Тендер - Имитаторы наркотических средств и взрывчатых веществ №291621584

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ГК_имитаторы_наркотические_средства ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара № _________

ИКЗ ______________________________

г. Томск «____»______________ 2025 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области (УФСИН России по Томской области), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника Игнатенкова Валерия Ивановича, действующего на основании доверенности от 09.01.2025 № 72/ТО/1/5-1, с одной стороны, и ____________(_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом «Поставщик» принимает на себя обязательство по поставке имитаторов наркотических и взрывчатых веществ (далее по тексту Контракта - товар), а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить данный товар в порядке и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, качественные характеристики, цена поставляемого товара, устанавливаются Сторонами в спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.СУММА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК, СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Товар оплачивается «Государственным заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источником выделенных бюджетных ассигнований из федерального бюджета Российской Федерации.

2.2. Сумма, подлежащая уплате «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Государственным заказчиком».

2.3. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

2.4.Сбор всех необходимых для оплаты сопроводительных документов осуществляется «Поставщиком».

2.5. Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.

2.6. Цена настоящего Контракта составляет __________ (_________) рублей __ копеек, с НДС/НДС не облагается.

Цена Контракта на период действия Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением случаев предусмотренных ст.34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.7. Оплата «Государственным заказчиком» фактически поставленного «Поставщиком» товара осуществляется на основании счета, счет - фактуры (при наличии), выставленных «Поставщиком», с приложением подписанных «Государственным заказчиком» товарной накладной.

2.8. Срок оплаты «Государственным заказчиком» поставленного товара должен составлять не более 10 рабочих дней с даты подписания «Государственным заказчиком» документа о приемке (товарной накладной).

2.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления «Государственным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте

2.10. В настоящем Контракте указывается цена на товар, включая его стоимость перевозки до склада «Государственного заказчика» за счет средств «Поставщика», тары, упаковки, маркировки, страхования, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей за счет «Поставщика».

3.УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ И ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Поставка товара осуществляется одной партией в течение 30 рабочих дней со дня заключения Контракта.

3.2. Поставка товара производится транспортом и за счет сил и средств «Поставщика» в адрес «Государственного заказчика»: г. Томск, ул. Пушкина, 48д.

3.3. Обязанность «Поставщика» передать товар «Государственному заказчику» считается исполненной в момент передачи товара «Государственному заказчику» по адресу, указанному в п.3.2. Контракта. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Государственного заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свою обязанность по передаче товара «Государственному заказчику».

3.4. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» товар, не обремененный правами третьих лиц.

3.5. «Поставщик» обязуется представить 3 экземпляра товарной накладной, при этом оформление товарных накладных должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями бухгалтерского учета. В случае представления товарных накладных, несоответствующих требованиям бухгалтерского учета, их переоформление производится «Поставщиком» за свой счет.

3.6. Товар транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

3.7. Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по передаче товара по настоящему Контракту считается дата фактической передачи товара «Государственному заказчику», что подтверждается датой подписания соответствующих документов (счет–фактуры, товарно – транспортной накладной и др.) обеими Сторонами настоящего Контракта в момент передачи товара.

3.8. Этап исполнения контракта соотносить со сроком поставки и оплаты товара по Контракту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Государственный заказчик» вправе:

4.1.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.2. Требовать от «Поставщика» представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 6.6. Контракта.

4.1.3. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. «Государственный заказчик» обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара).

4.2.2. Осуществить контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Контракта.

4.2.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

4.2.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

4.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о «Поставщике» для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением «Поставщиком» условий Контракта.

4.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. «Поставщик» вправе:

4.3.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» товара в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. Требовать уплату неустойки (пеней и штрафа).

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. «Поставщик» обязан:

4.4.1. Известить «Государственного заказчика» о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

4.4.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, условиям Контракта.

4.4.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям, законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

4.4.4. Поставить товар в срок, указанный в п.3.1. Контракта.

4.4.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

4.4.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Контракта.

4.4.7. Своевременном предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Исполнение Контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения Контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия «Государственного заказчика» с «Поставщиком» в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе:

1) приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату «Государственным заказчиком» поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

3) взаимодействие «Государственного заказчика» с «Поставщиком» при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения «Поставщиком» или «Государственным заказчиком» условий Контракта.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

6.1. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

6.2. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

6.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта (в части не противоречащей требованиям ТР ТС), чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе «Грузополучателя». Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил, и быть подготовлен к перевозке товара.

6.4. Товар должен быть упакован в разрешенную ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» тару и обеспечивать защиту товара от повреждения при транспортировке и хранении.

6.5. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

6.6. Фасовка: каждый имитатор должен быть расфасован в тканевый мешочек с завязками из тесьмы, помещенный в опломбированную стеклянную емкость (банку) с закручивающейся металлической крышкой, объемом не менее 0,25 л и не более 0,3 л, или в многослойный бумажно-пластиковый пакет с дном из одорологически инертного материала (состоящего из пергамента и лавсана), герметично запаянный и снабженной молнией zip-lock, размером не менее 19,0х12,0х3,5 см и не более 20,0х13,0х3,5 см. Каждая упаковочная тара имитатора запаха должна быть снабжена этикеткой с информацией о наименовании имитатора запаха, предприятии – изготовителе, сроке хранения и массе порошка имитатора. Стеклянные банки упакованы в коробку из картона.

7. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Качество и безопасность поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и соответствовать международным стандартам на указанный товар, требованиям, установленным действующим в Российской Федерации ГОСТ и СНиП для данного вида товара и условиям настоящего Контракта.

7.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Государственным заказчиком на складе в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 дней, а скоропортящейся продукции - не позднее 24 час. после поступления ее на склад грузополучателя при доставке продукции поставщиком или при вывозке продукции получателем;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 дней, а скоропортящейся продукции - 24 час. после поступления продукции на склад грузополучателя.

7.3. Государственный заказчик осуществляет проверку товара по количеству (массе) товара, проверку явных видимых повреждений упаковки и качеству товара в соответствии с требованиями указанными в спецификации к настоящему контракту.

7.4. Для проверки поставленного товара в части соответствия товара условиям настоящего Контракта проводится экспертиза. Экспертиза поставленного товара может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Государственный заказчик вправе для проведения экспертизы товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности товара каждой партии товара в соответствии с действующими обязательными требованиями нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ и т.д.) на данный товар, для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи товара Грузополучателю. При этом Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при приемке всей партии товара на складе Государственного заказчика будут установлены недостатки товара, не выявленные в ходе выборочной приемки.

Поставщик обязан направить в адрес Государственного заказчика своих уполномоченных представителей для осуществления приемки товара. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется исключительно в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

Выборочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в срок, установленный подпунктом 7.2.. Контракта.

7.5. При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектности, упаковки товара, комплекта, качества и безопасности товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Государственный заказчик в срок, указанный в подпункте 7.2. Контракта, подписывает в 2-х экземплярах (экземпляр Поставщика, экземпляр Государственного заказчика) товарную накладную или УПД. В случае обнаружения нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, качеству и безопасности товара, механических дефектов и повреждений на поставляемом товаре Государственный заказчик приостанавливает приемку товара, составляет в течение 3-х дневный срок, в 2-х экземплярах (экземпляр Поставщика, экземпляр Государственного заказчика) в произвольной форме мотивированный отказ от приемки такого товара и направляет его в адрес Постащика.

7.6.В случае направления отказа от приемки Государственный заказчик обеспечивает хранение Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром.

Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения
от Государственного заказчика отказа от приемки обязуется:

а) в случае согласия с отказом от приемки – устранить допущенные нарушения, указанные в мотивированном отказе (путем замены товара ненадлежащего качества надлежащим, предоставления недостающего количества товара и т.п.);

б) в случае несогласия с отказом от приемки – обязуется обеспечить личное участие уполномоченного представителя Поставщика для осуществления отбора проб спорного товара в присутствии Государственного заказчика, Поставщика эксперта, экспертной организации для последующего направления его в аккредитованную экспертную организацию или аккредитованному эксперту и получения экспертного заключения о качестве товара.

7.7.Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается
не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением затрат Государственному заказчику, связанных с хранением на складе до полного вывоза товара.

7.8. В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, качеству и безопасности товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения от Государственного заказчика мотивированного отказа от приемки.

7.9. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственнный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.10. Фактом приемки товара является подписание Государственным заказчиком документа о приемке.

7.11. Порошки не представляют опасности для здоровья людей и служебных собак в результате их использования и по токсичности относятся к 4 классу опасности, а также не наносят вред окружающей среде по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества». Имитатор не должен содержать в составе наркотических, взрывчатых и запрещенных к обороту веществ. Имитатор должен иметь стойкий запаховый шлейф.

7.12. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарных накладных.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока гарантии на товар;

что поставляемый товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

8.2. Срок годности: не менее 12 месяцев на дату поставки.

В течение срока годности «Поставщик» обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

Сопроводительные документы: заключение безопасности (отсутствия наркотических веществ); паспорт изделия; упаковочный лист.

8.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.4. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара «Государственным заказчиком».

8.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности, оплачиваются за счет «Поставщика».

8.6. «Государственный заказчик» обеспечивает режим хранения товара в соответствии с требованием изготовителя товара.

8.7. При расторжении Контракта гарантийные обязательства «Поставщика» по Контракту не прекращаются.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Поставщик» (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в редакции Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 (далее по тексту - Правила), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Контракту, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и т.д.). О наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга.

9.15. Уплата Сторонами неустойки (пени, штраф) не освобождает их от исполнения или надлежащего исполнения обязательств установленных Контрактом.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Перечень случаев отказа от исполнения Контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств:

- отказ «Поставщика» передать «Государственному заказчику» товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение «Поставщиком» требований к качеству товара, а именно обнаружение «Государственным заказчиком» неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, или других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение «Поставщиком» в разумный срок требования «Государственного заказчика» о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение «Поставщиком» сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, качество, техническиеи функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническимии функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Государственного заказчика» срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.6. «Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

неоднократного нарушения «Государственным заказчиком» сроков оплаты товара.

10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Государственный заказчик» обязан оплатить «Поставщику» стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям «Государственного заказчика», фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10.9. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч.6 ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.ФОРС- МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензию, письмо - 7 дней с момента получения.

12.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.

12.3 Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

13.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

13.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

13.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку Товара по Контракту;

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Срок действия Контракта: с даты подписания до «31» мая 2025 г., а в части осуществления гарантийных обязательств, или оплаты, до их полного исполнения.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№_________________ от __________2025

Спецификация на поставку товара

по контракту

«Поставщик» передает в собственность «Государственного заказчика», а «Государственный заказчик» принимает и оплачивает на условиях доставки транспортом «Поставщика» в адрес «Грузополучателя» «Государственного заказчика» следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 10 (десять), на сумму: _________ (_______) рублей __ копеек, с НДС/НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными