 |
||
Электронный аукцион
#270899540 |
179 988
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
900 |
срок истек
16.04.2024 24.04.2024 |
|
Запрос предложений
#270899520 |
1
|
срок истек
16.04.2024 25.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |